二零二四年度高层建筑基础挡土墙工程劳务分包合同范本

二零二四年度高层建筑基础挡土墙工程劳务分包合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1分包方2.2总包方2.3合同双方代表3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期3.5工程质量要求4.工程劳务分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程量4.3分包工程材料4.4分包工程进度5.工程劳务分包价格5.1分包工程总造价5.2分包工程结算方式5.3分包工程付款方式6.工程劳务分包工期6.1分包工程开工日期6.2分包工程完工日期6.3分包工程延期处理7.工程质量与验收7.1工程质量要求7.2工程验收标准7.3工程验收程序8.工程安全与环保8.1工程安全责任8.2工程环保要求8.3工程安全事故处理9.保密与知识产权9.1保密要求9.2知识产权归属10.违约责任10.1分包方违约责任10.2总包方违约责任10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同签署与生效第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《二零二四年度高层建筑基础挡土墙工程劳务分包合同》。1.1.2“分包方”指承担本工程劳务分包的施工单位。1.1.3“总包方”指负责本工程整体施工的总承包单位。1.1.4“工程”指本合同约定的高层建筑基础挡土墙工程。1.1.5“工程劳务分包内容”指分包方根据本合同约定，对工程进行的劳务分包工作。1.1.6“工程劳务分包价格”指分包方按照本合同约定，完成工程劳务分包工作的费用。1.1.7“工程劳务分包工期”指分包方完成工程劳务分包工作的时间期限。1.1.8“工程质量”指分包方按照国家有关质量标准，对工程进行的施工质量。1.1.9“工程验收”指总包方对分包方完成的工程劳务分包工作进行的质量验收。1.1.10“保密”指双方对本合同内容及相关信息进行保密。1.1.11“知识产权”指本合同涉及的技术、设计、施工方法等相关知识产权。1.2解释1.2.1本合同中的术语和用语，除非上下文另有要求，均应具有本条所列明的含义。2.双方当事人2.1分包方2.1.1名称：[分包方名称]2.1.2地址：[分包方地址]2.1.3法定代表人：[分包方法定代表人姓名]2.1.4联系电话：[分包方联系电话]2.2总包方2.2.1名称：[总包方名称]2.2.2地址：[总包方地址]2.2.3法定代表人：[总包方法定代表人姓名]2.2.4联系电话：[总包方联系电话]2.3合同双方代表2.3.1分包方代表：[分包方代表姓名]2.3.2总包方代表：[总包方代表姓名]3.工程概况3.1工程名称：二零二四年度高层建筑基础挡土墙工程3.2工程地点：[工程地点]3.3工程规模：[工程规模描述]3.4工程工期：自[开工日期]起至[完工日期]止3.5工程质量要求：符合国家相关质量标准，满足设计要求4.工程劳务分包内容4.1分包工程范围：包括但不限于基础开挖、挡土墙施工、基础回填等工作4.2分包工程量：[具体工程量]4.3分包工程材料：[所需材料清单及要求]4.4分包工程进度：[具体进度安排]5.工程劳务分包价格5.1分包工程总造价：[总造价金额]5.2分包工程结算方式：按工程进度结算，每月结算一次5.3分包工程付款方式：按结算金额的[比例]支付，余款在工程完工后支付6.工程劳务分包工期6.1分包工程开工日期：[开工日期]6.2分包工程完工日期：[完工日期]6.3分包工程延期处理：因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决，必要时可调整完工日期7.工程质量与验收7.1工程质量要求：符合国家相关质量标准，满足设计要求7.2工程验收标准：[验收标准描述]7.3工程验收程序：[验收程序描述]8.工程安全与环保8.1工程安全责任8.1.1分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。8.1.2分包方应制定安全生产管理制度，明确安全生产责任，并定期对施工现场进行安全检查。8.1.3分包方应确保施工人员具备相应的安全生产知识和技能，对施工人员进行安全教育和培训。8.2工程环保要求8.2.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施保护环境。8.2.2分包方应采取有效措施，减少施工过程中的噪声、粉尘、废水等污染物的排放。8.2.3分包方应按照规定进行固体废弃物的分类、收集、运输和处置。8.3工程安全事故处理8.3.1发生安全事故时，分包方应立即采取措施，组织救援，并保护事故现场。8.3.2分包方应及时向总包方和有关部门报告安全事故，并配合事故调查。8.3.3分包方应按照事故调查结果，对责任人进行严肃处理。9.保密与知识产权9.1保密要求9.1.1双方对本合同内容及相关信息负有保密义务。9.1.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及相关信息。9.2知识产权归属9.2.1本合同涉及的工程设计、技术资料、施工方案等知识产权归总包方所有。9.2.2分包方在使用上述知识产权时，应遵守总包方的相关规定。10.违约责任10.1分包方违约责任10.1.1分包方未按合同约定完成工程劳务分包工作，应承担违约责任，包括但不限于赔偿总包方因此遭受的损失。10.2总包方违约责任10.2.1总包方未按合同约定支付分包工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金。10.3违约金计算10.3.1违约金按未履行部分合同金额的[比例]计算。