2024年度城市供水管道建设及维护合同3篇_第1页
2024年度城市供水管道建设及维护合同3篇_第2页
2024年度城市供水管道建设及维护合同3篇_第3页
2024年度城市供水管道建设及维护合同3篇_第4页
2024年度城市供水管道建设及维护合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩51页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市供水管道建设及维护合同本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合同签订背景及目的3.供水管道建设及维护范围3.1建设范围3.2维护范围4.项目工期及进度安排4.1建设工期4.2维护周期5.供水管道建设及维护质量要求5.1建设质量标准5.2维护质量标准6.合同价款及支付方式6.1合同总价6.2付款方式6.3付款时间节点7.交工验收及移交7.1交工验收标准7.2交工验收程序7.3移交手续8.运行维护责任及义务8.1运行维护责任8.2运行维护义务9.故障处理及应急措施9.1故障报告及处理9.2应急措施10.违约责任及处理10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序12.合同生效及终止条件12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3通知及送达14.合同附件及补充协议第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1双方名称甲方:X供水有限公司乙方:X建筑工程有限公司1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx56782.合同签订背景及目的本合同签订背景为甲方需要乙方提供2004年度城市供水管道建设及维护服务,以满足城市供水需求。签订本合同目的为明确双方权利义务,确保供水管道建设及维护工作的顺利进行。3.供水管道建设及维护范围3.1建设范围包括但不限于新建、改建、扩建供水管道及配套设施,具体范围详见附件一。3.2维护范围包括但不限于供水管道的日常维护、维修、故障排除等工作,具体范围详见附件二。4.项目工期及进度安排4.1建设工期合同工期为自合同签订之日起12个月。4.2维护周期供水管道维护周期为每月一次,遇特殊情况可临时调整。5.供水管道建设及维护质量要求5.1建设质量标准供水管道建设应严格按照国家及地方相关法律法规、技术标准和规范执行,确保工程质量符合国家标准。5.2维护质量标准供水管道维护应确保管道安全运行,水质合格,无泄漏、堵塞等故障。6.合同价款及支付方式6.1合同总价本合同总价为人民币壹仟万元整(¥10000000)。6.2付款方式(1)合同签订后5个工作日内,支付合同总价30%;(2)工程竣工验收合格后5个工作日内,支付合同总价40%;(3)供水管道运行维护满一年后,支付合同总价20%;(4)合同终止或期满后,支付剩余合同价款。7.交工验收及移交7.1交工验收标准供水管道建设及维护工程完成后,应达到设计要求和质量标准,符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范。7.2交工验收程序(1)乙方在工程竣工前7个工作日向甲方提交交工验收申请;(2)甲方在收到验收申请后5个工作日内组织验收;(3)验收合格后,双方签订交工验收证书;(4)乙方在验收合格后5个工作日内向甲方移交工程及资料。8.运行维护责任及义务8.1运行维护责任乙方负责供水管道的日常运行和维护工作,确保供水管道安全、稳定、高效运行。8.2运行维护义务(1)按照合同约定的维护周期对供水管道进行巡查和维护;(2)发现故障及时报告甲方,并采取措施进行处理;(3)确保供水水质符合国家标准;(4)定期向甲方提供运行维护报告。9.故障处理及应急措施9.1故障报告及处理(1)乙方在发现供水管道故障时,应在第一时间向甲方报告;(2)甲方应在接到故障报告后及时组织人员进行处理;(3)故障处理过程中,乙方应提供必要的协助。9.2应急措施(1)制定供水管道故障应急预案,包括故障类型、应急响应程序、应急物资准备等;(2)定期进行应急演练,提高应急处置能力;(3)确保在紧急情况下能够及时恢复正常供水。10.违约责任及处理10.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成建设及维护工作;(2)乙方未按合同约定支付合同价款;(3)乙方违反合同约定的保密义务;(4)其他违反合同约定的行为。10.2违约责任(1)乙方应承担因违约行为给甲方造成的损失;(2)甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(3)甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。10.3违约处理(1)双方应友好协商解决违约问题;(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决方式11.1争议解决途径(1)双方应通过友好协商解决争议;(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序(1)提起诉讼的一方应在争议发生后30日内向有管辖权的人民法院提起诉讼;(2)人民法院受理案件后,应依法进行审理;(3)人民法院的判决为终审判决,双方应遵照执行。12.