2024年度光伏停车场施工合同示范文本3篇_第1页
2024年度光伏停车场施工合同示范文本3篇_第2页
2024年度光伏停车场施工合同示范文本3篇_第3页
2024年度光伏停车场施工合同示范文本3篇_第4页
2024年度光伏停车场施工合同示范文本3篇_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度光伏停车场施工合同示范文本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.施工范围3.1施工内容3.2施工图纸3.3施工规范3.4施工技术要求4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段工期4.3进度调整及延误处理5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.施工安全管理6.1安全生产责任6.2安全管理制度6.3事故处理7.材料设备供应7.1材料设备质量要求7.2材料设备供应时间7.3材料设备验收8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付进度8.3工程款结算9.验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3交付条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:市光伏发电有限公司(2)乙方:市建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方地址(1)甲方地址:市区路号(2)乙方地址:市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称市光伏停车场建设项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模占地面积:5000平方米,建设规模:500千瓦2.4项目投资投资总额:300万元2.5项目工期工期:6个月3.施工范围3.1施工内容(1)光伏发电系统安装(2)停车场地面硬化(3)停车场配套设施建设3.2施工图纸施工图纸由甲方提供,乙方需按照图纸进行施工。3.3施工规范施工过程中,乙方需严格按照国家相关施工规范执行。3.4施工技术要求(1)光伏发电系统安装质量达到国家一级标准(2)停车场地面硬化平整度误差不超过3毫米(3)停车场配套设施建设符合国家相关标准4.施工进度安排4.1施工阶段划分(1)基础施工阶段(2)光伏发电系统安装阶段(3)停车场地面硬化阶段(4)配套设施建设阶段4.2各阶段工期(1)基础施工阶段:1个月(2)光伏发电系统安装阶段:2个月(3)停车场地面硬化阶段:1个月(4)配套设施建设阶段:2个月4.3进度调整及延误处理(1)因甲方原因导致工期延误,由甲方承担相应责任。(2)因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任,并支付违约金。5.施工质量要求5.1质量标准施工质量达到国家一级标准。5.2质量检验(1)施工过程中,乙方需进行自检,确保工程质量。(2)施工完成后,甲方将组织相关部门进行验收。5.3质量责任(1)施工过程中,如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应责任。(2)验收不合格,乙方需进行整改,直至合格。6.施工安全管理6.1安全生产责任(1)甲方负责整个项目安全生产的监督管理。(2)乙方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员生命安全。6.2安全管理制度(1)制定安全生产责任制,明确各岗位职责。(2)加强施工现场安全管理,确保施工安全。6.3事故处理(1)发生安全事故,立即上报甲方,并采取措施进行救援。(2)事故调查、处理和赔偿,按照国家相关法律法规执行。8.工程款支付8.1工程款支付方式(1)合同签订后,乙方提交工程款支付申请,甲方在收到申请后5个工作日内支付预付款,金额为合同总额的10%。(2)工程进度达到设计要求后,乙方提交进度款支付申请,甲方在收到申请后5个工作日内支付进度款,金额为已完工程价值的20%。(3)工程竣工验收合格后,乙方提交结算款支付申请,甲方在收到申请后10个工作日内支付结算款,金额为合同总额的80%。(4)工程保修期满后,乙方提交保修金退还申请,甲方在收到申请后5个工作日内退还保修金,金额为合同总额的10%。8.2工程款支付进度(1)预付款支付进度:合同签订后30日内。(2)进度款支付进度:每完成一个施工阶段后10日内。(3)结算款支付进度:竣工验收合格后30日内。8.3工程款结算(1)结算依据:合同约定的工程量、单价及甲方验收确认的工程量。(2)结算时间:工程竣工验收合格后30日内。9.验收与交付9.1验收标准(1)工程应符合国家相关标准和规范。(2)工程应达到合同约定的质量要求。(3)工程应满足使用功能。9.2验收程序(1)甲方组织验收小组,对工程进行验收。(2)验收小组对工程进行现场检查,查阅相关资料。(3)验收小组提出验收意见,形成验收报告。9.3交付条件(1)工程竣工验收合格。(2)乙方完成所有工程尾工和清理工作。(3)工程保修期满。10.违约责任10.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程。(2)乙方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格。