人行道施工劳务分包合同格式3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME人行道施工劳务分包合同格式本合同目录一览1.合同签订依据与适用法律1.1合同签订依据1.2适用法律2.定义与解释2.1定义2.2解释3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.分包工程范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程标准5.施工进度与工期5.1施工进度安排5.2工期5.3进度调整6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证措施7.施工材料与设备7.1材料采购与供应7.2设备租赁与使用7.3材料与设备验收8.施工安全与环保8.1施工安全措施8.2环境保护措施8.3施工安全事故处理9.付款方式与进度款9.1付款方式9.2进度款支付9.3付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除与终止后的处理14.合同附件与附则14.1合同附件14.2附则第一部分：合同如下：1.合同签订依据与适用法律1.1合同签订依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市道路管理条例》等相关法律法规及政策文件。1.1.2本合同依据招标文件、投标文件及中标通知书的相关规定。1.2适用法律1.2.1本合同适用于中华人民共和国境内，受中华人民共和国法律管辖。1.2.2合同履行过程中如遇法律法规变更，双方应按照最新法律法规执行。2.定义与解释2.1定义2.1.1“分包工程”指承包人按照本合同约定，将工程部分或全部施工任务分包给具备相应资质的分包人的工程。2.1.2“承包人”指具备相应资质，承担本工程建设的主体单位。2.1.3“分包人”指具备相应资质，接受承包人分包工程任务的主体单位。2.2解释2.2.1本合同中对相关术语的解释，如未在本合同中明确说明，应按照国家相关法律法规及行业惯例执行。3.项目概况3.1项目名称3.1.1项目名称：人行道施工劳务分包项目3.2项目地点3.2.1项目地点：市区街道3.3项目规模3.3.1项目规模：全长公里，宽度米3.4项目内容3.4.1项目内容：人行道铺装、排水设施建设、绿化种植等4.分包工程范围4.1分包工程内容4.1.1分包工程内容：人行道铺装、排水设施建设、绿化种植等4.2分包工程量4.2.1分包工程量：根据招标文件及中标通知书确定的工程量4.3分包工程标准4.3.1分包工程标准：按照招标文件及国家相关标准执行5.施工进度与工期5.1施工进度安排5.1.1施工进度安排：根据招标文件及中标通知书确定的进度计划5.2工期5.2.1工期：自合同签订之日起个月内完成5.3进度调整5.3.1如因不可抗力或非承包人原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当延长工期6.施工质量要求6.1质量标准6.1.1质量标准：按照招标文件及国家相关标准执行6.2质量检验6.2.1质量检验：按照招标文件及国家相关标准执行6.3质量保证措施6.3.1质量保证措施：建立完善的质量保证体系，确保工程质量符合要求7.施工材料与设备7.1材料采购与供应7.1.1材料采购：由分包人负责材料采购，材料质量应符合国家相关标准7.1.2材料供应：材料供应应满足施工进度要求，确保工程顺利进行7.2设备租赁与使用7.2.2设备使用：分包人应合理使用设备，确保设备正常运行7.3材料与设备验收7.3.1材料与设备验收：按照招标文件及国家相关标准执行8.施工安全与环保8.1施工安全措施8.1.1分包人应建立健全施工安全管理制度，确保施工安全。8.1.2施工现场应设置必要的安全警示标志，对施工人员进行安全教育。8.1.3分包人应采取有效措施防止施工过程中发生安全事故。8.2环境保护措施8.2.1分包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。8.2.2施工过程中产生的废水、废气、固体废物等应进行处理，达到环保要求。8.3施工安全事故处理8.3.1发生安全事故时，分包人应立即采取紧急措施，防止事故扩大。8.3.2分包人应在事故发生后24小时内向承包人和相关部门报告事故情况。9.付款方式与进度款9.1付款方式9.1.1付款方式：按照合同约定的进度和工程量进行付款。9.1.2付款比例：根据工程进度和合同约定，确定每阶段付款的比例。9.2进度款支付9.2.1进度款支付：承包人应在每个付款周期内，按照约定的比例和条件支付进度款。9.2.2付款条件：进度款支付前，分包人应提交符合要求的工程进度报告和验收资料。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，双方应向争议解决机构提交书面仲裁申请。10.3.2仲裁委员会应按照仲裁规则进行审理，并作出裁决。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包人未按合同约定完成工程任务的；11.1.2分包人未按合同约定进行施工，导致工程质量不符合要求的；11.1.3分包人违反合同约定，造成安全事故的；11.2违约责任11.2.1分包人应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约处理11.3.1承包人有权要求分包人立即纠正违约行为。11.3.2分包人未在规定期限内纠正违约行为的，承包人有权解除合同。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1分包人严重违约，经承包人催告后仍未纠正的；12.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的；12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满，工程已按合同约定完成；12.2.2双方协商一致解除合同的；12.3合同解除与终止程序12.3.1合同解除或终止前，双方应就合同解除或终止的相关事宜进行协商。