合同生效及终止条件12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)供水管道建设及维护工作完成,且验收合格;(3)合同约定的其他终止条件;(4)因不可抗力导致合同无法履行;(5)双方协商一致解除合同。13.其他约定事项13.1不可抗力条款(1)不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;(2)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并协商解决合同履行问题;(3)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。13.2保密条款(1)双方对本合同内容及履行情况负有保密义务;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露本合同内容及履行情况;(3)保密义务在本合同终止后仍然有效。13.3通知及送达(1)本合同项下的通知应以书面形式进行;(2)通知送达方式为专人送达或邮寄;(3)送达地址为合同约定的地址,收件人为双方指定的联系人。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或经甲方委托,介入合同履行并提供专业服务或协助的独立第三方机构、个人或其他实体。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险机构等。2.第三方介入情形2.1甲方委托第三方进行项目监理,以确保项目质量和进度;2.2乙方委托第三方进行设备检测,以保证设备质量符合合同要求;2.3双方共同委托第三方进行项目咨询,以提供专业意见和建议;2.4乙方根据项目需要,引入第三方进行施工或设备供应;2.5双方协商一致,认为有必要引入第三方参与的其他情形。3.第三方责任限额3.1第三方在介入本合同履行过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:3.1.1乙方应按照合同约定向第三方支付的费用;3.1.2第三方因自身原因造成甲方或乙方损失的最高赔偿额;3.1.3第三方对甲方或乙方的间接损失、预期利益损失不予赔偿。4.第三方责任划分4.1第三方在介入本合同履行过程中,其责任与甲乙双方的责任明确划分:4.1.1第三方仅对其自身提供的服务或协助承担责任;4.1.2第三方对甲乙双方之间的合同关系不承担直接责任;4.1.3第三方对甲方或乙方的违约行为不承担连带责任。5.第三方介入程序5.1第三方介入需经甲乙双方共同同意,并签订补充协议;5.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息;5.3第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,独立、公正地履行其职责。6.第三方变更及退出6.1第三方在介入本合同履行过程中,如需变更或退出,应提前30日通知甲乙双方,并经双方同意;6.2第三方变更或退出后,甲乙双方应重新协商并签订补充协议,以明确新的第三方责任和义务。7.第三方权利7.1.1获取甲乙双方提供的必要资料和信息;7.1.2要求甲乙双方按照合同约定履行义务;7.1.3对甲乙双方的违约行为提出异议或采取必要的补救措施。8.第三方义务8.1.1严格按照合同约定和甲乙双方的要求,提供专业服务或协助;8.1.2独立、公正地履行职责,不得偏袒任何一方;8.1.3保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。9.第三方介入费用9.1第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定承担;9.2第三方介入费用包括但不限于:9.1.1第三方提供服务的费用;9.1.2第三方进行检测、监理等工作的费用;9.1.3第三方因介入本合同履行产生的其他费用。10.第三方介入争议解决10.1第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过协商解决;10.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:供水管道建设及维护工程范围说明详细要求:包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等。附件说明:本附件为合同附件,用于明确供水管道建设及维护工程的具体范围。2.附件二:供水管道维护周期及标准详细要求:包括每月维护周期、维护内容、维护标准等。附件说明:本附件为合同附件,用于明确供水管道的维护周期和标准。3.附件三:供水管道建设及维护工程进度计划详细要求:包括各阶段工作内容、开始时间、结束时间等。附件说明:本附件为合同附件,用于明确供水管道建设及维护工程的进度安排。4.附件四:供水管道建设及维护工程图纸及技术规范详细要求:包括工程图纸、技术规范、设计要求等。附件说明:本附件为合同附件,用于明确供水管道建设及维护工程的技术要求和设计标准。5.附件五:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的具体情况、责任和义务、费用等。附件说明:本附件为合同附件,用于明确第三方介入的具体细节和双方的权利义务。6.附件六:违约责任认定标准详细要求:包括各类违约行为的认定标准、责任承担等。附件说明:本附件为合同附件,用于明确各类违约行为的认定标准和责任承担。7.