(3)甲方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。(2)乙方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格,甲方有权要求乙方返工或修复,并承担相应费用。(3)甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除合同。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构(1)协商解决。(2)合同签订地人民法院。12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方违约,严重损害对方利益。(2)发生不可抗力,致使合同无法履行。12.2合同终止条件(1)合同约定的工程竣工。(2)合同约定的其他终止条件。13.合同生效与期限13.1合同生效条件(1)双方签字盖章。(2)合同符合法律法规要求。13.2合同期限合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等,是指在本合同履行过程中,由甲乙双方约定或根据法律规定,介入合同履行,对合同内容、履行过程或结果进行监督、协调、咨询或提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入方式(1)甲乙双方共同邀请第三方介入;(2)根据法律法规要求,第三方自动介入;(3)在合同履行过程中,经甲乙双方同意,第三方介入。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额(1)第三方在履行本合同过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并经第三方书面确认。(2)第三方责任限额最高不超过其收取服务费用的两倍。(3)第三方责任限额的约定不影响甲乙双方根据本合同应承担的责任。15.3.2第三方责任范围(1)第三方在合同履行过程中,仅对其提供的服务内容承担责任。(2)第三方不承担因甲乙双方违约行为导致的损失。(3)第三方不承担因不可抗力导致的损失。15.4第三方权利(1)第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的履行行为进行监督、协调和咨询。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。(3)第三方有权在合同履行过程中,提出合理化建议。15.5第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲乙双方是独立的法律主体,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。(2)第三方在履行合同过程中,与甲乙双方之间发生争议,应通过协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。(3)第三方在履行合同过程中,如因甲乙双方原因导致其损失,甲乙双方应根据各自责任承担相应的赔偿责任。16.第三方介入后的额外条款及说明16.1第三方介入后的合同履行(1)第三方介入后,甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保合同履行不受影响。(2)第三方介入后,甲乙双方应按照第三方的要求,及时提供相关资料和协助。16.2第三方介入后的变更(1)经甲乙双方同意,第三方可以提出合同履行过程中的变更建议。(2)甲乙双方应在收到第三方变更建议后10个工作日内回复,逾期视为同意。16.3第三方介入后的费用承担(1)第三方介入产生的费用,由甲乙双方根据合同约定和第三方服务内容分担。(2)如合同未约定,费用由提出第三方介入的一方承担。16.4第三方介入后的合同解除(1)如第三方介入后,合同履行无法继续,甲乙双方可协商解除合同。(2)合同解除后,甲乙双方应根据合同约定和实际情况,处理合同解除后的相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:包含项目平面图、立面图、剖面图、设备布置图等,图纸应清晰、完整,符合国家相关标准。说明:施工图纸是施工的重要依据,乙方必须严格按照图纸进行施工。2.工程量清单详细要求:列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等,清单应详细、准确。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,甲乙双方应共同确认。3.技术规范详细要求:包括国家、行业和地方的相关技术规范,规范应具有权威性和适用性。说明:技术规范是施工质量的重要保证,乙方必须遵守。4.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计是施工管理的重要文件,甲乙双方应共同审查。5.施工日志详细要求:记录施工过程中的重要事项,包括施工进度、质量情况、安全事故等。说明:施工日志是施工过程的重要记录,甲乙双方应定期查阅。6.验收报告详细要求:包括工程验收结果、验收意见、验收日期等。说明:验收报告是工程竣工验收的重要文件,甲乙双方应共同确认。7.保修证书详细要求:包括保修项目、保修期限、保修方式等。说明:保修证书是工程保修的重要凭证,甲乙双方应妥善保管。8.