2024年工地施工劳务分包合同书3篇_第1页
2024年工地施工劳务分包合同书3篇_第2页
2024年工地施工劳务分包合同书3篇_第3页
2024年工地施工劳务分包合同书3篇_第4页
2024年工地施工劳务分包合同书3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工地施工劳务分包合同书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程进度安排3.工程内容与范围3.1工程内容概述3.2工程范围划分4.工程质量要求与验收标准4.1质量要求4.2验收标准5.工程量清单及计价方式5.1工程量清单编制5.2计价方式6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款支付6.3结算款支付7.工期要求与延误责任7.1工期要求7.2延误责任8.材料供应与使用8.1材料供应责任8.2材料使用要求9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护责任10.保险责任10.1保险种类10.2保险责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:建筑工程有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:省市区路号1.1.4分包方联系电话:1381.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账号:0561.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方住所:省市区路号1.2.4总包方联系电话:13956781.2.5总包方开户银行:银行分行1.2.6总包方银行账号:0572.项目概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:总建筑面积约为万平方米,包含住宅、商业、地下车库等2.4工程进度安排:合同签订后,分包方应在天内完成进场准备工作,并在天内完成主体结构施工。3.工程内容与范围3.1工程内容概述:本工程包括住宅楼、商业楼、地下车库的土建、安装、装饰装修等全部工程内容。3.2工程范围划分:具体工程范围详见工程量清单及施工图纸。4.工程质量要求与验收标准4.1质量要求:本工程质量应符合国家现行有关标准、规范和设计文件的要求。4.2验收标准:工程验收应按照国家现行有关标准、规范和设计文件的要求进行,由总包方组织验收。5.工程量清单及计价方式5.1工程量清单编制:本工程量清单由总包方编制,并经分包方确认。5.2计价方式:本工程采用综合单价法计价,综合单价包括人工、材料、机械、管理、利润等费用。6.工程款支付方式6.1预付款:合同签订后,总包方应向分包方支付合同总价款的%作为预付款。6.2进度款支付:工程进度款按实际完成工程量及约定的计价方式计算,每月支付一次。6.3结算款支付:工程竣工验收合格后,总包方应在天内支付结算款。7.工期要求与延误责任7.1工期要求:本工程总工期为个月,自合同签订之日起计算。7.2延误责任:因分包方原因造成工期延误,每延误一天,分包方应向总包方支付合同总价款的%作为违约金。8.材料供应与使用8.1材料供应责任8.1.1总包方负责供应的主要材料,包括但不限于钢材、水泥、砂石等,应符合设计要求和规范标准。8.1.2分包方负责供应的辅助材料和部分设备,应保证质量合格,并按时送达施工现场。8.2材料使用要求8.2.1分包方应合理使用材料,避免浪费,对材料进行有效管理。8.2.2任何材料的使用均需经过总包方同意,并遵守材料使用的相关规定。9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。9.1.2分包方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。9.2环境保护责任9.2.1分包方应采取措施,防止施工过程中对环境造成污染。9.2.2分包方应遵守国家有关环境保护的法律法规,对产生的废弃物进行妥善处理。10.保险责任10.1保险种类10.1.1分包方应为其施工人员投保意外伤害保险。10.1.2总包方应为其承包的工程投保建筑工程一切险。10.2保险责任10.2.1保险责任范围应包括因施工造成的财产损失和人员伤亡。10.2.2保险事故发生后,双方应积极配合,及时进行索赔。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定的时间完成工程。11.1.2分包方提供的材料不符合质量要求。11.1.3分包方违反安全生产规定,造成安全事故。11.2违约责任承担11.2.1分包方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2总包方有权解除合同,并要求分包方承担违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构应具备相应的专业知识和能力。12.2.2争议解决机构的选择应由双方协商确定。13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同需经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。13.2合同变更13.2.1合同的任何变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。13.3合同解除13.3.1合同解除需经双方协商一致,并以书面形式通知对方。