2024版城市地下综合管廊建设与运营承包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市地下综合管廊建设与运营承包合同本合同目录一览一、合同基本信息1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订双方5.合同签订地点6.合同有效期限二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目投资5.项目建设周期6.项目运营期限三、承包内容1.工程范围2.工程质量3.工程进度4.工程安全5.工程验收标准6.工程变更及索赔四、合同价格及支付1.合同总价2.分阶段付款比例3.付款方式4.付款时间5.付款条件6.付款违约责任五、工期及进度1.工期要求2.进度计划3.工期延误责任4.工期提前奖励六、施工管理1.施工组织设计2.施工方案3.施工现场管理4.施工人员配备5.施工材料设备6.施工质量控制七、质量保证1.质量标准2.质量检验3.质量整改4.质量保证责任八、安全管理1.安全生产责任制2.安全生产措施3.安全生产监督检查4.事故处理及责任追究九、环境保护1.环保要求2.环保措施3.环保责任4.环保验收十、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序4.合同变更与解除责任十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点十二、违约责任1.违约情形2.违约责任承担方式3.违约责任追究程序十三、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同终止与解除程序4.合同终止与解除责任十四、合同生效及其他1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同附件4.合同附件效力5.合同附件变更6.合同其他约定事项第一部分：合同如下：一、合同基本信息1.合同名称：2024版城市地下综合管廊建设与运营承包合同2.合同编号：CG202400013.合同签订日期：2024年1月1日4.合同签订双方：4.1承包方：[承包方全称]4.2业主方：[业主方全称]5.合同签订地点：[合同签订地点]6.合同有效期限：6.1建设期：自合同生效之日起至[预计竣工日期]6.2运营期：自工程竣工验收合格之日起至[预计运营结束日期]二、项目概述1.项目名称：[具体项目名称]2.项目地点：[具体项目地址]3.项目规模：3.1总长度：[具体长度]3.2宽度：[具体宽度]3.3高度：[具体高度]4.项目投资：[总投资金额]5.项目建设周期：[具体建设周期，如：24个月]6.项目运营期限：[具体运营期限，如：30年]三、承包内容1.工程范围：1.1地下综合管廊主体结构1.2管廊内各类管线安装1.3管廊配套设施建设2.工程质量：2.1符合国家及行业相关质量标准2.2管线安装到位，功能完善2.3管廊结构安全可靠3.工程进度：3.1按照合同约定的工期计划进行施工3.2每阶段工程完成后，及时进行验收4.工程安全：4.1严格执行安全生产法规4.2定期进行安全检查，确保施工安全5.工程验收标准：5.1符合国家及行业相关验收标准5.2验收合格后方可交付使用6.工程变更及索赔：6.1合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程变更，双方应协商解决6.2任何一方提出变更请求，应提前[具体时间]向对方提出，经双方协商一致后，方可实施变更四、合同价格及支付1.合同总价：[合同总价金额]2.分阶段付款比例：2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价20%2.2进度款：按工程进度分阶段支付，每完成一定比例的工程量支付相应比例的款项2.3验收合格后支付合同总价60%2.4竣工验收合格后支付合同总价10%，剩余10%作为质保金3.付款方式：银行转账4.付款时间：每个付款节点后5个工作日内5.付款条件：按合同约定完成工程量及质量要求6.付款违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等五、工期及进度1.工期要求：[具体工期要求，如：24个月]2.进度计划：2.1各阶段工程进度计划2.2每月进度目标3.工期延误责任：3.1因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应的责任3.2因业主方原因导致的工期延误，业主方应承担相应的责任4.