合同附件详细要求:包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等。说明:合同附件是合同内容的重要补充,甲乙双方应共同遵守。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)乙方未按合同约定完成工程;(2)乙方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格;(3)甲方未按合同约定支付工程款;(4)第三方未能履行合同约定的职责。2.责任认定标准(1)乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任,包括但不限于已完工程价值的30%;(2)乙方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格,甲方有权要求乙方返工或修复,并承担相应费用;(3)甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除合同;(4)第三方未能履行合同约定的职责,由第三方承担相应责任,甲乙双方可根据实际情况要求第三方赔偿损失。示例说明:(1)乙方在施工过程中,因施工技术不当,导致工程质量不合格,甲方要求乙方返工。乙方返工后,甲方支付返工费用10万元,乙方承担违约责任。(2)甲方未按合同约定支付进度款,乙方要求甲方支付违约金5万元,甲方同意支付。全文完。2024年度光伏停车场施工合同示范文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式1.4双方法定代表人或授权代表2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资3.施工内容3.1施工范围3.2施工期限3.3施工质量标准3.4施工安全措施3.5施工环境保护措施4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.材料设备供应5.1材料设备清单5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应责任5.4材料设备验收6.施工进度管理6.1施工进度计划6.2施工进度控制6.3施工进度调整6.4施工进度考核7.施工质量管理7.1质量管理责任7.2质量检查与验收7.3质量事故处理7.4质量保证期8.施工安全管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产检查8.4安全事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境监测与治理9.4环境事故处理10.不可抗力及违约责任10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理10.3违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项14.1保密条款14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]1.4双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]甲方授权代表:[甲方授权代表姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]乙方授权代表:[乙方授权代表姓名]第二条项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述,如:占地面积、建筑面积等]2.4项目内容[项目具体施工内容,如:光伏板安装、支架搭建、电气系统安装等]2.5项目投资[项目总投资金额及构成]第三条施工内容3.1施工范围[具体施工范围描述,如:场地平整、设备安装、电气系统调试等]3.2施工期限[合同约定的施工开始日期和结束日期]3.3施工质量标准[按照国家相关标准和规范,明确质量要求]3.4施工安全措施[具体安全措施,如:施工现场安全警示标志、安全防护设施等]3.5施工环境保护措施[具体环境保护措施,如:噪音控制、粉尘控制等]第四条合同价款及支付方式4.1合同价款[合同总金额及构成]4.2付款方式[分期付款或一次性付款,具体付款比例和节点]4.3付款时间[每期付款的具体时间节点]4.4付款条件[完成相应工作或达到特定条件后付款]第五条材料设备供应5.1材料设备清单[详细列出所需材料设备名称、规格、数量等]5.2材料设备质量要求[明确材料设备的质量标准]5.3材料设备供应责任[甲方或乙方负责供应,明确责任主体]5.4材料设备验收[验收标准和程序,明确验收责任]第六条施工进度管理6.1施工进度计划[详细的施工进度计划,包括各阶段的时间节点]6.2施工进度控制[进度控制的措施和方法]6.3施工进度调整[进度调整的流程和条件]6.4施工进度考核[进度考核的标准和结果应用]第七条施工质量管理7.1质量管理责任[明确甲乙双方在质量管理中的责任]7.2质量检查与验收[检查和验收的标准、程序和责任]7.3质量事故处理[质量事故的处理流程和责任追究]7.4质量保证期[质量保证期的期限和内容]第八条合同价款及支付方式(续)4.5预付款[预付款的金额、支付时间和条件]4.6进度款[进度款的支付比例、支付时间和条件]4.7结算款[结算款的支付比例、支付时间和条件]4.8保留金[保留金的金额、支付时间和退还条件]4.9逾期付款利息[逾期付款的利率和计算方式]第九条材料设备供应(续)5.5材料设备运输[材料设备运输的责任