附件七:争议解决程序详细要求:包括争议解决的方式、程序、期限等。附件说明:本附件为合同附件,用于明确争议解决的具体程序和期限。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成建设及维护工作;1.2乙方未按合同约定支付合同价款;1.3第三方未按协议约定提供专业服务或协助;1.4双方未按合同约定履行保密义务;1.5甲方或乙方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成建设及维护工作,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失;2.2乙方未按合同约定支付合同价款,应承担违约责任,支付违约金;2.3第三方未按协议约定提供专业服务或协助,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失;2.4双方未按合同约定履行保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失;2.5甲方或乙方违反合同约定的其他行为,应根据具体情况承担违约责任。3.违约责任示例说明:3.1乙方未按合同约定完成建设及维护工作,导致甲方无法按时使用供水管道,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于工期延误、经济损失等;3.2乙方未按合同约定支付合同价款,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金比例为合同价款的1%;3.3第三方未按协议约定提供专业服务或协助,导致甲方无法正常使用供水管道,第三方应赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于经济损失、设备损坏等;3.4双方未按合同约定履行保密义务,泄露对方商业秘密,泄露方应赔偿对方因此遭受的损失,包括但不限于经济损失、信誉损失等。全文完。2024年度城市供水管道建设及维护合同1本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合同标的2.1供水管道建设范围2.2供水管道建设内容2.3供水管道维护范围2.4供水管道维护内容3.合同工期3.1建设工期3.2维护工期3.3工期延误责任4.合同价款4.1建设工程价款4.2维护工程价款4.3付款方式及期限4.4付款条件5.材料设备5.1材料设备供应要求5.2材料设备质量要求5.3材料设备检验标准5.4材料设备供应责任6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工现场管理6.4施工安全与环境保护7.技术标准与规范7.1建设工程技术标准7.2维护技术标准7.3相关规范与要求8.质量要求与验收8.1建设工程质量要求8.2维护工程质量要求8.3质量验收标准与程序8.4质量争议解决9.风险责任9.1自然灾害风险责任9.2政府政策调整风险责任9.3其他不可抗力风险责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算与支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止时间14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同变更与补充14.3合同执行与监督14.4合同解释与适用法律第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:市城市供水有限公司(2)乙方:建筑工程有限公司1.2法定代表人或授权代表(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3联系方式2.合同标的2.1供水管道建设范围(1)区供水管道新建工程(2)区供水管道改造工程2.2供水管道建设内容(1)新建供水管道总长度:20公里(2)改造供水管道总长度:15公里(3)新建和改造供水管道的管材、阀门、井室等配套设施2.3供水管道维护范围(1)区供水管道(2)区供水管道配套设施2.4供水管道维护内容(1)定期检查供水管道及配套设施(2)及时修复供水管道及配套设施的故障(3)确保供水管道及配套设施正常运行3.合同工期3.1建设工期(1)新建供水管道:6个月(2)改造供水管道:4个月3.2维护工期(1)供水管道定期检查:每月一次(2)供水管道故障修复:24小时内3.3工期延误责任(1)因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方赔偿(2)因乙方原因导致工期延误,乙方自行承担4.合同价款4.1建设工程价款(1)新建供水管道:500万元(2)改造供水管道:300万元4.2维护工程价款(1)供水管道定期检查:10万元/年(2)供水管道故障修复:按实际发生费用计算4.3付款方式及期限(1)建设工程价款分两次支付:开工前支付50%,竣工验收合格后支付50%(2)维护工程价款按年度支付:每年1月1日前支付4.4付款条件(1)建设工程价款支付条件:合同签订后,甲方支付首期款项(2)维护工程价款支付条件:乙方完成年度维护工作后,甲方支付年度维护费用5.材料设备5.1材料设备供应要求(1)乙方负责提供符合国家标准和设计要求的材料设备(2)材料设备质量应符合合同约定5.2材料设备质量要求(1)材料设备须具备出厂合格证明(2)材料设备须通过甲方组织的质量验收5.3材料设备检验标准(1)材料设备检验标准应符合国家标准和行业规范(2)材料设备检验应由具有资质的第三方机构进行5.4材料设备供应责任(1)乙方负责材料设备的采购、运输和保管(2)材料设备供应责任由乙方承担6.