工期提前奖励：4.1若实际工期提前完成，业主方给予承包方相应奖励六、施工管理1.施工组织设计：1.1编制详细的施工组织设计1.2确保施工组织设计符合工程实际需求2.施工方案：2.1制定合理的施工方案2.2确保施工方案符合国家及行业相关标准3.施工现场管理：3.1严格执行施工现场管理制度3.2确保施工现场安全、整洁、有序4.施工人员配备：4.1配备具备相应资质的施工人员4.2确保施工人员具备足够的施工经验5.施工材料设备：5.1选用符合工程要求的材料设备5.2确保材料设备质量合格6.施工质量控制：6.1严格执行质量控制制度6.2定期进行质量检查，确保工程质量符合要求八、质量保证1.质量标准：1.1符合国家及行业标准1.2工程质量验收标准2.质量检验：2.1施工过程中进行质量自检、互检和专检2.2工程完工后进行竣工验收3.质量整改：3.1对不合格项进行整改3.2整改后重新进行检验4.质量保证责任：4.1承包方对工程质量承担终身责任4.2业主方有权对工程质量进行监督九、安全管理1.安全生产责任制：1.1明确各级人员的安全职责1.2落实安全生产责任制2.安全生产措施：2.1制定安全生产措施计划2.2定期进行安全教育培训3.安全生产监督检查：3.1定期进行安全检查3.2对安全隐患及时整改4.事故处理及责任追究：4.1事故发生后立即启动应急预案4.2对事故原因进行调查，追究相关责任十、环境保护1.环保要求：1.1符合国家及地方环保法规1.2减少施工过程中的环境污染2.环保措施：2.1制定环保措施方案2.2采取有效措施控制扬尘、噪音等污染3.环保责任：3.1承包方对施工过程中的环保工作负责3.2业主方有权对环保工作进行监督4.环保验收：4.1施工完成后进行环保验收4.2验收合格后方可交付使用十一、合同变更与解除1.合同变更条件：1.1不可抗力因素1.2合同双方协商一致2.合同解除条件：2.1一方违约严重2.2合同目的无法实现3.合同变更与解除程序：3.1提出变更或解除申请3.2双方协商确定变更或解除内容3.3签订变更或解除协议4.合同变更与解除责任：4.1因变更或解除造成的损失，由责任方承担十二、争议解决1.争议解决方式：1.1协商解决1.2仲裁1.3诉讼2.争议解决程序：2.1双方协商2.2提交仲裁机构或法院3.争议解决地点：3.1[具体地点]十三、违约责任1.违约情形：1.1工程质量不合格1.2工期延误1.3安全生产事故1.4环保违规2.违约责任承担方式：2.1支付违约金2.2赔偿损失2.3承担其他法律责任3.违约责任追究程序：3.1双方协商3.2提交仲裁机构或法院十四、合同终止与解除1.合同终止条件：1.1合同约定的建设期限届满1.2合同双方协商一致1.3因不可抗力导致合同无法履行2.合同解除条件：2.1一方违约严重2.2合同目的无法实现3.合同终止与解除程序：3.1提出终止或解除申请3.2双方协商确定终止或解除内容3.3签订终止或解除协议4.合同终止与解除责任：4.1因终止或解除造成的损失，由责任方承担十五、合同生效及其他1.合同生效条件：1.1双方签字盖章1.2合同签订手续完备2.合同生效日期：[具体日期]3.合同附件：3.1施工图纸3.2相关技术规范3.3其他相关文件4.合同附件效力：4.1合同附件与合同具有同等法律效力5.合同附件变更：5.1变更合同附件需经双方协商一致5.2变更后的附件作为合同附件6.合同其他约定事项：6.1合同双方约定的其他事项6.2任何一方违反约定事项，应承担相应责任第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义及范围1.第三方是指除合同双方（甲乙双方）之外的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。2.第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、项目管理、质量监督、安全监督、工程检测、合同履行监督等。二、第三方介入的引入程序1.第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。2.甲方或乙方有权根据项目需要引入第三方，但需提前[具体时间]通知对方。三、第三方介入的责任及权利1.第三方应按照合作协议的约定，履行相应的职责，并对自身行为承担法律责任。2.1收取合理的咨询费、监理费、检测费等费用2.2要求甲乙双方提供必要的资料和信息2.3对甲乙双方的行为进行监督和建议四、第三方介入的职责划分1.