12.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的相关事宜。13.合同生效与变更13.1合同生效条件13.1.1双方在本合同上签字盖章，且合同内容完整、条款明确；13.1.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。13.2合同变更程序13.2.1合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签署；13.3合同解除与终止后的处理13.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理合同解除或终止后的相关事宜。14.合同附件与附则14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、工程量清单、进度计划等。14.2附则14.2.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.2第三方责权利15.2.1第三方根据其专业职责，为甲乙双方提供专业服务，包括但不限于监理、检测、咨询、保险等。15.2.2第三方的权利包括但不限于获取必要信息、提出意见和建议、收取服务费用等。15.2.3第三方的义务包括但不限于遵守合同约定、保证服务质量、保守商业秘密等。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方作为独立第三方，不参与甲乙双方的合同履行，其责任与甲乙双方的责任相区分。15.3.2第三方与甲乙双方的关系为服务合同关系，第三方对甲乙双方不承担直接责任。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请16.1.1需要第三方介入时，甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事项和范围。16.1.2甲乙双方应向第三方发出书面邀请，明确第三方介入的条件和责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、服务费用及可能产生的风险等因素确定。17.1.2第三方责任限额应在服务合同中明确约定。17.2第三方责任限额的履行17.2.1第三方在提供专业服务过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的责任，但不超过合同约定的责任限额。17.2.2第三方责任限额的履行，应按照合同约定执行。18.第三方介入的费用18.1第三方介入费用的承担18.1.1第三方介入费用应由甲乙双方协商确定，并在服务合同中明确约定。18.1.2第三方介入费用可在服务合同签订时一次性支付，也可按实际发生费用分期支付。19.第三方介入的监督19.1第三方介入的监督机制19.1.1甲乙双方应建立健全第三方介入的监督机制，确保第三方按照合同约定提供服务。19.1.2监督机制应包括但不限于定期检查、质量评估、问题反馈等。20.第三方介入的变更20.1第三方介入的变更程序20.1.1如需变更第三方介入的事项或范围，甲乙双方应协商一致，并以书面形式签署变更协议。20.2第三方介入变更后的责任20.2.1第三方介入变更后，原合同中关于第三方责任的规定仍适用，除非双方另有约定。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件21.1.1第三方介入服务完成后；21.1.2第三方介入服务过程中，经甲乙双方协商一致；21.2第三方介入终止后的处理21.2.1第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜，包括但不限于费用结算、资料移交等。21.2.2第三方介入终止后，第三方应向甲乙双方提交服务报告，并对服务过程中发现的问题提出建议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件详细要求和说明：招标文件应包含工程概况、技术规范、工程量清单、投标须知、合同条款等内容，是甲乙双方签订合同的重要依据。2.投标文件详细要求和说明：投标文件应包含投标报价、施工组织设计、项目管理计划、质量保证措施、安全文明施工措施等内容，是评价投标者资质和施工能力的重要依据。3.中标通知书详细要求和说明：中标通知书是确认中标单位并要求其签订合同的正式文件，应包含中标单位名称、项目名称、中标金额、签订合同期限等内容。4.施工图纸详细要求和说明：施工图纸是施工过程中指导施工的重要依据，应包含设计说明、图纸、设备清单、材料清单等内容。5.工程量清单详细要求和说明：工程量清单是工程量计算的依据，应包含工程名称、规格、数量、计量单位、单价、总价等内容。6.进度计划详细要求和说明：进度计划应明确工程各阶段的起止时间、施工内容、质量要求、安全措施等，是确保工程按期完成的重要依据。7.质量保证措施详细要求和说明：质量保证措施应包括质量管理体系、质量检验制度、质量责任制度等内容，是确保工程质量的重要保障。8.安全文明施工措施详细要求和说明：安全文明施工措施应包括安全管理制度、文明施工制度、环境保护措施等内容，是确保施工安全文明的重要措施。9.合同详细要求和说明：合同是甲乙双方权利义务关系的法律文件，应包含工程概况、施工范围、付款方式、工期、违约责任等内容。10.支付凭证详细要求和说明：支付凭证是证明付款事实的文件，应包含付款时间、金额、付款对象、付款用途等内容。11.施工记录详细要求和说明：施工记录应包括施工日期、施工内容、施工人员、施工质量、安全文明施工情况等内容，是施工过程的重要记录。12.工程验收报告详细要求和说明：工程验收报告是工程完工后，甲乙双方共同验收的文件，应包含验收时间、验收人员、验收内容、验收结论等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求和说明：违约行为是指合同一方未履行合同约定的义务或违反合同约定造成对方损失的行为。