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议双方应按照争议解决方式，在规定的时间内提交争议材料。11.2.2人民法院应根据相关法律法规和本合同约定，公正审理案件。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同一方严重违约，另一方有权解除合同。12.2合同解除程序12.2.1解除合同一方应书面通知另一方，并说明解除合同的理由。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，本合同自签订之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1工程完工，经双方验收合格，合同终止。14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.1.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可根据实际情况部分或全部免除责任。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程劳务分包报价表、施工组织设计等。14.3合同签署与生效14.3.1本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.4合同份数14.4.1本合同一式[份数]份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定，为特定目的提供专业服务或咨询的独立实体。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量和效率。15.2.2提供专业咨询和技术支持。15.2.3协助解决合同执行中的争议。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定，履行其专业服务或咨询义务。16.1.2第三方对其提供的服务或咨询结果承担相应的责任。16.1.3第三方应遵守国家法律法规，不得违反合同约定。16.2第三方权利16.2.1第三方有权获得合同约定的报酬。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。17.第三方介入流程17.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜。17.2甲乙双方共同邀请或指定第三方。17.3第三方与甲乙双方签订服务或咨询协议。17.4第三方按照协议履行其职责。18.甲乙双方责任18.1甲乙双方应保证第三方能够独立、公正地履行其职责。18.2甲乙双方应配合第三方开展工作，提供必要的信息和支持。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额为本合同总价的[比例]%。19.2任何由第三方导致的损失，超过责任限额的部分，由甲乙双方按比例分担。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与分包方20.1.1第三方对分包方的责任仅限于其服务或咨询范围。20.1.2分包方对工程的质量和进度负责。20.2第三方与总包方20.2.1第三方对总包方的责任仅限于其服务或咨询范围。20.2.2总包方对整个工程的质量和进度负责。20.3第三方与甲乙双方20.3.1第三方对甲乙双方的责任仅限于其服务或咨询协议的约定。20.3.2甲乙双方对合同的整体履行负责。21.第三方介入的终止21.1若第三方无法履行其职责，甲乙双方有权终止其介入。21.2第三方介入的终止，不影响本合同其他条款的效力。22.争议解决22.1若第三方介入过程中发生争议，应通过协商解决。22.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。23.保密与知识产权23.1第三方对本合同内容及相关信息负有保密义务。23.2第三方在履行职责过程中产生的知识产权归其所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程劳务分包报价表1.1详细列出分包工程项目的名称、数量、单价及总价。1.2包含材料费、人工费、机械使用费等成本明细。1.3报价表需加盖分包方公章。2.施工组织设计2.1包含施工方案、进度计划、资源配置等。2.2需符合国家相关施工规范和标准。2.3设计需经总包方审核批准。3.工程劳务分包合同3.1合同文本，包括合同双方的基本信息、工程概况、劳务分包内容等。3.2合同需双方签字盖章，具有法律效力。4.工程质量验收记录4.1包含工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。4.2验收记录需双方签字确认。5.工程进度报告5.1包含工程进度、已完成工程量、存在问题等。5.2报告需每月提交一次。6.工程变更记录6.1包含工程变更的原因、内容、影响、处理措施等。6.2变更记录需双方签字确认。7.工程结算报告7.1包含工程结算的依据、计算方法、结算金额等。7.2结算报告需双方签字确认。8.工程安全生产记录8.1包含安全生产责任制、安全教育培训、安全事故处理等。8.2记录需定期提交。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方违约行为1.1未按合同约定完成工程劳务分包工作，责任认定：责令分包方立即完成工作，并承担因此造成的损失。若分包方无法按时完成工作，按合同约定支付违约金。2.总包方违约行为2.1未按合同约定支付分包工程款，责任认定：责令总包方立即支付工程款，并承担因此造成的损失。若总包方无法按时支付工程款，按合同约定支付违约金。3.第三方违约行为3.1未按协议约定履行职责，责任认定：责令第三方立即履行职责，并承担因