第三方在项目中的职责划分如下：1.1项目咨询：提供项目可行性研究、方案设计、技术指导等咨询服务1.2项目管理：对项目进度、质量、安全、环保等方面进行监督管理1.3质量监督：对工程材料、施工工艺、工程质量进行检测和监督1.4安全监督：对施工现场的安全隐患进行排查和整改1.5工程检测：对工程实体进行检测，确保工程质量符合要求五、第三方介入的责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的责任，其责任限额由合作协议约定。2.第三方责任限额包括但不限于：2.1因第三方原因导致的工程延误2.2因第三方原因导致的工程质量不合格2.3因第三方原因导致的安全事故2.4因第三方原因导致的环保违规六、第三方介入与其他各方的划分说明1.第三方介入后，甲乙双方仍需按照合同约定履行各自的权利和义务。2.第三方介入不改变甲乙双方的合同关系，甲乙双方仍需对合同履行承担连带责任。3.第三方在履行职责过程中，与甲乙双方、其他施工单位、供应商等各方的关系如下：3.1第三方与甲乙双方：第三方为甲乙双方提供专业服务，甲乙双方支付相应的费用3.2第三方与施工单位：第三方对施工单位进行监督管理，确保工程质量和安全3.3第三方与供应商：第三方对供应商提供的材料进行检测，确保材料质量符合要求七、第三方介入的变更与解除1.第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致，并签订变更协议。2.第三方介入的解除需经甲乙双方协商一致，并签订解除协议。3.第三方介入的变更或解除，不影响原合同的有效性。八、第三方介入的争议解决1.第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。2.协商不成的，可提交仲裁机构或法院解决。九、第三方介入的费用承担1.第三方介入的费用由甲乙双方按照合作协议约定承担。2.若第三方介入的费用超出协议约定，超出部分由甲乙双方协商解决。十、第三方介入的保密义务1.第三方在介入过程中，对甲乙双方提供的资料和信息负有保密义务。2.第三方违反保密义务，导致甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求和说明：包含工程总体布局、结构设计、管线布局、设备安装等，需符合国家及行业标准。2.相关技术规范详细要求和说明：包括施工规范、质量标准、安全规程、环保要求等，确保施工过程中的各项技术指标符合要求。3.合同签订文件详细要求和说明：包括合同、附件、补充协议、变更协议等，确保合同内容的完整性和有效性。4.工程量清单详细要求和说明：列明工程项目的具体数量、单价、总价，作为工程款支付依据。5.预付款申请及支付凭证详细要求和说明：包含预付款申请表、付款凭证等，确保预付款的申请和支付符合合同约定。6.进度款申请及支付凭证详细要求和说明：包含进度款申请表、付款凭证等，确保进度款的申请和支付符合合同约定。7.验收报告及合格证书详细要求和说明：包含工程验收报告、质量合格证书等，证明工程已通过验收。8.安全生产事故报告详细要求和说明：包括事故发生的时间、地点、原因、损失等情况，确保事故得到及时处理。9.环保验收报告详细要求和说明：包含环保验收报告、环保合格证书等，证明工程符合环保要求。10.付款申请及支付凭证详细要求和说明：包含付款申请表、付款凭证等，确保付款申请和支付符合合同约定。11.争议解决文件详细要求和说明：包括争议解决协议、仲裁裁决书、法院判决书等，证明争议已得到妥善解决。12.合同终止或解除文件详细要求和说明：包括合同终止或解除协议、终止或解除通知书等，证明合同已终止或解除。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程进度，导致工期延误。施工单位施工质量不合格，影响工程使用功能。施工单位未按合同约定进行安全生产管理，导致安全事故发生。施工单位未按合同约定进行环境保护，造成环境污染。2.责任认定标准：工期延误：按合同约定的工期计算，每延误一天，施工单位支付违约金[具体金额]。施工质量不合格：施工单位需对不合格部分进行整改，直至合格，并承担由此产生的费用。安全事故：施工单位需承担事故的全部责任，包括但不限于赔偿损失、追究相关责任。环境污染：施工单位需承担治理污染的全部费用，并承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明：甲乙双方签订的合同约定工期为24个月，实际工期延误3个月。根据合同约定，施工单位需支付违约金[具体金额]。施工单位在施工过程中发现质量问题，经检测发现不合格率超过5%。施工单位需对不合格部分进行整改，并承担整改费用。施工现场发生安全事故，造成人员伤亡。施工单位需承担事故的全部责任，包括但不限于赔偿损失、追究相关责任。施工单位在施工过程中未采取有效措施控制扬尘，导致周边环境受到污染。施工单位需承担治理污染的全部费用，并承担相应的法律责任。