二零二四年度污水处理厂建设工程施工合同

二零二四年度污水处理厂建设工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程施工进度3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工程分期进度4.工程质量标准4.1质量检验标准4.2质量验收程序4.3质量责任5.工程造价5.1工程总造价5.2付款方式及进度5.3造价调整6.工程材料6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料检验程序7.工程设计变更7.1设计变更程序7.2设计变更费用7.3设计变更责任8.工程安全文明施工8.1安全文明施工要求8.2安全文明施工措施8.3安全文明施工责任9.环境保护9.1环保要求9.2环保措施9.3环保责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2解密条款14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：污水处理厂有限公司（2）乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方地址（1）甲方地址：省市区街道号（2）乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系方式（1）甲方联系人：，联系电话：138xxxx5678（2）乙方联系人：，联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称污水处理厂建设工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模总占地面积平方米，总建筑面积平方米2.4工程建设内容包括污水处理设施、污泥处理设施、办公楼、宿舍楼等3.工程施工进度3.1工程开工日期2024年3月1日3.2工程竣工日期2025年2月28日3.3工程分期进度第一期：2024年3月1日至2024年8月31日第二期：2024年9月1日至2025年2月28日4.工程质量标准4.1质量检验标准按照国家相关质量标准执行4.2质量验收程序甲方组织验收，乙方提供相关资料和报告4.3质量责任乙方保证工程质量，如出现质量问题，乙方负责返工、维修或更换5.工程造价5.1工程总造价人民币叁仟万元整（￥3,000,000.00）5.2付款方式及进度按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点详见附件5.3造价调整如遇政策调整或市场波动，经双方协商一致后可进行调整6.工程材料6.1材料供应方式乙方负责材料采购，甲方提供相关材料清单和技术要求6.2材料质量要求按照国家相关质量标准执行，乙方需提供材料合格证明6.3材料检验程序乙方在材料进场前进行自检，甲方在材料进场后进行抽检7.工程设计变更7.1设计变更程序任何一方提出设计变更，需经双方协商一致后形成书面文件7.2设计变更费用设计变更费用由提出方承担，如变更涉及工程造价调整，按第5.3条执行7.3设计变更责任因设计变更导致工程延期或质量问题的，责任方需承担相应责任8.工程安全文明施工8.1安全文明施工要求乙方需遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全文明施工8.2安全文明施工措施乙方应制定安全文明施工方案，包括但不限于安全防护设施、消防安全、环境保护等8.3安全文明施工责任乙方对施工现场的安全文明施工负全部责任，如发生安全事故，乙方承担相应法律责任9.环境保护9.1环保要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施减少对环境的影响9.2环保措施乙方应采取防尘、降噪、防污染等措施，确保施工现场的环境保护工作得到有效实施9.3环保责任如因施工造成环境污染，乙方应承担相应的环保责任，包括但不限于治理费用和行政处罚10.争议解决10.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内提交书面材料，并协商确定解决争议的具体日期10.3争议解决费用争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担，除非法律另有规定11.违约责任11.1违约情形包括但不限于工程延期、质量不合格、材料供应不及时、违反安全文明施工规定等11.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复工程等11.3违约赔偿违约赔偿的具体数额和计算方法由双方在合同中约定12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于合同目的不能实现、一方严重违约、不可抗力等12.2合同解除程序解除合同需书面通知对方，并说明解除原因，合同解除后，双方应按照约定处理已发生的债权债务12.3合同解除责任合同解除后，双方应根据合同约定承担相应的责任13.