施工组织与管理6.1施工组织设计(1)乙方应编制详细的施工组织设计,并经甲方审核批准(2)施工组织设计应包括施工方案、进度安排、资源配置等6.2施工进度计划(1)乙方应按照施工组织设计制定详细的施工进度计划(2)施工进度计划应包括关键节点、工期要求等6.3施工现场管理(1)乙方应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明、有序(2)施工现场应设置明显的警示标志和安全防护设施6.4施工安全与环境保护(1)乙方应严格执行国家和地方有关施工安全与环境保护的规定(2)施工过程中应采取有效措施,防止对环境造成污染和损害8.质量要求与验收8.1建设工程质量要求(1)新建供水管道必须符合国家相关供水管道建设质量标准(2)改造供水管道必须达到原设计标准,并满足现行规范要求8.2维护工程质量要求(1)维护工程应确保供水管道及配套设施的完好性和正常运行(2)维护工程应遵循“预防为主,防治结合”的原则8.3质量验收标准与程序(1)质量验收标准应参照国家标准、行业标准和设计文件要求(2)质量验收程序包括自检、互检和专检,验收合格后方可进入下一阶段工作8.4质量争议解决(1)发生质量争议时,双方应友好协商解决(2)协商不成时,可提交相关工程质量监督机构进行鉴定9.风险责任9.1自然灾害风险责任(1)因自然灾害导致工程损坏,乙方负责修复,并承担相应费用(2)因自然灾害导致工期延误,甲方给予合理顺延9.2政府政策调整风险责任(1)因政府政策调整导致工程变更,双方应协商解决(2)因政策调整导致合同无法履行,双方可根据实际情况解除合同9.3其他不可抗力风险责任(1)因其他不可抗力导致工程损坏,双方应协商解决(2)因不可抗力导致工期延误,甲方给予合理顺延10.违约责任10.1违约情形(1)甲方未按时支付款项(2)乙方未按合同约定完成工程(3)一方违反合同约定的其他行为10.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失(2)违约金的计算方法按合同约定执行10.3违约金计算与支付(1)违约金按合同价款的百分比计算(2)违约金应在违约行为发生后10日内支付11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决合同争议(2)协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构(1)仲裁机构为市仲裁委员会(2)仲裁地点为市11.3争议解决程序(1)仲裁程序应按照仲裁规则进行(2)仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力12.合同解除与终止12.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行(2)一方严重违约,另一方有权解除合同12.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方(2)合同解除后,双方应按合同约定进行清算12.3合同终止条件(1)合同约定的工期结束(2)合同约定的其他终止条件12.4合同终止程序(1)合同终止后,双方应进行工程验收(2)验收合格后,合同终止13.合同生效与终止13.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章(2)合同经甲方审核批准13.2合同生效时间(1)合同自双方签字盖章之日起生效13.3合同终止时间(1)合同约定的工期结束(2)合同约定的其他终止条件满足时14.其他约定事项14.1合同附件(1)本合同附件包括工程图纸、设计文件、技术规范等(2)附件与本合同具有同等法律效力14.2合同变更与补充(1)合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议(2)合同补充协议与本合同具有同等法律效力14.3合同执行与监督(1)双方应按照合同约定履行各自的权利和义务(2)合同执行过程中,甲方有权对乙方的工作进行监督14.4合同解释与适用法律(1)本合同解释权归甲方所有(2)本合同适用中华人民共和国法律第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义(1)第三方是指在合同履行过程中,根据本合同约定或双方协商一致,介入合同履行过程的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方职责(1)第三方应根据合同约定和双方要求,履行相应的监理、检测、评估、咨询等职责。(2)第三方应独立、客观、公正地开展工作,不得偏袒任何一方。15.3第三方介入程序(1)第三方介入需经双方书面同意,并签订相应的合作协议。(2)第三方介入后,应向双方提供工作计划和进度报告。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方责任(1)甲方应提供必要的资料和信息,配合第三方开展工作。(2)甲方应对第三方的工作成果负责,并承担相应的费用。16.2乙方责任(1)乙方应接受第三方的监督和检查,确保工程质量和进度。(2)乙方应配合第三方的工作,并承担相应的费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。