全文完。2024版城市地下综合管廊建设与运营承包合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同术语1.2通用定义1.3特定定义2.合同主体2.1承包人2.2业主2.3第三方3.合同标的3.1地下综合管廊建设3.2地下综合管廊运营3.3合同范围4.项目概述4.1项目名称4.2项目地点4.3项目规模4.4项目期限5.工程设计5.1设计要求5.2设计文件5.3设计变更6.工程施工6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工质量控制6.4施工安全7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收资料8.运营管理8.1运营方案8.2运营服务8.3运营维护8.4运营费用9.质量保证9.1质量标准9.2质量保证措施9.3质量监督10.合同履行10.1合同履行条件10.2合同履行义务10.3合同履行期限11.付款和结算11.1付款方式11.2付款条件11.3结算方式12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除和终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除和终止程序14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决机构第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同术语1.1.1“承包人”指在本合同中承担地下综合管廊建设与运营任务的施工单位。1.1.2“业主”指在本合同中委托承包人进行地下综合管廊建设与运营的政府部门或授权单位。1.1.3“第三方”指在本合同中除承包人和业主以外的其他参与方。1.2通用定义1.2.1“地下综合管廊”指在城市地下建设的，用于容纳多种类型管线（如电力、通信、给水、排水等）的综合设施。1.2.2“建设”指地下综合管廊的规划、设计、施工、验收等全过程。1.2.3“运营”指地下综合管廊建成后的运行、维护、管理等活动。1.3特定定义1.3.1“合同范围”指本合同约定的地下综合管廊建设与运营的具体内容。2.合同主体2.1承包人2.1.1承包人名称：[承包人名称]2.1.2承包人注册地址：[承包人注册地址]2.1.3承包人法定代表人：[承包人法定代表人]2.2业主2.2.1业主名称：[业主名称]2.2.2业主注册地址：[业主注册地址]2.2.3业主法定代表人：[业主法定代表人]2.3第三方2.3.1第三方名称：[第三方名称]2.3.2第三方注册地址：[第三方注册地址]2.3.3第三方法定代表人：[第三方法定代表人]3.合同标的3.1地下综合管廊建设3.1.1建设规模：[建设规模]3.1.2建设内容：[建设内容]3.1.3建设标准：[建设标准]3.2地下综合管廊运营3.2.1运营期限：[运营期限]3.2.2运营服务：[运营服务]3.2.3运营标准：[运营标准]3.3合同范围3.3.1合同范围包括但不限于地下综合管廊的建设、运营、维护等全过程。4.项目概述4.1项目名称：[项目名称]4.2项目地点：[项目地点]4.3项目规模：[项目规模]4.4项目期限：[项目期限]5.工程设计5.1设计要求5.1.1设计文件应满足国家相关标准和规范要求。5.1.2设计文件应包括地下综合管廊的规划、设计、施工图纸等。5.2设计文件5.2.1设计文件由承包人负责编制，经业主审核批准后生效。5.2.2设计文件应包括但不限于地下综合管廊的平面布置、剖面图、材料清单等。5.3设计变更5.3.1设计变更应由业主提出，经承包人同意后实施。5.3.2设计变更应按实际发生费用进行调整。6.工程施工6.1施工组织设计6.1.1承包人应编制施工组织设计，经业主审核批准后实施。6.1.2施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置等。6.2施工进度计划6.2.1承包人应根据施工组织设计制定施工进度计划，并报送业主备案。6.2.2施工进度计划应包括施工节点、工期安排等。6.3施工质量控制6.3.1承包人应建立质量管理体系，确保施工质量。6.3.2施工过程中应进行质量检查，确保工程质量符合要求。6.4施工安全6.4.1承包人应制定施工安全措施，确保施工安全。6.4.2施工过程中应进行安全检查，确保施工安全。8.运营管理8.1运营方案8.1.1运营方案应包括运营组织架构、人员配置、管理制度等。8.1.2运营方案应确保地下综合管廊的安全、高效运营。