2.违约责任认定标准详细要求和说明：违约责任认定标准应根据合同约定、法律法规和实际情况确定。3.违约责任示例说明违约行为：分包人未按合同约定完成工程任务。违约责任认定：分包人应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约行为：承包人未按合同约定支付进度款。违约责任认定：承包人应承担违约责任，包括但不限于支付滞纳金、赔偿损失等。违约行为：第三方在提供专业服务过程中，因自身原因造成损失。违约责任认定：第三方应承担违约责任，但不超过合同约定的责任限额。人行道施工劳务分包合同格式1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.劳务分包内容4.1工程范围4.2施工内容4.3施工方法5.质量要求5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收6.安全生产6.1安全责任6.2安全措施6.3安全培训7.材料供应7.1材料采购7.2材料验收7.3材料保管8.工程进度8.1进度计划8.2进度控制8.3进度调整9.计价与支付9.1计价方式9.2支付方式9.3付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3不可抗力14.4合同变更与补充14.5合同份数与效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指在合同中承担具体施工任务的单位或个人。1.1.2“总包方”指在合同中负责整个工程的组织、协调、管理和监督的单位。1.1.3“工程”指合同中约定的施工项目。1.1.4“劳务分包”指分包方按照总包方的要求，在工程范围内提供劳务服务的行为。1.1.5“工期”指合同中约定的工程完成时间。1.1.6“质量标准”指国家或行业相关标准及合同中约定的质量要求。1.1.7“安全生产”指在施工过程中确保人员安全、设备安全和环境安全。1.1.8“材料”指施工过程中使用的所有原材料、半成品、构配件和设备。1.1.9“进度”指工程实施过程中的进度计划、进度控制和进度调整。1.1.10“计价”指根据合同约定的计价方式计算工程款。1.1.11“支付”指总包方按照合同约定的支付方式和付款条件向分包方支付工程款。1.1.12“争议”指合同双方在履行合同过程中产生的分歧或纠纷。1.1.13“违约”指合同一方未履行合同约定的义务。1.1.14“解除”指合同双方按照合同约定的条件解除合同关系。1.1.15“生效”指合同依法成立并产生法律效力。1.1.16“终止”指合同依法或依约终止法律效力。1.1.17“附件”指合同中的补充文件、图纸、技术规范等。1.2解释1.2.1本合同中的术语和用语，除非上下文另有规定，应具有本条所定义的含义。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方名称：[分包方名称]2.1.2分包方地址：[分包方地址]2.1.3分包方法定代表人：[分包方法定代表人姓名]2.1.4分包方联系电话：[分包方联系电话]2.2总包方2.2.1总包方名称：[总包方名称]2.2.2总包方地址：[总包方地址]2.2.3总包方法定代表人：[总包方法定代表人姓名]2.2.4总包方联系电话：[总包方联系电话]3.工程概况3.1工程名称：[工程名称]3.2工程地点：[工程地点]3.3工程规模：[工程规模描述]3.4工程工期：[工期起止日期]4.劳务分包内容4.1工程范围：[具体施工内容描述]4.2施工内容：[具体施工项目描述]4.3施工方法：[具体施工方法描述]5.质量要求5.1质量标准：[质量标准描述]5.2质量控制：[质量控制措施描述]5.3质量验收：[质量验收程序描述]6.安全生产6.1安全责任：[安全责任分配描述]6.2安全措施：[安全措施描述]6.3安全培训：[安全培训内容描述]7.材料供应7.1材料采购：[材料采购方式描述]7.2材料验收：[材料验收程序描述]7.3材料保管：[材料保管措施描述]8.工程进度8.1进度计划8.1.1分包方应根据合同约定的工期，编制详细的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束日期。8.1.2施工进度计划应包括主要工程项目的施工顺序、施工方法和所需时间。8.2进度控制8.2.1分包方应严格按照施工进度计划执行施工任务，确保工程按期完成。8.2.2总包方应定期检查施工进度，对进度偏差较大的情况，分包方应采取措施进行调整。8.3进度调整8.3.1因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致进度延误时，双方应协商调整进度计划。8.3.2进度调整后，双方应重新签订进度调整协议，明确新的工期和责任。9.计价与支付9.1计价方式9.1.1工程款按实际完成的工程量和合同约定的单价计算。9.1.2计价过程中应遵循国家有关计价规范和标准。9.2支付方式9.2.1工程款分期支付，具体支付节点和比例由双方协商确定。9.2.2首付款在合同签订后[天数]内支付，其余款项在工程进度达到约定节点后支付。9.3付款条件9.3.1分包方提交完整、真实的工程量和计价资料。9.3.2总包方审核无误后，按约定支付工程款。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁。10.2争议解决程序10.2.1提起仲裁应提交仲裁申请书，并附有关证据材料。10.2.2仲裁委员会受理后，应在[天数]内组成仲裁庭。10.3争议解决机构10.3.1争议解决机构为[仲裁委员会名称]。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求。11.1.2分包方未按合同约定提供劳务或材料。11.1.3分包方未按合同约定履行安全生产责任。11.2违约责任11.