13.3.2在合同履行过程中,如发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或由一方邀请参与合同履行的独立第三方主体。15.1.2第三方可以包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险代理、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量,确保工程进度。15.2.2保障甲乙双方的合法权益。15.2.3提供专业技术服务,协助解决合同履行中的问题。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则。16.1.2第三方的选择需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。16.2第三方授权16.2.1第三方在介入合同履行前,需获得甲乙双方的书面授权。16.2.2授权内容应明确第三方的职责、权限和责任。17.第三方责任与权利17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合作协议和授权内容,履行其职责。17.1.2第三方对其提供的专业意见和决策承担相应的责任。17.1.3第三方对因自身原因导致的损失,应承担赔偿责任。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权根据合作协议和授权内容,对工程进行监督检查。17.2.3第三方有权在发现问题时,向甲乙双方提出建议和意见。18.第三方责任限额18.1责任限额定义18.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的损失,应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定18.2.1责任限额应根据第三方的资质、经验、业务范围等因素确定。18.2.2责任限额应在合作协议中明确约定。18.3责任限额调整18.3.1如第三方在履行职责过程中出现重大失误,甲乙双方有权要求调整责任限额。18.3.2调整后的责任限额应经双方协商一致,并以书面形式修改合作协议。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的权利义务19.1.1第三方应向甲方提供真实、准确、完整的工程信息和报告。19.1.2第三方应协助甲方维护工程质量和进度。19.2第三方与乙方的权利义务19.2.1第三方应向乙方提供真实、准确、完整的工程信息和报告。19.2.2第三方应协助乙方维护工程质量和进度。19.3第三方与甲乙双方的责任划分19.3.1第三方对因自身原因导致的损失,应承担赔偿责任。19.3.2甲乙双方对因第三方原因导致的损失,应根据合同约定承担责任。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件20.1.1合同履行完毕或达到终止条件。20.1.2第三方因自身原因无法继续履行职责。20.1.3双方协商一致终止第三方介入。20.2第三方介入终止程序20.2.1双方应书面通知第三方终止介入。20.2.2第三方应在接到终止通知后,完成现有工作的交接。20.2.3双方应共同对第三方的工作进行评估,并按协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单及计价方式附件详细要求:包括工程量清单的详细内容、计价方式说明、材料价格表等。说明:此附件用于明确工程量的计算方法和价格构成,作为合同附件,对双方具有约束力。2.施工图纸及设计变更附件详细要求:包括施工图纸的完整副本、设计变更通知单等。说明:此附件用于明确工程的设计要求,是施工过程中必须遵守的依据。3.安全生产与环境保护措施附件详细要求:包括安全生产责任制、环境保护措施、应急预案等。说明:此附件用于确保施工过程中的安全与环保,是合同履行的重要保障。4.材料供应清单及质量保证附件详细要求:包括材料供应清单、材料质量保证书、材料检测报告等。说明:此附件用于证明材料的质量符合要求,是工程质量的保证。5.工程进度计划及变更附件详细要求:包括工程进度计划表、进度变更通知单等。说明:此附件用于明确工程进度安排,是工程进度控制的重要依据。6.保险合同及保险单附件详细要求:包括保险合同、保险单、保险责任范围等。说明:此附件用于证明保险的有效性,是保障双方权益的重要文件。7.争议解决协议附件详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:此附件用于明确争议解决机制,是解决合同履行中争议的依据。8.合同履行过程中的其他相关文件附件详细要求:包括合同变更协议、会议纪要、验收报告等。说明:此附件用于记录合同履行过程中的重要事项,是合同履行的重要补充。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延误一天,分包方应向总包方支付合同总价款的%作为违约金。示例说明:若合同约定工期为6个月,分包方实际完成工期为7个月,则分包方需支付%的违约金。2.违约行为:分包方提供的材料不符合质量要求。责任认定标准:分包方应承担材料更换、修复或赔偿损失的责任。示例说明:若分包方提供的钢筋质量不合格,导致工程返工,分包方需承担返工费用及由此产生的损失。3.违约行为:分包方违反安全生产规定,造成安全事故。责任认定标准:分包方应承担事故调查处理、赔偿损失等责任。示例说明:若分包方在施工过程中发生安全事故,分包方需承担事故调查、处理及赔偿受害者的责任。