二零二四年度输电线路工程劳务施工合同范本

二零二四年度输电线路工程劳务施工合同范本本合同目录一览1.合同签订依据及背景1.1合同签订的法律依据1.2合同签订的背景说明2.合同双方基本信息2.1发包方基本信息2.2承包方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.劳务施工内容4.1施工范围4.2施工方法4.3施工质量要求5.劳务施工进度安排5.1进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任6.劳务施工合同价格6.1合同价款6.2价格调整6.3结算方式7.劳务施工材料供应7.1材料供应方式7.2材料价格7.3材料验收8.劳务施工安全与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护责任8.3应急预案9.劳务施工合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止10.劳务施工合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.劳务施工合同违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：劳务施工方案13.3附件三：安全生产责任书13.4附件四：环境保护责任书14.其他约定事项14.1通知方式14.2争议解决地14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同签订依据及背景1.1合同签订的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规，以及国家电力行业相关政策和标准，签订本输电线路工程劳务施工合同。1.2合同签订的背景说明第二条合同双方基本信息2.1发包方基本信息甲方名称：__________甲方地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________2.2承包方基本信息乙方名称：__________乙方地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________第三条工程概况3.1工程名称某输电线路工程3.2工程地点__________省__________市__________县3.3工程规模线路全长__________公里，杆塔数量__________基。3.4工程工期自合同生效之日起__________天内完成施工任务。第四条劳务施工内容4.1施工范围包括线路基础施工、杆塔组立、导线架设、接地网施工、绝缘子安装、线路附属设施安装等全部劳务施工内容。4.2施工方法按照国家电力行业相关规范和标准进行施工，确保施工质量。4.3施工质量要求达到国家电力行业规定的输电线路工程质量标准。第五条劳务施工进度安排5.1进度计划施工进度计划详见附件一：工程量清单。5.2进度调整因不可抗力或甲方原因导致进度延误，经双方协商一致，可对进度计划进行调整。5.3进度延误责任因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方损失。第六条劳务施工合同价格6.1合同价款合同总价为人民币__________元整。6.2价格调整合同价格在合同有效期内不进行调整，如遇国家政策调整，按国家相关政策执行。6.3结算方式工程完成后，甲方根据乙方提交的工程量清单和实际完成情况，按月进行结算。第七条劳务施工材料供应7.1材料供应方式甲方负责提供施工所需的主要材料，乙方负责采购次要材料。7.2材料价格主要材料价格按合同附件二：劳务施工方案中的材料价格执行。7.3材料验收乙方对甲方提供的材料进行验收，验收合格后方可使用。第八条劳务施工安全与环境保护8.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准，落实安全生产责任制，确保施工安全。8.2环境保护责任乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。8.3应急预案乙方应制定完善的应急预案，包括自然灾害、安全事故等突发事件的应急处理措施。第九条劳务施工合同变更与解除9.1合同变更任何一方需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订补充协议。9.2合同解除（1）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.3合同终止合同履行完毕或达到合同终止条件时，合同自行终止。第十条劳务施工合同争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2争议解决程序协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构如双方协商一致，可选择仲裁机构进行仲裁。第十一条劳务施工合同违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定的时间和质量完成施工任务；（2）乙方未按合同约定提供材料和设备；（3）乙方违反安全生产规定，造成安全事故；（4）乙方违反环境保护规定，造成环境污染。11.2违约责任乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定，双方协商一致。