二零二四年度钢结构工程劳务分包及施工保障合同范本

二零二四年度钢结构工程劳务分包及施工保障合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包内容3.1分包项目3.2分包工程量3.3分包工程质量要求4.施工保障4.1施工安全责任4.2施工质量管理4.3施工进度要求5.付款方式5.1付款比例5.2付款节点5.3付款方式6.风险责任划分6.1自然灾害风险6.2不可抗力风险6.3工程变更风险7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除与终止程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一：劳务分包合同12.2附件二：施工保障合同12.3附件三：工程量清单12.4附件四：其他相关文件13.合同备案13.1备案机构13.2备案程序13.3备案时间14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称：________甲方法定代表人：________甲方地址：________甲方联系电话：________1.2合同乙方基本信息乙方名称：________乙方法定代表人：________乙方地址：________乙方联系电话：________2.工程概况2.1工程名称：________2.2工程地点：________2.3工程规模：________2.4工程工期：自____年____月____日至____年____月____日3.劳务分包内容3.1分包项目：________3.2分包工程量：________3.3分包工程质量要求：符合国家相关标准和规范要求4.施工保障4.1施工安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员的人身安全，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。4.2施工质量管理：乙方应严格按照设计文件、施工图纸和有关技术规范进行施工，确保工程质量。4.3施工进度要求：乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如有延误，应承担相应的违约责任。5.付款方式5.1付款比例：合同总价款的_____%预付款，_____%进度款，_____%完工验收款，_____%保修金。5.2付款节点：预付款在合同签订后____个工作日内支付；进度款在每完成合同约定工程量后的____个工作日内支付；完工验收款在工程完工验收合格后的____个工作日内支付；保修金在保修期满后____个工作日内无息退还。5.3付款方式：银行转账6.风险责任划分6.1自然灾害风险：因自然灾害造成工程损失，由双方协商解决，如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁。6.2不可抗力风险：因不可抗力导致工程不能按期完成，经双方协商，可延长工期，并相应调整付款计划。6.3工程变更风险：因工程变更导致工程量增加或减少，由双方协商确定变更后的工程量和价格，并相应调整付款计划。8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1甲方违约：甲方未按时支付款项，乙方有权解除合同。8.1.2乙方违约：乙方未按合同约定完成施工任务或质量不符合要求，甲方有权解除合同。8.1.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。8.2合同终止条件8.2.1工程完工：乙方完成施工任务，甲方验收合格，合同终止。8.2.2合同解除：双方协商一致解除合同。8.3解除与终止程序8.3.1解除合同：任何一方提出解除合同，应提前____个工作日书面通知对方。8.3.2终止合同：合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约：甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。9.1.2乙方违约：乙方未按合同约定完成施工任务或质量不符合要求，应向甲方支付_____%的违约金。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担因违约给对方造成的直接经济损失。9.2.2违约方应承担因违约给对方造成的间接经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商：发生争议后，双方应通过协商解决。10.1.2仲裁：协商不成，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。10.2争议解决机构10.2.1法院：合同签订地人民法院。10.2.2仲裁委员会：合同签订地仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方应在收到争议通知之日起____个工作日内提交书面答辩。10.3.2争议解决机构应在收到全部材料之日起____个工作日内作出裁决。11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同签订后____个工作日内完成备案。11.2合同解除条件11.2.1合同解除条件同第八条。11.3合同解除程序11.3.1解除合同通知。11.3.2合同解除后的后续事宜处理。12.合同附件12.1附件一：劳务分包合同12.2附件二：施工保障合同12.3附件三：工程量清单12.4附件四：其他相关文件13.合同备案13.1备案机构：合同签订地建设工程行政管理部门。13.2备案程序：双方持合同及相关材料到备案机构办理备案手续。13.3备案时间：合同签订后____个工作日内完成备案。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2合同解释：合同条款如有歧义，以有利于保护施工方权益的原则进行解释。14.3合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1第三方定义本合同中“第三方”指非合同双方当事人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询服务机构等，其介入目的在于提供专业服务，确保合同履行和工程质量。1.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的透明度，确保工程质量，促进合同双方的沟通与合作。2.第三方选择及授权2.1第三方选择第三方由甲方或乙方根据项目需求共同选定，或由合同双方协商确定。2.2第三方授权甲方或乙方应向第三方出具书面授权书，明确授权范围、权限及期限。3.第三方责任及权利3.1第三方责任第三方应按照合同约定和授权范围，履行其职责，对因其提供的专业服务导致的任何损失，第三方应承担相应的法律责任。3.2第三方权利第三方有权获得合同约定的服务费用，有权根据合同约定和实际工作情况提出合理的工作计划和建议。4.第三方与其他方的划分4.1第三方与甲方第三方应向甲方提供定期报告，甲方有权要求第三方提供必要的工作资料和成果。4.2第三方与乙方第三方应与乙方保持密切沟通，确保施工过程中的问题能够及时解决。4.3第三方与合同双方第三方应作为合同双方的协调者，促进双方在合同履行过程中的合作。5.第三方责任限额5.1责任限额定义本合同中的“责任限额”指第三方因履行合同产生的责任，其赔偿责任不超过合同总价款的_____%。5.2责任限额适用范围责任限额适用于第三方因履行合同而产生的直接经济损失和间接经济损失。5.3责任限额计算方式责任限额的计算方式为：合同总价款×责任限额比例。6.第三方介入后的合同变更6.1合同变更第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经合同双方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同变更的效力合同变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式同本合同第十条。7.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构同本合同第十条。7.3争议解决程序第三方介入后的争议解决程序同本合同第十条。8.第三方介入后的合同终止8.1合同终止条件第三方介入后的合同终止条件同本合同第八条。8.2合同终止程序第三方介入后的合同终止程序同本合同第八条。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：劳务分包合同详细要求：包含分包项目的详细描述、工程量、质量标准、工期、付款方式、违约责任等条款。说明：本附件为劳务分包的具体合同，是本合同的重要组成部分。2.附件二：施工保障合同详细要求：包含施工安全责任、质量管理、进度要求、风险评估、验收标准等条款。说明：本附件规定了施工过程中的保障措施，确保工程质量和安全。3.附件三：工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明：本附件用于明确工程量，是结算和付款的重要依据。4.附件四：其他相关文件详细要求：包括设计图纸、技术规范、施工方案、验收报告、变更通知等。说明：本附件包含所有与本合同相关的文件，用于补充合同内容的详细说明。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、范围、责任、权利、费用及争议解决方式。说明：本附件用于规范第三方介入的行为，确保合同履行的顺利进行。6.附件六：合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、时间、双方签字等。说明：本附件用于记录合同变更的详细情况，确保合同变更的合法性和有效性。7.附件七：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构、程序及期限。说明：本附件用于规范争议解决的流程，确保争议能够得到公正、及时的处理。8.附件八：合同终止协议详细要求：记录合同终止的原因、时间、双方签字等。说明：本附件用于记录合同终止的详细情况，确保合同终止的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方违约行为：未按时支付款项；未按合同约定提供施工条件；隐瞒工程实际情况。乙方违约行为：未按时完成施工任务；施工质量不符合要求；隐瞒工程进度。第三方违约行为：未按合同约定提供专业服务；提供虚假报告或数据；未按时提交报告。2.责任认定标准甲方