4.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:总包方应支付违约金,并承担由此产生的利息损失。示例说明:若总包方未按约定支付进度款,应支付%的违约金,并承担逾期付款的利息。5.违约行为:第三方未履行合作协议或授权内容。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿由此造成的损失。示例说明:若第三方在监理过程中出现重大失误,导致工程受损,第三方需承担赔偿责任。全文完。2024年工地施工劳务分包合同书1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与地点1.3合同有效期限2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.劳务分包内容3.1分包工作范围3.2分包工作质量要求3.3分包工作进度要求4.合同价款4.1分包合同总价4.2分包合同付款方式4.3分包合同付款进度5.工程材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量标准5.3材料价格及费用6.工程进度管理6.1工程进度计划6.2工程进度报告6.3工程进度调整7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.保险责任8.1人员意外伤害保险8.2工程一切险8.3第三者责任险9.违约责任9.1分包方违约责任9.2甲方违约责任9.3违约金计算10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止的程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1工程量清单12.2技术规范12.3附件清单13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同生效日期14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署与备案第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位):名称、地址、联系人、联系电话1.1.2乙方(劳务分包单位):名称、地址、联系人、联系电话1.2合同签订日期与地点:年月日,地点1.3合同有效期限:自年月日至年月日2.工程概况2.1工程名称:具体工程名称2.2工程地点:具体地址2.3工程规模:建筑面积、占地面积等2.4工程内容:具体施工项目及范围3.劳务分包内容3.1分包工作范围:3.1.1土建工程3.1.2水电安装工程3.1.3防水工程3.1.4装饰装修工程3.2分包工作质量要求:3.2.1符合国家及行业相关质量标准3.2.2工程质量验收合格3.2.3无质量缺陷3.3分包工作进度要求:3.3.1按照甲方提供的施工进度计划执行3.3.2每月提交工程进度报告3.3.3如遇特殊情况,需提前通知甲方并协商调整进度4.合同价款4.1分包合同总价:人民币(大写)_______元整,(小写)_______元整4.2分包合同付款方式:4.2.1预付款:合同签订后_______日内支付合同价款的_______%4.2.2进度款:每月支付已完成工程量的_______%4.2.3验收合格后支付合同价款的_______%4.2.4保修金:合同总价款的_______%,保修期满后无质量问题退还4.3分包合同付款进度:具体付款时间节点5.工程材料供应5.1材料供应方式:甲方提供主要材料,乙方负责辅助材料5.2材料质量标准:符合国家及行业相关质量标准5.3材料价格及费用:详见附件《材料价格清单》6.工程进度管理6.1工程进度计划:详见附件《工程进度计划表》6.2工程进度报告:每月提交工程进度报告,包括已完成工程量、存在问题及解决方案6.3工程进度调整:如遇特殊情况,需提前通知甲方并协商调整进度7.工程验收7.1验收标准:符合国家及行业相关质量标准7.2验收程序:7.2.1乙方在工程完成后,向甲方提交验收申请7.2.2甲方组织验收小组进行验收7.2.3验收合格后,双方签署验收报告7.3验收时间:工程完成后_______日内8.保险责任8.1人员意外伤害保险8.1.1乙方需为施工人员购买意外伤害保险8.1.2保险金额:每人不低于_______万元8.1.3保险期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止8.2工程一切险8.2.1甲方需为工程购买一切险8.2.2保险金额:工程总造价的_______%8.2.3保险期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止8.3第三者责任险8.3.1乙方需为施工期间可能产生的第三者责任购买保险8.3.2保险金额:不低于_______万元8.3.3保险期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止9.