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件双方签字盖章后，合同自生效之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同终止条件时，合同自行终止。12.3合同解除条件出现本合同第九条所述的合同解除情形时，合同解除。第十三条合同附件13.1附件一：工程量清单详细列明工程名称、数量、单价、总价等内容。13.2附件二：劳务施工方案包括施工组织设计、施工方法、质量保证措施等。13.3附件三：安全生产责任书明确双方安全生产责任。13.4附件四：环境保护责任书明确双方环境保护责任。第十四条其他约定事项14.1通知方式双方通讯方式变更应及时通知对方。14.2争议解决地本合同争议解决地为合同签订地。14.3合同份数本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。14.4合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念及范围1.1第三方概念本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、材料供应商、劳务分包单位等。1.2第三方介入范围第三方介入本合同，包括但不限于提供设计、监理、咨询、检测、材料供应、劳务分包等服务。第二条第三方介入的程序及条件2.1介入程序（1）甲方或乙方提出第三方介入的需求，并明确第三方介入的具体内容和范围；（2）双方协商确定第三方介入的方案，包括服务内容、费用、责任划分等；（3）甲方或乙方与第三方签订相应的合作协议或合同；（4）第三方按照协议或合同约定履行职责。2.2介入条件（1）第三方具备相应的资质和经验；（2）第三方提供的服务不违反国家法律法规和行业规范；（3）第三方同意按照本合同及合作协议或合同履行职责。第三条第三方责任限额3.1责任限额概念本合同中“责任限额”是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失时，所应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定（1）第三方责任限额由甲乙双方在合作协议或合同中约定；（2）责任限额应根据第三方提供的服务的性质、风险程度和预期收益等因素综合确定；（3）责任限额不得低于本合同总价的一定比例。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1责任划分原则（1）各司其职，明确分工；（2）权责一致，风险共担；（3）公平合理，协商一致。4.2责任划分具体内容（1）第三方在提供设计、监理、咨询等服务过程中，应按照国家相关标准和规范进行，并对自身提供的服务的质量和效果负责；（2）甲方或乙方应按照合同约定，及时提供第三方所需的信息和资料，并配合第三方履行职责；（3）第三方在材料供应、劳务分包等环节中，应确保材料质量和劳务人员素质，并对由此产生的风险承担相应责任。第五条第三方介入的合同履行5.1合同履行责任第三方应按照合作协议或合同约定，全面履行职责，确保合同目的的实现。5.2合同履行监督甲乙双方有权对第三方履行职责的过程进行监督，包括但不限于现场检查、资料审核等。第六条第三方介入的合同变更与解除6.1合同变更（1）第三方介入的合同变更，需经甲乙双方同意，并由第三方签订书面变更协议；（2）变更后的合同条款应与本合同保持一致。6.2合同解除a.第三方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；b.不可抗力导致合同无法履行；c.双方协商一致解除合同。（2）合同解除后，甲乙双方应根据实际情况，对已发生的费用进行结算。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入的合同争议，应通过友好协商解决。7.2争议解决程序协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决机构如甲乙双方协商一致，可选择仲裁机构进行仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细列明工程名称、项目、数量、单位、单价、总价等内容，作为合同履行过程中的结算依据。2.附件二：劳务施工方案包括施工组织设计、施工方法、质量保证措施、安全文明施工措施、环境保护措施等内容。3.附件三：安全生产责任书明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务，以及安全事故的处理程序。4.附件四：环境保护责任书明确甲乙双方在环境保护方面的责任和义务，以及环境污染事故的处理程序。5.附件五：第三方合作协议如涉及第三方介入，应附上与第三方签订的合作协议或合同，明确第三方在本合同中的职责和权利。6.附件六：劳务分包合同如涉及劳务分包，应附上与劳务分包单位签订的劳务分包合同，明确分包单位的职责和权利。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）乙方未按合同约定的时间和质量完成施工任务；（2）乙方未按合同约定提供材料和设备；（3）乙方违反安全生产规定，造成安全事故；（4）乙方违反环境保护规定，造成环境污染；（5）乙方未按合同约定支付款项；（6）第三方在履行职责过程中出现违约行为。2.责任认定标准（1）乙方未按合同约定的时间和质量完成施工任务，应承担相应的工期延误责任，并赔偿甲方因此造成的损失；（2）乙方未按合同约定提供材料和设备，应承担相应的责