8.2运营服务8.2.1运营服务应包括日常巡查、设备维护、故障处理等。8.2.2运营服务应保证管线的正常运行和用户的正常使用。8.3运营维护8.3.1运营维护应按照国家和行业标准执行。8.3.2运营维护应定期进行，确保管廊设施的良好状态。8.4运营费用8.4.1运营费用包括日常运行、维护、人员工资等。8.4.2运营费用由业主承担，承包人负责运营费用的预算和结算。9.质量保证9.1质量标准9.1.1地下综合管廊的建设和运营应达到国家规定的质量标准。9.1.2质量标准应包括材料、施工工艺、运营维护等方面。9.2质量保证措施9.2.1承包人应采取有效的质量保证措施，确保工程质量。9.2.2业主应定期对工程质量进行监督和检查。9.3质量监督9.3.1质量监督应由业主或其委托的第三方机构进行。9.3.2质量监督应包括对施工过程、材料、设备等的检查。10.合同履行10.1合同履行条件10.1.1承包人应按照合同约定的时间、质量、标准完成地下综合管廊的建设和运营。10.1.2业主应按照合同约定提供必要的条件和支持。10.2合同履行义务10.2.1承包人应履行合同约定的建设、运营、维护等义务。10.2.2业主应履行合同约定的支付、监督、验收等义务。10.3合同履行期限10.3.1地下综合管廊的建设期限为[建设期限]。10.3.2地下综合管廊的运营期限为[运营期限]。11.付款和结算11.1付款方式11.1.1付款方式为分阶段支付，具体支付节点和比例由双方协商确定。11.1.2付款方式应包括预付款、进度款、竣工结算款等。11.2付款条件11.2.1付款条件包括工程进度、质量、验收合格等。11.2.2付款条件应符合国家相关法律法规和行业惯例。11.3结算方式11.3.1结算方式为按合同约定的支付节点和比例进行结算。11.3.2结算方式应包括对已付款项的确认和未付款项的催收。12.违约责任12.1违约行为12.1.1承包人未按合同约定完成建设和运营任务的，构成违约。12.1.2业主未按合同约定支付款项或提供条件的，构成违约。12.2违约责任12.2.1承包人违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2.2业主违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿的具体金额由双方协商确定。12.3.2违约赔偿应按照实际损失和合同约定执行。13.合同解除和终止13.1合同解除条件13.1.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。13.2合同终止条件13.2.1合同终止条件包括但不限于合同期满、双方协商一致等。13.3合同解除和终止程序13.3.1合同解除和终止程序应按照法律法规和合同约定执行。13.3.2合同解除和终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1争议解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼等。14.2争议解决程序14.2.1争议解决程序应按照法律法规和合同约定执行。14.3争议解决机构14.3.1争议解决机构由双方协商确定，或由法律规定的机构担任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同中，除承包人和业主之外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、监督、监理等职责的独立法人或其他组织。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经承包人和业主双方同意，并签订书面协议。15.2.2第三方介入的协议应包含第三方的职责、权限、费用、责任等。15.3第三方介入范围15.3.1第三方介入范围包括但不限于项目管理、技术指导、质量监督、安全监理等。16.第三方责任限额16.1责任限额定义16.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成业主或承包人损失，应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定16.2.1责任限额应根据第三方介入协议约定，结合第三方资质、服务内容等因素确定。16.2.2责任限额应在第三方介入协议中明确列出。16.3责任限额执行16.3.1第三方在履行职责过程中，若因自身原因造成业主或承包人损失，应承担不超过责任限额的赔偿。16.3.2超过责任限额的部分，由业主或承包人自行承担或向第三方追偿。17.