、方式和费用承担]5.6材料设备储存[材料设备储存的责任、地点和条件]5.7材料设备报废[材料设备因质量问题报废的处理流程和责任]第十条施工进度管理(续)6.5进度报告[施工进度报告的提交时间、内容和格式]6.6进度协调[施工进度协调的机制和责任]6.7进度延误处理[进度延误的处理措施和责任]第十一条施工质量管理(续)7.5质量检验[质量检验的标准、方法和频率]7.6质量记录[质量记录的要求和保存期限]7.7质量改进[质量改进的措施和责任]第十二条施工安全管理(续)8.1安全生产责任[甲乙双方在安全生产中的责任和义务]8.2安全生产措施[具体的安全生产措施,包括人员培训、设备维护等]8.3安全生产检查[定期和不定期的安全生产检查内容和程序]8.4安全事故处理[安全事故的报告、调查、处理和责任追究]第十三条环境保护(续)9.1环境保护责任[甲乙双方在环境保护中的责任和义务]9.2环境保护措施[具体的环境保护措施,包括污染控制、生态保护等]9.3环境监测与治理[环境监测的方法和治理措施]9.4环境事故处理[环境事故的报告、调查、处理和责任追究]第十四条不可抗力及违约责任(续)10.1不可抗力定义[不可抗力的具体情形和认定标准]10.2不可抗力处理[不可抗力发生时的处理措施和责任]10.3违约责任[违约行为的种类、违约责任的承担方式]11.1争议解决方式[争议解决的途径,如协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决程序[争议解决的程序和期限]11.3争议解决地点[争议解决的地点和适用的法律]12.1合同解除条件[合同解除的具体条件和程序]12.2合同解除程序[合同解除的申请、通知和生效条件]12.3合同解除后的处理[合同解除后的财产清算、债权债务处理等]13.1合同生效条件[合同生效的具体条件和日期]13.2合同生效日期[合同正式生效的日期]13.3合同终止条件[合同终止的具体条件和程序]13.4合同终止日期[合同终止的具体日期和后续处理]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与角色1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定目的或服务需求而介入的独立法人或其他组织。1.2第三方可能包括但不限于监理方、检测机构、咨询公司、金融机构等。2.第三方的责任与权利2.1第三方应具备相应的资质和许可,并按照本合同约定的职责和要求提供服务。2.2第三方的权利包括但不限于:收取合理的服务费用;依法获取项目相关信息;要求甲乙双方提供必要的协助和支持。2.3第三方的责任包括但不限于:按时、按质完成服务任务;对其提供的服务承担相应的法律责任;对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。3.第三方介入的程序与条件3.1第三方介入应经甲乙双方同意,并在合同中明确约定。3.2第三方介入前,应与甲乙双方签订单独的服务协议,明确双方的权利义务。3.3第三方介入应遵守国家相关法律法规和行业标准。4.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款第三方的选择和指定;第三方的资质和许可要求;第三方的服务内容和费用;第三方的责任范围和赔偿标准。第三方介入的具体时间和方式;第三方介入后,甲乙双方的责任划分;第三方介入对合同其他条款的影响。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额应根据其服务性质和合同约定进行确定。5.2第三方的责任限额应包括但不限于:第三方因自身原因造成的直接经济损失;第三方违反合同约定造成的损失;第三方违反法律法规造成的损失。5.3第三方的责任限额应在本合同中明确约定,并在服务协议中予以确认。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系为服务关系,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。6.2第三方不得干预甲乙双方在合同履行过程中的正常权利和义务,不得损害甲乙双方的合法权益。6.3第三方在履行服务过程中,应尊重甲乙双方的商业秘密,不得泄露或利用相关信息。6.4第三方与监理方、检测机构、咨询公司、金融机构等其他第三方之间的关系,应根据各自服务协议或行业规范进行界定和调整。6.5第三方与其他各方在合同履行过程中的权利义务,应遵循诚实信用原则,公平合理地处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方主体资格证明文件要求:提供双方营业执照、法人代表身份证明等合法有效的证明文件。说明:用于证明甲乙双方具备签订合同的资格和能力。2.附件二:项目立项批准文件要求:提供项目立项批准文件,证明项目合法合规。说明:用于证明项目具有合法立项,符合国家相关政策和法规。3.附件三:项目设计文件要求:提供项目设计文件,包括施工图纸、设计说明书等。说明:用于指导施工过程中的技术要求和施工标准。4.附件四:材料设备清单及质量保证书要求:列出所有材料设备的名称、规格、数量、品牌、质量等级等。说明:用于明确材料设备的质量标准,确保施工质量。5.附件五:施工进度计划要求:详细列出施工进度计划,包括各阶段的时间节点和关键工序。说明:用于明确施工进度,确保项目按期完成。6.附件六:施工质量保证措施要求:制定详细的施工质量保证措施,包括质量控制点、检验方法等。说明:用于确保施工过程中的质量控制,提高工程质量。