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。11.3违约赔偿11.3.1分包方应赔偿因违约给总包方造成的直接经济损失。11.3.2赔偿金额应根据实际情况确定。12.合同解除12.1解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2出现不可抗力导致合同无法履行。12.2解除程序12.2.1双方应书面通知对方解除合同。12.3解除后果12.3.1解除合同后，双方不再承担合同约定的义务。12.3.2双方应按合同约定处理剩余工程和材料。13.合同生效与终止13.1生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同自[日期]起生效。13.2生效日期13.2.1合同生效日期为[日期]。13.3终止条件13.3.1合同约定的工期完成。13.3.2双方协商一致解除合同。13.4终止程序13.4.1合同终止后，双方应按照约定处理剩余工作。13.4.2双方应结算剩余款项。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1通知应以书面形式发送，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。14.1.2通知自发送之日起[天数]内视为送达。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准等。14.3不可抗力14.3.1不可抗力指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。14.3.2发生不可抗力事件时，双方应协商解决合同履行问题。14.4合同变更与补充14.4.1合同的变更和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.4.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指本合同中未作为甲乙双方的主体，但根据合同约定或经甲乙双方同意参与合同履行的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、中介方等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同时，对甲乙双方或合同工程造成的损失，其责任限额由甲乙双方与第三方另行约定，并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方责任限额包括但不限于直接经济损失、违约金、赔偿金等。15.3第三方责权利15.3.1第三方在本合同中的权利：a.按照合同约定和自身职责，对合同工程进行监理、检测、咨询或中介服务；b.要求甲乙双方提供必要的资料和条件；c.依法维护自身合法权益。15.3.2第三方在本合同中的义务：a.严格按照合同约定和行业标准履行职责；b.对合同工程提供客观、公正的服务；c.对所提供的服务承担相应的法律责任。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分：a.第三方对甲方提供的服务，甲方应按照合同约定支付服务费用；b.第三方对甲方造成的损失，甲方有权向第三方追偿；c.第三方在履行职责过程中，如需甲方协助，甲方应予以配合。15.4.2第三方与乙方的划分：a.第三方对乙方提供的服务，乙方应按照合同约定支付服务费用；b.第三方对乙方造成的损失，乙方有权向第三方追偿；c.第三方在履行职责过程中，如需乙方协助，乙方应予以配合。15.4.3第三方与甲乙双方的共同责任：a.如第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方或合同工程遭受损失，第三方应承担相应的责任；b.如第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致甲乙双方或合同工程遭受损失，第三方不承担责任，但应采取合理措施减轻损失。16.第三方介入程序16.1第三方介入的提出16.1.1甲乙双方可根据合同需要，共同提出第三方介入的申请。16.1.2第三方介入的申请应包括第三方的基本情况、介入理由、预期服务内容等。16.2第三方介入的审查16.2.1甲乙双方应共同审查第三方介入的申请，并在[天数]内作出决定。16.2.2审查内容包括第三方的资质、能力、信誉等。16.3第三方介入的协议16.3.1甲乙双方与第三方达成一致后，应签订第三方介入协议。16.3.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任限额等内容。17.第三方介入的终止17.1第三方介入的终止条件17.1.1合同履行完毕；17.1.2第三方职责履行完毕；17.1.3第三方介入协议约定的其他终止条件。17.2第三方介入的终止程序17.2.1第三方介入终止时，甲乙双方应共同通知第三方。17.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理剩余工作。18.第三方介入的补充18.1第三方介入期间，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。18.2第三方介入期间，甲乙双方应确保第三方能够正常履行职责。18.3第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应尝试协商解决，协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范详细要求：提供完整的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图、结构图等，以及相关技术规范和标准。说明：图纸及技术规范是施工的重要依据，必须准确无误。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保施工顺利进行。