第三方职责与权利17.1第三方职责17.1.1第三方应按照介入协议约定，履行相应的专业服务、咨询、监督、监理等职责。17.1.2第三方应协助承包人和业主确保项目顺利进行。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求承包人和业主提供必要的资料和条件，以履行其职责。17.2.2第三方有权对承包人和业主的履约情况进行监督和检查。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分18.1.1第三方在履行职责过程中，若因自身原因造成业主或承包人损失，应承担相应责任。18.1.2承包人和业主应各自承担因其自身原因造成的损失。18.2权利划分18.2.1第三方有权获得合同约定的报酬和费用。18.2.2承包人和业主有权要求第三方按照合同约定履行职责。19.第三方介入协议的修改和终止19.1修改19.1.1第三方介入协议的修改需经承包人和业主双方同意，并签订书面协议。19.1.2修改后的协议应替代原协议，并具有同等法律效力。19.2终止19.2.1第三方介入协议的终止需经承包人和业主双方同意，并签订书面协议。19.2.2协议终止后，第三方应按照协议约定处理相关事宜。20.第三方介入协议的生效20.1第三方介入协议自双方签字盖章之日起生效。20.2第三方介入协议的生效不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同协议书要求：正式签署的合同文本，包括双方签字盖章。说明：合同协议书是合同的核心文件，明确了双方的权利和义务。2.设计文件要求：包含地下综合管廊的规划、设计、施工图纸等。说明：设计文件是施工和运营的基础，必须符合国家相关标准和规范。3.施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、资源配置等。说明：施工组织设计是确保施工顺利进行的重要文件。4.施工进度计划要求：详细列出施工节点、工期安排等。说明：进度计划是监控施工进度的依据。5.质量控制文件要求：包括质量标准、检验方法、质量控制措施等。说明：质量控制文件是确保工程质量的重要手段。6.安全管理文件要求：包括安全管理制度、安全操作规程、安全检查记录等。说明：安全管理文件是保障施工人员安全的重要文件。7.运营管理方案要求：包括运营组织架构、人员配置、管理制度等。说明：运营管理方案是确保运营顺利进行的关键文件。8.第三方介入协议要求：包括第三方的职责、权限、费用、责任等。说明：第三方介入协议明确了第三方在合同中的角色和责任。9.付款和结算记录要求：包括付款凭证、结算报告等。说明：付款和结算记录是合同履行过程中的重要财务文件。10.违约记录要求：包括违约行为的描述、责任认定、赔偿情况等。说明：违约记录是处理违约行为的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按合同约定完成建设任务责任认定：承包人应承担工期延误、质量不合格等违约责任。示例：承包人未按期完成施工，导致工程延期，应支付违约金。2.业主未按合同约定支付款项责任认定：业主应承担支付违约金、赔偿承包人损失等责任。示例：业主未按时支付进度款，承包人有权要求支付违约金。3.第三方未按协议约定履行职责责任认定：第三方应承担因其未履行职责造成的损失。示例：第三方未进行有效的质量监督，导致工程质量问题，应承担赔偿责任。4.任何一方违反合同约定责任认定：违反合同约定的任何一方均应承担相应的违约责任。示例：任何一方违反保密条款，泄露合同内容，应承担法律责任。5.不可抗力事件责任认定：因不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任。示例：地震、洪水等不可抗力事件导致施工无法进行，双方无需承担违约责任。全文完。2024版城市地下综合管廊建设与运营承包合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2术语定义1.3合同标的2.合同主体2.1承包方2.2运营方2.3设计方2.4监理方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目期限4.设计要求4.1设计原则4.2设计标准4.3设计内容4.4设计变更5.施工要求5.1施工组织5.2施工方案5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全6.运营要求6.1运营方案6.2运营标准6.3运营设备6.4运营费用7.技术支持与服务7.1技术支持7.2技术培训7.3技术更新8.