7.附件七:安全生产保证措施要求:制定安全生产保证措施,包括安全操作规程、安全检查等。说明:用于确保施工过程中的安全生产,减少安全事故发生。8.附件八:环境保护措施要求:制定环境保护措施,包括污染控制、生态保护等。说明:用于确保施工过程中的环境保护,减少对环境的影响。9.附件九:合同变更及补充协议要求:记录合同变更及补充协议的内容,包括变更原因、变更内容等。说明:用于明确合同变更及补充协议的生效条件和执行标准。10.附件十:合同终止及清算报告要求:记录合同终止的原因、清算程序、财产清算结果等。说明:用于明确合同终止后的处理程序和责任划分。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付合同价款;未按约定提供材料设备;未按时完成施工进度;未按约定履行质量保证责任。乙方违约:未按时完成施工任务;施工质量不符合合同约定;违反安全生产规定;违反环境保护规定。2.责任认定标准:甲方违约责任:逾期付款的,应支付逾期付款利息;未按时提供材料设备的,应承担相应的延误责任;未按时完成施工进度的,应承担相应的延误责任;施工质量不符合约定的,应承担修复费用及损失赔偿。乙方违约责任:未按时完成施工任务的,应承担相应的延误责任;施工质量不符合约定的,应承担修复费用及损失赔偿;违反安全生产规定的,应承担相应的行政处罚和赔偿责任;违反环境保护规定的,应承担相应的行政处罚和赔偿责任。3.违约行为示例说明:甲方违约示例:甲方未按合同约定支付进度款,导致乙方施工进度延误,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息,并承担相应的延误责任。乙方违约示例:乙方施工过程中,发现质量问题,经检验不符合合同约定,乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度光伏停车场施工合同示范文本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目设计3.1设计依据3.2设计要求3.3设计变更4.施工准备4.1施工现场准备4.2施工设备准备4.3施工人员准备5.施工内容5.1施工范围5.2施工工艺5.3施工质量要求6.施工进度6.1施工计划6.2进度控制6.3施工延误7.材料设备7.1材料设备采购7.2材料设备质量7.3材料设备验收8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3事故处理9.质量保证9.1质量保证体系9.2质量检验9.3质量纠纷处理10.合同价款及支付10.1合同价款10.2支付方式10.3付款进度11.合同变更及解除11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同解释14.4合同签订日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:___________(2)乙方:___________1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:___________(2)乙方法定代表人:___________1.3合同双方联系方式(1)甲方联系方式:电话:___________,邮箱:___________(2)乙方联系方式:电话:___________,邮箱:___________2.项目概况2.1项目名称:2024年度光伏停车场施工项目2.2项目地点:___________2.3项目规模:___________2.4项目工期:自合同签订之日起___________个月3.项目设计3.1设计依据:依据国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的施工图纸3.2设计要求:确保项目设计合理、安全、经济、美观3.3设计变更:如需变更设计,需经双方协商一致,并由甲方出具书面变更通知4.施工准备4.1施工现场准备:乙方应按照甲方要求,在施工前完成施工现场的清理、平整、排水等工作4.2施工设备准备:乙方应提供满足施工要求的设备,并确保设备运行正常4.3施工人员准备:乙方应配备足够数量的技术熟练、责任心强的施工人员5.施工内容5.1施工范围:包括光伏停车场的设计、施工、安装、调试等全部工作5.2施工工艺:按照甲方提供的施工图纸和乙方制定的施工方案进行施工5.3施工质量要求:严格执行国家相关质量标准,确保工程质量合格6.施工进度6.1施工计划:乙方应根据合同工期,制定详细的施工进度计划,并及时报送甲方6.2进度控制:乙方应按照施工进度计划进行施工,如遇特殊情况导致进度延误,应及时通知甲方6.3施工延误:如因乙方原因导致施工延误,乙方应承担相应的违约责任7.材料设备7.1材料设备采购:乙方应按照甲方要求,采购满足项目需求的材料设备7.2材料设备质量:乙方应确保材料设备质量符合国家相关标准,并提供合格证明7.3材料设备验收:甲方有权对乙方提供的材料设备进行验收,如不符合要求,乙方应予以更换或退货8.施工安全管理8.1安全生产责任制(1)乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责(2)甲方对施工现场安全负总责,乙方负责具体实施8.2安全生产措施(1)乙方应制定具体的安全生产措施,包括现场安全防护、施工人员安全教育等(2)施工现场应设置明显的安全警示标志,确保施工安全8.3事故处理(1)发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施进行处置(2)事故发生后,乙方应及时向甲方报告,并配合甲方进行调查和处理9.