违约责任9.1分包方违约责任9.1.1迟期完成工程,每延迟一日,应支付合同总价款的_______%作为违约金9.1.2工程质量不符合要求,乙方应无条件返工,并承担由此产生的费用9.1.3未经甲方同意擅自改变工程设计和施工方案,乙方应承担相应责任9.2甲方违约责任9.2.1未能按时支付工程款,每延迟一日,应支付未付款额的_______%作为违约金9.2.2未能按时提供工程所需材料,每延迟一日,应支付材料费用总额的_______%作为违约金9.3违约金计算违约金计算方法:按实际损失或合同约定比例计算10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1乙方严重违约10.1.2甲方严重违约10.1.3不可抗力因素导致合同无法履行10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格10.2.2双方协商一致10.2.3合同约定的其他终止条件10.3合同解除或终止的程序10.3.1提出解除或终止合同的一方应提前_______日书面通知对方10.3.2双方协商解决,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商解决11.1.2仲裁11.1.3法院诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.2.2地方人民法院11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后_______日内提交争议解决机构11.3.2争议解决机构应在收到争议材料后_______日内作出裁决12.合同附件12.1工程量清单12.2技术规范12.3附件清单13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同附件齐全13.2合同修改程序13.2.1双方协商一致13.2.2以书面形式修改13.3合同生效日期13.3.1合同签订之日14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力14.3合同签署与备案本合同自双方签字盖章之日起生效,并在_______日内向相关部门备案第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方达成合同目的,提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方的关联方或利益相关者。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应由甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。15.2.2第三方介入的具体职责和权限应在合同中明确约定。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对提供的服务承担相应的法律责任。15.3.2第三方因自身原因导致服务失误或违约,应承担相应的违约责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额应根据其服务内容和可能造成的损失进行约定。15.4.2第三方责任限额应在合同中明确,并在第三方提供服务前由甲乙双方书面确认。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方之间的关系为委托与被委托、服务与接受服务的关系。16.2甲乙双方应确保第三方在提供服务过程中,遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。17.第三方介入的具体条款17.1中介服务17.1.1中介方应提供真实、准确的信息,协助甲乙双方达成合同。17.1.2中介方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。17.1.3中介方不得接受甲乙双方的任何形式的贿赂。17.2咨询服务17.2.1咨询方应根据甲乙双方的要求,提供专业、合理的咨询服务。17.2.2咨询方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。17.2.3咨询方不得接受甲乙双方的任何形式的贿赂。17.3监理服务17.3.1监理方应按照合同约定,对工程进度、质量、安全等方面进行监督。17.3.2监理方应保证监理工作的独立性,不得偏袒任何一方。17.3.3监理方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。17.3.4监理方不得接受甲乙双方的任何形式的贿赂。17.4检测服务17.4.1检测方应按照合同约定,对工程材料、设备等进行检测。17.4.2检测方应保证检测结果的客观、公正。17.4.3检测方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。17.4.4检测方不得接受甲乙双方的任何形式的贿赂。18.第三方介入的变更与终止18.1第三方介入的变更18.1.1甲乙双方可协商一致,对第三方介入的职责和权限进行调整。18.1.2变更后的条款应以书面形式通知第三方,并经第三方确认。18.2第三方介入的终止18.2.1第三方介入的终止应书面通知甲乙双方,并经双方确认。18.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定,对第三方的工作进行验收和结算。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决。19.2协商不成的,可按照本合同第11条约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等信息。要求:清单应与合同内容一致,并经甲乙双方确认。2.技术规范列出工程项目的施工技术要求、质量标准、验收标准等信息。要求:规范应与国家及行业相关标准一致,并经甲乙双方确认。3.材料价格清单列出工程所需主要材料、辅助材料的名称、规格、品牌、单价、总价等信息。要求:清单应与市场行情相符,并经甲乙双方确认。