合同履行8.1合同签订8.2合同履行8.3合同变更8.4合同解除9.合同款项9.1款项支付方式9.2款项支付时间9.3款项支付条件10.保险与责任10.1保险种类10.2保险责任10.3责任范围11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.违约责任12.1违约责任类型12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他条款14.1合同生效14.2合同备案14.3合同附件14.4合同解释权第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方（1）承包方：甲方（2）运营方：乙方1.2术语定义（1）“城市地下综合管廊”：指在城市地下敷设，集水、电、气、通信等多种管线于一体的综合性管道系统。（2）“设计要求”：指本合同中关于设计原则、标准、内容等方面的要求。1.3合同标的本合同标的为甲方在城市地下综合管廊建设与运营过程中，乙方提供的设计、施工、运营等承包服务。2.合同主体2.1承包方（1）甲方为城市地下综合管廊的建设与运营主体，负责项目的立项、审批、投资、建设与运营。（2）甲方应具备城市地下综合管廊建设与运营的相关资质。2.2运营方（1）乙方为甲方指定的城市地下综合管廊运营承包方，负责项目的运营管理。（2）乙方应具备城市地下综合管廊运营的相关资质。2.3设计方（1）设计方为甲方指定的专业设计单位，负责城市地下综合管廊的设计工作。（2）设计方应具备城市地下综合管廊设计的相关资质。2.4监理方（1）监理方为甲方指定的专业监理单位，负责对城市地下综合管廊建设过程的监督与检查。（2）监理方应具备城市地下综合管廊监理的相关资质。3.项目概况3.1项目名称：2024版城市地下综合管廊建设项目3.2项目地点：[具体地点]3.3项目规模：[具体规模]3.4项目期限：自合同签订之日起至[具体期限]。4.设计要求4.1设计原则（1）符合国家相关标准和规范。（2）确保管廊安全、可靠、经济、环保。4.2设计标准（1）按照国家相关标准执行。（2）参照行业标准，结合项目实际情况进行设计。4.3设计内容（1）总体设计：包括管廊布局、结构、材料、设备等。（2）专业设计：包括水、电、气、通信等管线的敷设设计。4.4设计变更（1）设计变更应经双方协商一致。（2）设计变更后，应及时调整合同相应条款。5.施工要求5.1施工组织（1）施工方应按照设计要求组织施工。（2）施工方应制定详细的施工组织设计。5.2施工方案（1）施工方案应包括施工工艺、施工顺序、施工进度等。（2）施工方案应符合国家相关标准和规范。5.3施工进度（1）施工进度应按照合同约定的时间节点进行。（2）施工进度应确保项目按期完工。5.4施工质量（1）施工质量应符合国家相关标准和规范。（2）施工过程中，应严格执行质量控制措施。5.5施工安全（1）施工方应制定安全管理制度，确保施工安全。（2）施工过程中，应加强安全管理，防止安全事故发生。6.运营要求6.1运营方案（1）运营方案应包括运营组织、运营制度、运营服务等内容。（2）运营方案应符合国家相关标准和规范。6.2运营标准（1）运营标准应符合国家相关标准和规范。（2）运营标准应结合项目实际情况制定。6.3运营设备（1）运营设备应符合国家相关标准和规范。（2）运营设备应满足运营需求。6.4运营费用（1）运营费用应包括日常运营费用、设备维护费用等。（2）运营费用应按合同约定进行结算。8.合同履行8.1合同签订（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2合同履行（1）承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成设计、施工、运营等工作。（2）运营方应按照合同约定提供优质的运营服务，确保管廊安全、稳定运行。8.3合同变更（1）任何一方提出变更合同内容，应提前[具体时间]书面通知对方。（2）双方应就变更内容进行协商，协商一致后，应签订书面变更协议。8.4合同解除（1）发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：a.合同一方严重违约，经催告后仍未纠正；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.双方协商一致解除合同。9.合同款项9.1款项支付方式（1）合同款项的支付采用分期支付方式。（2）具体支付节点及金额按照合同附件《付款计划》执行。9.2款项支付时间（1）每个支付节点应在项目进度达到约定标准后[具体时间]内支付。