3.材料设备清单详细要求：列出所需材料、设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明：材料设备清单是保证施工质量的基础，需确保材料设备符合要求。4.质量验收记录详细要求：记录每次质量验收的日期、项目、结果等。说明：质量验收记录是确保工程质量的重要手段，需真实记录。5.安全生产记录详细要求：记录每次安全生产检查的日期、项目、结果等。说明：安全生产记录是保障施工人员安全的重要依据，需认真执行。6.工程进度报告说明：工程进度报告是监督工程进度的重要手段，需及时更新。7.工程款支付申请详细要求：申请支付工程款时，需提供工程量清单、计价依据、付款申请等。说明：工程款支付申请是确保工程款及时支付的重要文件，需符合规定。8.争议解决协议详细要求：如发生争议，双方应签订争议解决协议，明确争议解决方式。说明：争议解决协议是解决争议的重要依据，需双方共同遵守。9.合同变更协议详细要求：如需变更合同内容，双方应签订变更协议，明确变更内容。说明：合同变更协议是合同履行过程中的重要文件，需符合规定。10.第三方介入协议详细要求：如需第三方介入，双方应签订第三方介入协议，明确第三方职责。说明：第三方介入协议是确保第三方履行职责的重要文件，需符合规定。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、材料设备不符合要求、安全生产事故等。说明：违约行为是合同履行中的常见问题，需明确责任。2.责任认定标准详细要求：根据违约行为的性质、程度、后果等因素，确定违约责任。说明：责任认定标准是确定违约责任的重要依据，需公正合理。3.违约责任认定示例示例一：分包方未按时完成工程，导致工期延误，应承担违约责任，包括但不限于赔偿工期延误损失、支付违约金等。示例二：分包方提供的材料设备不符合要求，导致工程质量不合格，应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。示例三：分包方发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。人行道施工劳务分包合同格式2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人定义1.2专用术语定义1.3一般术语定义2.合同标的与范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程质量要求3.施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工进度计划3.3施工现场管理3.4施工安全与环境保护4.施工合同价格4.1合同价款4.2计价依据4.3价格调整4.4付款方式5.施工图纸与资料5.1施工图纸提供5.2技术资料提供5.3施工图纸变更6.施工进度与工期6.1施工进度安排6.2工期延误处理6.3验收与移交7.材料与设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料与设备质量8.保密与知识产权8.1保密条款8.2知识产权归属9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.违约责任11.1违约责任条款11.2违约责任承担11.3违约金或赔偿金计算12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他约定13.1其他约定事项13.2不可抗力条款13.3法定节假日与公休日14.合同附件14.1附件一：施工图纸14.2附件二：技术资料14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同当事人定义1.1.1本合同当事人包括甲方（施工方）和乙方（分包方）。1.1.2甲方指委托乙方进行人行道施工的业主单位或建设单位。1.1.3乙方指接受甲方委托，承担人行道施工劳务的分包单位。1.2专用术语定义1.2.1人行道：指城市道路两侧供行人通行的专用道路。1.2.2施工劳务：指乙方按照甲方要求，对人行道进行施工、维修、养护等工作。1.3一般术语定义1.3.1工程名称：具体的人行道施工项目名称。1.3.2工程地点：人行道施工的具体地理位置。1.3.3工程内容：包括人行道施工的具体工程量、施工工艺等。第二条合同标的与范围2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体地理位置]2.3工程内容：2.3.1施工范围：包括人行道铺设、排水设施、照明设施等。2.3.2施工工艺：采用符合国家标准的施工工艺。2.4工程规模：[具体工程规模]2.5工程质量要求：符合国家相关工程质量标准。第三条施工组织与管理3.1施工组织机构：3.1.1乙方设立项目经理部，负责施工过程中的组织与管理。3.1.2项目经理部下设技术、质量、安全、材料等相关部门。3.2施工进度计划：3.2.1乙方应制定详细的施工进度计划，经甲方审核后执行。3.2.2施工进度计划应包括各阶段的工作内容、时间安排等。3.3施工现场管理：3.3.1乙方应确保施工现场的整洁、有序。3.3.2乙方应负责施工现场的安全防护措施。3.4施工安全与环境保护：3.4.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规。3.4.2乙方应采取有效措施，保护施工现场的环境。第四条施工合同价格4.1合同价款：[具体合同价款]4.2计价依据：根据国家现行工程定额、材料价格等制定。4.3价格调整：因政策、市场等因素导致材料价格变动时，双方协商调整合同价款。4.4付款方式：4.4.1甲方按工程进度支付工程款。4.4.2乙方提交进度款申请，甲方在收到申请后五个工作日内支付。第五条施工图纸与资料5.1施工图纸提供：5.1.1甲方提供完整的人行道施工图纸。5.1.2乙方应严格按照施工图纸进行施工。5.2技术资料提供：5.2.1甲方提供相关技术资料，包括施工规范、工艺要求等。