(2)第三方责任包括但不限于:工作失误、延误、违反合同约定等。17.2第三方责任限额(1)第三方责任限额为合同价款的10%。(2)第三方责任超过责任限额的部分,由责任方承担。17.3第三方责任赔偿(1)第三方责任赔偿应按照合同约定和法律规定执行。(2)赔偿金额由双方协商确定,或由第三方责任鉴定机构鉴定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方(1)第三方与甲方之间不存在直接合同关系,甲方与乙方之间的合同关系不受第三方介入影响。(2)第三方在履行职责过程中,应遵守甲乙双方的约定。18.2第三方与乙方(1)第三方与乙方之间不存在直接合同关系,乙方应接受第三方的监督和检查。(2)第三方在履行职责过程中,应尊重乙方的合法权益。18.3第三方与其他第三方(1)第三方之间如需合作,应另行签订合作协议。(2)合作协议应明确各方的权利、义务和责任。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件(1)合同履行完毕(2)双方协商一致(3)合同约定的其他终止条件19.2第三方介入终止程序(1)终止第三方介入需经双方书面同意。20.第三方介入的后续处理20.1工作成果归属(1)第三方在介入过程中产生的工作成果,其所有权归双方共有。(2)双方可根据实际情况,协商确定工作成果的使用方式。20.2费用结算(1)第三方介入产生的费用,按合同约定和实际发生情况结算。(2)结算完成后,双方应签订结算确认书。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照复印件要求:提供双方最新的营业执照复印件,加盖公章。说明:用于证明合同签订双方的合法主体资格。2.附件二:合同签订双方法定代表人身份证明要求:提供法定代表人身份证复印件,加盖公章。说明:用于证明合同签订双方法定代表人的身份。3.附件三:施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度安排、资源配置等内容。说明:用于指导施工过程中的组织与管理。4.附件四:施工进度计划要求:列出关键节点、工期要求等。说明:用于监控施工进度,确保工程按时完成。5.附件五:材料设备清单要求:列出所有材料设备名称、型号、规格、数量等信息。说明:用于明确材料设备的供应要求。6.附件六:质量验收标准要求:明确质量验收的标准和程序。说明:用于确保工程质量符合要求。7.附件七:安全生产责任书要求:明确各方在安全生产中的责任。说明:用于保障施工过程中的安全生产。8.附件八:环境保护措施要求:列出环境保护的具体措施。说明:用于确保施工过程中对环境的影响降至最低。9.附件九:工程变更单要求:详细记录工程变更的内容、原因、影响等信息。说明:用于处理工程变更事宜。10.附件十:工程验收报告要求:记录工程验收的结论、意见等。说明:用于证明工程已按合同要求完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按时支付款项提供虚假资料或信息未按时完成工程验收未履行合同约定的其他义务(2)乙方违约:未按时完成工程提供不合格的材料设备工程质量不符合要求未履行合同约定的其他义务(3)第三方违约:工作失误、延误违反合同约定其他违约行为2.责任认定标准:(1)甲方违约责任:支付违约金,按合同约定比例计算赔偿乙方因此遭受的损失(2)乙方违约责任:支付违约金,按合同约定比例计算赔偿甲方因此遭受的损失修复或重新施工不合格的工程(3)第三方违约责任:支付违约金,按合同约定比例计算赔偿因此遭受损失的甲方或乙方示例说明:1.甲方违约:甲方未按时支付乙方工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此遭受的利息损失。2.乙方违约:乙方提供的管道材料不符合质量要求,导致工程延误,甲方有权要求乙方支付违约金,并承担重新采购材料的费用。3.第三方违约:监理单位在工程验收过程中发现第三方检测机构提供的检测报告存在重大失误,导致工程无法通过验收,第三方检测机构应承担违约责任,赔偿因此遭受的损失。全文完。2024年度城市供水管道建设及维护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.项目建设工期3.1项目总工期3.2各阶段工期安排3.3工期延误责任4.项目投资及资金管理4.1投资总额4.2资金来源4.3资金使用计划4.4资金支付方式5.施工组织与技术要求5.1施工组织设计5.2施工技术规范5.3施工质量控制5.4施工安全要求6.材料设备采购与管理6.1材料设备采购方式6.2材料设备质量标准6.3材料设备验收流程6.4材料设备保管要求7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全防护7.3施工现场文明施工7.4施工现场环境保护8.项目验收8.1验收条件8.2验收程序8.3验收标准8.4验收结果处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的责任12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称:城市供水公司甲方地址:省市区路号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56781.2合同乙方乙方名称:建筑工程有限公司乙方地址:省市区路号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56781.3合同双方联系方式本合同双方联系方式如有变更,应提前书面通知对方。