质量保证9.1质量保证体系(1)乙方应建立完善的质量保证体系,确保工程质量(2)质量保证体系应包括质量计划、质量控制、质量检验等方面9.2质量检验(1)乙方应按照国家相关标准和规范进行质量检验(2)质量检验结果应真实、准确,如有不合格项,乙方应立即进行整改9.3质量纠纷处理(1)如发生质量纠纷,双方应协商解决(2)协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼10.合同价款及支付10.1合同价款(1)合同价款为人民币___________元整(2)合同价款包含材料费、人工费、机械费、管理费等10.2支付方式(1)合同签订后___________个工作日内,甲方支付合同总价款的___________%(2)施工过程中,甲方根据实际完成工程量支付___________%(3)工程验收合格后___________个工作日内,甲方支付合同总价款的___________%10.3付款进度(1)乙方每月向甲方提交付款申请,并提供相关证明材料(2)甲方在收到乙方申请后的___________个工作日内支付相应款项11.合同变更及解除11.1合同变更(1)如需变更合同内容,双方应协商一致,并签订书面变更协议(2)合同变更不影响已完成的工程部分11.2合同解除(1)如一方违反合同约定,另一方有权解除合同11.3合同终止(1)合同期满,双方无异议,合同终止12.违约责任12.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成工程或提供材料设备的(2)乙方未按合同约定支付款项的(3)甲方未按合同约定支付款项的12.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等(2)违约金的计算方式:按未履行部分合同价款的___________%计算12.3违约赔偿(1)违约方应按照实际损失,赔偿对方因此遭受的损失(2)赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼13.争议解决13.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议(2)协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼13.2争议解决机构(1)仲裁机构:___________(2)人民法院:___________13.3争议解决程序(1)提交仲裁或诉讼申请书(2)提交相关证据材料(3)仲裁或诉讼程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件(1)双方签字盖章后生效(2)合同签订后,双方应按照合同约定履行各自义务14.2合同附件(1)施工图纸(2)施工方案(3)其他相关文件14.3合同解释(1)本合同未尽事宜,由双方另行协商解决(2)合同解释权归甲方所有14.4合同签订日期(1)本合同自___________年___________月___________日起生效(2)本合同一式___________份,甲乙双方各执___________份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同指定的或由一方指定的,为协助合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形(1)在合同履行过程中,如需第三方介入,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。a.施工监理:对施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。b.材料检测:对进场材料进行检测,确保材料质量符合国家相关标准。c.设计咨询:提供专业设计咨询服务,协助解决设计问题。d.环境保护:对施工现场进行环保监测,确保施工过程符合环保要求。15.3第三方选择与指定(1)第三方由甲乙双方共同选定,或由一方指定,并书面通知对方。(2)第三方选定后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定(1)第三方在本合同履行过程中,因自身原因造成合同违约的,应承担相应的违约责任。(2)第三方责任不包括因甲乙双方原因或不可抗力因素导致的合同违约。16.2第三方责任限额(1)第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由第三方与甲乙双方在协议中约定。(2)第三方责任限额不得超过合同总价款的___________%。16.3第三方责任承担(1)第三方责任承担方式:违约金、赔偿损失等。(2)第三方责任承担程序:由甲乙双方协商解决,协商不成的,可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的关系(1)第三方与甲方的关系为委托关系,甲方委托第三方提供专业服务。(2)第三方应按照甲方的要求,独立、客观、公正地履行职责。17.2第三方与乙方的关系(1)第三方与乙方的关系为服务关系,乙方接受第三方的服务。(2)第三方应按照乙方的需求,提供专业、高效的服务。17.3第三方与其他各方的责任划分(1)第三方对甲乙双方均承

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论