合同生效及终止13.1合同生效条件双方签字盖章，且合同约定的其他生效条件满足13.2合同终止条件包括工程竣工验收合格、合同约定的终止条件满足等13.3合同终止程序合同终止后，双方应按照约定处理已发生的债权债务，并进行工程移交14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2解密条款14.3合同附件本合同附件作为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称的第三方，是指除甲方、乙方以外的，为履行本合同目的而介入合同关系的个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方选择甲方和乙方有权根据本合同的需要，选择合适的第三方介入合同关系，并签订相应的协议或合同。15.3第三方职责第三方应根据其介入合同关系的协议或合同，履行相应的职责，包括但不限于：1.监理单位：负责监督工程进度、质量、安全等，确保工程符合合同要求。2.设计单位：负责工程设计方案的制定、优化和实施过程中的技术指导。3.咨询机构：提供专业咨询意见，协助甲方和乙方解决合同履行中的问题。4.检测机构：对工程材料、设备、工程实体进行检测，确保符合质量标准。15.4第三方权利1.要求甲方和乙方提供必要的工作条件和信息。2.对甲方和乙方的违约行为提出警告或建议。3.在必要时，向甲方和乙方提出整改意见或要求。4.根据协议或合同，收取相应的服务费用。15.5第三方与其他方的划分1.第三方与甲方、乙方之间的关系由各自签订的协议或合同约定。2.第三方与甲方、乙方之间在合同履行过程中的权利义务划分，应遵循公平、合理原则。3.第三方在履行职责过程中，应尊重甲方和乙方的合法权益，不得损害甲方和乙方的利益。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方在其职责范围内，因自身原因导致合同履行不符合约定，应承担相应的责任。16.2责任限额1.第三方的责任限额由其与甲方或乙方签订的协议或合同约定。2.如协议或合同未约定责任限额，则第三方的责任限额为本合同总价的%。16.3责任承担1.第三方责任范围内的事故或损失，由第三方自行承担。2.第三方责任范围内的事故或损失，超出其责任限额部分，由甲方和乙方根据合同约定承担。16.4赔偿程序1.第三方责任事故或损失发生后，甲方和乙方应立即通知第三方。2.第三方应按照协议或合同约定，及时采取措施减轻损失。3.甲方和乙方应根据合同约定，承担相应的赔偿责任。17.第三方变更17.1第三方变更条件1.甲方或乙方因合同履行需要，可提出变更第三方的请求。2.第三方同意变更的，应与甲方或乙方签订新的协议或合同。17.2第三方变更程序1.甲方或乙方提出变更请求后，应书面通知第三方。2.第三方应在收到通知之日起日内，书面回复是否同意变更。3.第三方同意变更的，应与甲方或乙方签订新的协议或合同。18.第三方退出18.1第三方退出条件1.第三方因自身原因或合同约定的事由，可提出退出合同关系的请求。2.第三方退出合同关系后，应按照协议或合同约定，妥善处理已发生的债权债务。18.2第三方退出程序1.第三方提出退出请求后，应书面通知甲方和乙方。2.甲方和乙方应在收到通知之日起日内，书面回复是否同意第三方退出。3.第三方退出合同关系后，应按照协议或合同约定，办理相关手续，并退出合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸及设计文件要求：提供完整、清晰的施工图纸及设计文件，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等设计图纸。说明：图纸及设计文件应满足国家相关标准，并经甲方审核批准。2.工程预算书及工程量清单要求：详细列出工程预算及工程量清单，包括材料费、人工费、机械使用费、其他费用等。说明：预算书及工程量清单应经双方协商一致，并作为合同附件。3.材料采购合同及供应商资质证明要求：提供材料采购合同及供应商资质证明，确保材料质量符合合同要求。说明：供应商资质证明包括营业执照、产品质量合格证等。4.施工组织设计及安全文明施工方案要求：提供详细的施工组织设计及安全文明施工方案，确保施工过程安全、文明。说明：方案应包括施工进度计划、人员安排、安全措施、环境保护措施等。5.工程验收报告及质量检测报告要求：提供工程验收报告及质量检测报告，证明工程符合合同要求。说明：验收报告及检测报告应由有资质的第三方机构出具。6.工程变更通知书及变更协议要求：提供工程变更通知书及变更协议，记录工程变更情况及费用调整。说明：变更通知书及协议应经双方协商一致，并作为合同附件。7.付款凭证及发票要求：提供付款凭证及发票，证明已支付合同款项。说明：付款凭证及发票应真实、合法。8.争议解决文件及判决书要求：提供争议解决文件及判决书，证明争议已得到解决。说明：文件及判决书应具有法律效力。9.合同终止文件及终止协议要求：提供合同终止文件及终止协议，证明合同已终止。说明：文件及协议应经双方协商一致，并作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工程延期：未按合同约定的工期完成工程。质量不合格：工程不符合国家相关质量标准。材料供应不及时：未能按合同约定的时间提供材料。违反安全文明施工规定：未按合同约定的安全文明施工措施进行施工。2.责任认定标准：工程延期：按照合同约定的工期计算，每延期一