4.工程进度计划表列出工程项目的各阶段施工时间节点、预计完成时间等信息。要求:计划表应与合同约定的进度要求一致,并经甲乙双方确认。5.人员配置表列出工程项目所需各类人员的名称、职务、数量、技能要求等信息。要求:配置表应与工程规模和施工要求相符,并经甲乙双方确认。6.保险单提供乙方购买的人身意外伤害保险、工程一切险、第三者责任险等保险单据。要求:保险单据应齐全,并符合合同约定的保险金额和期限。7.验收报告提供工程项目的验收报告,包括验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等信息。要求:验收报告应客观、真实,并经甲乙双方确认。8.争议解决协议提供甲乙双方就争议解决达成的书面协议。要求:协议内容应明确、具体,并经双方签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误。1.2乙方提供的工程质量不符合合同约定的标准。1.3乙方未经甲方同意,擅自改变工程设计和施工方案。1.4乙方未按时支付工程进度款。1.5甲方未按合同约定的时间提供工程所需材料。1.6甲方未按时支付工程款。2.责任认定标准2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一日,应支付合同总价款的_______%作为违约金。2.2乙方提供的工程质量不符合合同约定的标准,乙方应无条件返工,并承担由此产生的费用。2.3乙方未经甲方同意,擅自改变工程设计和施工方案,乙方应承担相应责任。2.4乙方未按时支付工程进度款,每延迟一日,应支付未付款额的_______%作为违约金。2.5甲方未按合同约定的时间提供工程所需材料,每延迟一日,应支付材料费用总额的_______%作为违约金。2.6甲方未按时支付工程款,每延迟一日,应支付未付款额的_______%作为违约金。3.违约示例3.1乙方因施工人员不足,导致工程进度延误5天,应支付合同总价款的_______%作为违约金。3.2乙方施工过程中发现质量问题,经甲方验收,认定乙方施工的某部分工程不符合合同约定的质量标准,乙方应进行返工,并承担由此产生的费用。3.3乙方在施工过程中,未按甲方要求进行施工,擅自改变施工方案,导致工程进度延误,乙方应承担相应责任。3.4乙方未按合同约定的时间支付工程进度款,经甲方催告后,仍未支付,乙方应支付未付款额的_______%作为违约金。3.5甲方因采购延误,导致工程所需材料未能按时提供,经乙方确认,甲方应支付材料费用总额的_______%作为违约金。3.6甲方未按合同约定的时间支付工程款,经乙方催告后,仍未支付,甲方应支付未付款额的_______%作为违约金。全文完。2024年工地施工劳务分包合同书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.承包方信息1.2.分包方信息2.施工项目概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程工期3.分包工程范围3.1.分包工程内容3.2.分包工程量3.3.分包工程标准4.施工进度安排4.1.施工计划4.2.进度节点4.3.施工期限5.施工质量要求5.1.质量标准5.2.质量验收5.3.质量责任6.工程造价及支付方式6.1.工程造价6.2.工程结算6.3.工程款支付方式7.材料供应及管理7.1.材料供应7.2.材料管理7.3.材料验收8.安全生产责任8.1.安全生产责任8.2.安全生产措施8.3.安全事故处理9.环境保护责任9.1.环境保护责任9.2.环境保护措施9.3.环境污染处理10.保险责任10.1.保险责任10.2.保险种类10.3.保险期限11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任11.3.违约处理12.合同解除及终止12.1.合同解除条件12.2.合同终止条件12.3.合同解除及终止程序13.争议解决13.1.争议解决方式13.2.争议解决机构13.3.争议解决程序14.其他约定事项14.1.其他约定事项14.2.附件14.3.合同生效及解除第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方信息1.1.1承包方名称:_______1.1.2承包方地址:_______1.1.3承包方联系人:_______1.1.4承包方联系电话:_______1.1.5承包方法定代表人:_______1.2分包方信息1.2.1分包方名称:_______1.2.2分包方地址:_______1.2.3分包方联系人:_______1.2.4分包方联系电话:_______1.2.5分包方法定代表人:_______第二条施工项目概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程工期:_______(自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止)第三条分包工程范围3.1分包工程内容:_______3.2分包工程量:_______3.3分包工程标准:_______第四条施工进度安排4.1施工计划:_______4.2进度节点:_______4.3施工期限:_______第五条施工质量要求5.1质量标准:_______5.2质量验收:_______5.3质量责任:_______第六条工程造价及支付方式6.1工程造价:_______6.2工程结算:_______6.3工程款支付方式:_______第七条材料供应及管理7.1材料供应:_______7.2材料管理:_______7.3材料验收:_______第八条安全生产责任8.1安全生产责任8.1.1分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。