2.项目概况2.1项目名称市区城市供水管道建设工程2.2项目地点市区行政区域内2.3项目规模总长度:公里总投资:人民币万元2.4项目建设内容包括供水管道铺设、阀门井建设、水表安装等。3.项目建设工期3.1项目总工期自合同签订之日起个月内完成全部工程3.2各阶段工期安排施工准备阶段:天施工阶段:天验收阶段:天3.3工期延误责任任何一方未按时完成工作,导致工期延误,应承担相应的责任。4.项目投资及资金管理4.1投资总额万元人民币4.2资金来源由甲方提供4.3资金使用计划按工程进度分期支付4.4资金支付方式银行转账或现金支付5.施工组织与技术要求5.1施工组织设计乙方应提交详细的施工组织设计,经甲方审核批准后执行。5.2施工技术规范乙方应严格按照国家相关技术规范和标准进行施工。5.3施工质量控制乙方应确保工程质量达到国家规定的质量标准。5.4施工安全要求乙方应严格遵守国家有关施工安全的规定,确保施工安全。6.材料设备采购与管理6.1材料设备采购方式乙方应按照甲方要求,通过公开招标或询价等方式采购材料设备。6.2材料设备质量标准乙方应采购符合国家质量标准、环保标准的产品。6.3材料设备验收流程乙方应按照合同约定,对材料设备进行验收,并及时通知甲方。6.4材料设备保管要求乙方应妥善保管材料设备,防止损坏或丢失。7.施工现场管理7.1施工现场布置乙方应合理布置施工现场,确保施工安全和文明施工。7.2施工现场安全防护乙方应设置必要的安全防护设施,确保施工人员安全。7.3施工现场文明施工乙方应保持施工现场整洁,不得乱堆乱放。7.4施工现场环境保护乙方应采取措施,减少施工对环境的影响,确保环境保护。8.项目验收8.1验收条件项目完成后,乙方应向甲方提交验收申请,经甲方组织验收合格后,项目方可交付使用。8.2验收程序乙方应提前通知甲方验收时间,甲方应在收到通知后天内组织验收。8.3验收标准验收标准应符合国家相关标准和合同约定。8.4验收结果处理验收不合格的,乙方应在规定时间内进行整改,直至验收合格。9.违约责任9.1违约情形双方应按照合同约定履行各自义务,任何一方违反合同约定,均视为违约。9.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如选择仲裁,双方应选择仲裁委员会作为争议解决机构。10.3争议解决程序争议解决机构应根据双方签订的仲裁协议和仲裁规则进行。11.合同解除11.1解除条件发生不可抗力、合同目的不能实现等情形,任何一方均可提出解除合同。11.2解除程序提出解除合同的一方应书面通知对方,并说明解除原因。11.3解除后的责任合同解除后,双方应根据实际情况,妥善处理合同解除后的善后事宜。12.合同生效与终止12.1合同生效条件双方签订合同后,自合同生效之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1合同附件清单附件1:施工组织设计附件2:施工图纸附件3:材料设备清单附件4:工程质量标准13.2合同附件内容附件内容应与合同一致,作为合同不可分割的组成部分。14.其他约定事项14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,因合同履行需要介入合同关系中的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、设计单位、材料供应商等。15.2第三方介入情形在合同履行过程中,如需第三方提供专业服务、技术支持或履行特定职责,甲方或乙方可引入第三方介入。15.3第三方介入程序任何一方拟引入第三方时,应提前书面通知另一方,并经另一方同意后方可引入。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本条款所指的责任限额是指第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失,对甲乙双方承担的最高赔偿限额。16.2责任限额确定第三方责任限额由双方在引入第三方时协商确定,并在合同中明确。16.3责任限额的调整如需调整第三方责任限额,双方应书面同意,并相应修改合同条款。17.第三方权利与义务17.1第三方权利第三方有权根据合同约定和要求,独立行使职责,获取服务费用,并享有合法权益。17.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定,保证服务质量,按时完成工作。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分第三方应明确其在合同中的职责范围,不得超越其职责范围行事。18.2责任划分第三方在履行职责过程中造成的损失,由第三方自行承担;因第三方责任造成甲乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。18.3沟通协调第三方与甲乙双方应保持有效沟通,及时汇报工作进展,协调解决合同履行过程中的问题。19.第三方变更与退出19.1第三方变更如第三方需变更,应提前通知甲乙双方,并经双方同意后方可进行变更。19.2第三方退出第三方因自身原因或合同约定原因退出时,应提前通知甲乙双方,并妥善处理退出后的工作交接。20.第三方介入合同条款20.1第三方介入合同条款的签订第三方介入合同条款应作为本合同附件

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论