5.2.2乙方应仔细阅读并严格执行技术资料。5.3施工图纸变更：5.3.1施工过程中如需变更施工图纸，经双方协商一致后，由甲方提供变更图纸。第六条施工进度与工期6.1施工进度安排：6.1.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。6.1.2乙方应定期向甲方报告施工进度。6.2工期延误处理：6.2.1如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。6.2.2甲方有权要求乙方赔偿因工期延误造成的损失。6.3验收与移交：6.3.1工程完成后，乙方应组织验收。6.3.2验收合格后，乙方将工程移交给甲方。第一部分：合同如下：第八条材料与设备8.1材料供应8.1.1乙方负责提供施工所需的主要材料，并保证材料质量符合国家及行业标准。8.1.2乙方应在施工前提供材料清单，包括材料名称、规格、数量、产地等信息。8.1.3甲方有权对乙方提供的材料进行抽样检验，检验不合格的材料应立即更换。8.2设备租赁8.2.1乙方应自行租赁或购买施工所需的机械设备，确保其性能符合施工要求。8.2.2乙方应负责设备的日常维护和保养，确保设备正常运行。8.3材料与设备质量8.3.1乙方提供的材料与设备必须符合工程设计和施工规范的要求。8.3.2乙方应保证材料与设备的质量，如有质量问题，乙方应负责无偿更换或修复。第九条保密与知识产权9.1保密条款9.1.1双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务。9.1.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露合同内容。9.2知识产权归属9.2.1本合同所涉及的知识产权归甲方所有。9.2.2乙方在施工过程中产生的技术成果，未经甲方同意，不得擅自对外公开或使用。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1如有约定争议解决机构，双方应向该机构申请仲裁。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，双方应在收到争议通知之日起三十日内提交争议解决申请。10.3.2争议解决机构应在收到申请后六十日内作出裁决。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1甲方或乙方有严重违约行为，另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工并验收合格，合同自动终止。11.2.2双方协商一致，可以终止合同。11.3合同解除或终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，双方应立即进行清算，处理未了事项。11.3.2乙方应将已完成的工程移交给甲方，并承担相应的责任。第十二条违约责任12.1违约责任条款12.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。12.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2违约责任承担12.2.1违约方应按照合同约定承担违约责任。12.2.2未能承担违约责任的，守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施。12.3违约金或赔偿金计算12.3.1违约金或赔偿金的计算依据合同约定或法律法规规定。第十三条合同生效、变更与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签署本合同并加盖公章后生效。13.1.2本合同自甲方收到乙方履约保证金之日起生效。13.2合同变更程序13.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.3合同终止条件13.3.1合同履行完毕，自动终止。13.3.2双方协商一致，可以终止合同。第十四条其他约定14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.1.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2法定节假日与公休日14.2.1法定节假日和公休日按国家规定执行。14.2.2因法定节假日和公休日导致工期延误的，工期相应顺延。14.3合同附件14.3.1附件一：施工图纸14.3.2附件二：技术资料14.3.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1本合同所指第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方等。15.1.2第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为合同履行提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方服务协议中明确。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方在合同履行过程中，其职责仅限于提供服务，不参与合同主体的决策和执行。15.3.2第三方与甲乙双方、合同其他相关方之间的关系，应遵循各自的专业领域和合同约定。16.第三方介入的适用范围16.1第三方介入的适用范围包括但不限于：16.1.1工程质量监督；16.1.2工程进度控制；16.1.3工程成本审计；16.1.4技术咨询与评估。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的程序如下：17.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的必要性和具体内容；17.1.2双方共同签订第三方服务协议，明确第