8.1.2分包方应制定安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。8.1.3分包方应定期进行安全生产教育培训,提高员工的安全意识和技能。8.2安全生产措施8.2.1分包方应设立安全防护设施,确保施工现场安全。8.2.2分包方应配备必要的安全防护用品,并确保员工正确使用。8.2.3分包方应制定应急预案,应对突发事件。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取应急措施,防止事故扩大。8.3.2分包方应及时上报事故情况,并配合相关部门进行调查处理。8.3.3分包方应对事故原因进行分析,制定整改措施,防止类似事故再次发生。第九条环境保护责任9.1环境保护责任9.1.1分包方应遵守国家环境保护法律法规,保护施工现场环境。9.1.2分包方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。9.2环境保护措施9.2.1分包方应设立环境保护责任制,明确相关人员的环境保护责任。9.2.2分包方应合理处置施工废弃物,防止污染环境。9.2.3分包方应采取有效措施,减少施工噪声和粉尘排放。9.3环境污染处理9.3.1发生环境污染事件时,分包方应立即采取措施,减轻污染。9.3.2分包方应及时上报环境污染事件,并配合相关部门进行处理。第十条保险责任10.1保险责任10.1.1分包方应依法参加工伤保险,为员工提供保障。10.1.2分包方可自愿参加其他商业保险,以增加保障范围。10.2保险种类10.2.1工伤保险10.2.2责任保险10.2.3机器设备保险10.3保险期限10.3.1保险期限应与合同工期一致。10.3.2保险到期前,分包方应及时续保。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的。11.1.2分包方未按合同约定保证工程质量的。11.1.3分包方未按合同约定履行安全生产责任的。11.2违约责任11.2.1分包方应承担违约责任,支付违约金。11.2.2承包方有权解除合同,并要求分包方承担相应损失。11.3违约处理11.3.1分包方应积极配合承包方处理违约事宜。11.3.2双方协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同的。12.1.2出现合同约定的解除情形的。12.2合同终止条件12.2.1工程按合同约定全部完成的。12.2.2合同约定的其他终止条件。12.3合同解除及终止程序12.3.1双方协商一致解除合同的,应签订解除协议。12.3.2出现合同解除条件的,一方应及时通知另一方,并按合同约定办理相关手续。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方协商解决。13.1.2争议解决不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构13.2.1仲裁委员会。13.3争议解决程序13.3.1双方应在争议发生后_______日内提出仲裁申请。13.3.2仲裁委员会应在收到仲裁申请后_______日内受理并组成仲裁庭。第十四条其他约定事项14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.1.2本合同未尽事宜,适用相关法律法规。14.2附件14.2.1本合同附件一:施工图纸及技术资料。14.2.2本合同附件二:合同变更记录。14.3合同生效及解除14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2本合同解除按本合同约定执行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、担保或其他辅助服务的独立法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方的员工、合作伙伴或其直接关联人。第二条第三方介入的同意及选择2.1甲乙双方同意在合同履行过程中,可引入第三方介入,以保障合同的有效执行和双方的合法权益。2.2第三方的选择应由甲乙双方协商一致,并书面通知对方。第三条第三方的职责与权利3.1第三方的职责:3.1.1根据甲乙双方的要求,提供专业服务、咨询、监督、担保或其他辅助服务。3.1.2对合同履行情况进行监督,确保合同约定的各项条款得到履行。3.1.3发现合同履行中的问题,及时向甲乙双方报告并提出建议。3.2第三方的权利:3.2.1在合同履行过程中,享有查阅合同文件和相关信息资料的权利。3.2.2对合同履行中的问题,有权提出意见和解决方案。3.2.3在合同履行过程中,有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。第四条第三方的责任限额4.1第三方在合同履行过程中的责任,以甲乙双方约定的责任限额为准。4.2责任限额包括但不限于:4.2.1第三方因提供的服务或咨询导致合同履行受阻或损失的责任。4.2.2第三方因自身原因导致合同履行受阻或损失的责任。4.3超出责任限额的部分,由甲乙双方自行承担。第五条第三方的责任免除5.1.1由于不可抗力导致合同履行受阻或损失。5.1.2由于甲乙双方原因导致合同履行受阻或损失。5.1.3由于第三方无法控制的原

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论