（2）逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。9.3款项支付条件（1）支付条件包括但不限于：合同签订、设计完成、施工验收合格、运营开始等。（2）支付条件达成后，承包方应提交相应的支付申请。10.保险与责任10.1保险种类（1）承包方应办理工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。（2）运营方应办理运营保险，包括但不限于责任保险、公众责任险等。10.2保险责任（1）保险责任范围应包括但不限于合同约定的风险和损失。（2）保险责任的具体内容应在保险合同中明确。10.3责任范围（1）承包方负责施工期间的质量、安全责任。（2）运营方负责运营期间的质量、安全责任。11.争议解决11.1争议解决方式（1）双方发生争议，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，可提交[具体机构]仲裁。11.2争议解决机构（1）争议解决机构应为[具体机构]。（2）仲裁裁决为终局裁决。11.3争议解决程序（1）提交仲裁申请后，仲裁机构应依法进行审理。（2）仲裁程序应遵循公开、公平、公正的原则。12.违约责任12.1违约责任类型（1）违约责任包括但不限于：违约金、赔偿损失、解除合同等。（2）违约责任的类型和具体标准应在合同中明确。12.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任。（2）违约责任的承担方式应在合同中明确。12.3违约责任赔偿（1）赔偿金额应根据实际损失和违约方的过错程度确定。（2）赔偿金额应在合同中明确。13.合同终止13.1合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）法律、法规规定的其他终止条件。13.2合同终止程序（1）合同终止应提前[具体时间]书面通知对方。（2）合同终止后，双方应进行结算。13.3合同终止后果（2）合同终止后，双方应依法处理相关事宜。14.其他条款14.1合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。（2）合同生效前，任何一方不得擅自变更或解除合同。14.2合同备案（1）本合同应按照国家有关规定进行备案。（2）备案手续由双方共同办理。14.3合同附件（1）合同附件为本合同的组成部分。（2）合同附件的具体内容应在合同中明确。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）第三方指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织。（2）第三方包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、供应商等。15.2第三方介入情形（1）合同履行过程中，如需第三方提供专业服务，甲乙双方可邀请第三方介入。（2）第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.3第三方责权利（1）第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，提供专业服务。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。（3）第三方有权获得合同约定的服务费用。15.4第三方与其他各方的关系（1）第三方与甲乙双方之间的关系由合同约定。（2）第三方在合同履行过程中，应服从甲乙双方的监督管理。（3）第三方与其他各方之间的责任划分，按照各自合同约定执行。16.第三方责任限额16.1第三方责任（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因导致损失或损害的，应承担相应的责任。（2）第三方责任的具体内容应在合同中明确。16.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定。（2）第三方责任限额应根据第三方服务的性质、风险和预期收益等因素确定。（3）第三方责任限额应包含但不限于：直接经济损失、间接经济损失、违约金、赔偿金等。16.3第三方责任承担（1）第三方责任承担方式应在合同中明确。（2）第三方责任承担的具体标准应按照国家相关法律法规和行业标准执行。17.第三方介入时的额外条款17.1第三方资质要求（1）第三方介入前，甲乙双方应核实第三方具备相应的资质和条件。（2）第三方资质要求应在合同中明确。17.2第三方服务内容（1）第三方服务内容应在合同中详细约定。（2）第三方服务内容应包括