2024年度大型基础设施项目施工合同管理细则3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大型基础设施项目施工合同管理细则本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.合同标的3.1施工内容3.2施工范围3.3施工标准4.施工组织与进度4.1施工组织架构4.2施工计划4.3进度控制5.质量管理5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证6.安全生产6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3事故处理7.材料与设备7.1材料采购7.2设备租赁7.3材料与设备验收8.付款方式8.1付款进度8.2付款条件8.3付款方式9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理12.3不可抗力证明13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权14.3通知方式14.4合同附件第一部分：合同如下：1.项目概况1.1项目名称：2024年度大型基础设施项目1.2项目地点：[具体地点]1.3项目规模：[具体规模描述]1.4项目工期：[具体起止日期]2.合同双方2.1甲方信息：2.1.1甲方名称：[甲方全称]2.1.2甲方地址：[甲方地址]2.1.3甲方联系人：[甲方联系人姓名]2.1.4甲方联系电话：[甲方联系电话]2.2乙方信息：2.2.1乙方名称：[乙方全称]2.2.2乙方地址：[乙方地址]2.2.3乙方联系人：[乙方联系人姓名]2.2.4乙方联系电话：[乙方联系电话]3.合同标的3.1施工内容：[具体施工内容描述]3.2施工范围：[具体施工范围描述]3.3施工标准：[具体施工质量标准]4.施工组织与进度4.1施工组织架构：4.1.1施工项目经理4.1.2技术负责人4.1.3质量安全负责人4.1.4其他相关部门及人员4.2施工计划：4.2.1施工总进度计划4.2.2各分部工程进度计划4.2.3施工高峰期安排4.3进度控制：4.3.1进度监控措施4.3.2进度调整程序4.3.3进度延误责任5.质量管理5.1质量标准：5.1.1国家相关质量标准5.1.2行业质量规范5.1.3甲方特殊要求5.2质量检验：5.2.1质量检验程序5.2.2质量检验标准5.2.3质量检验报告5.3质量保证：5.3.1质量保证措施5.3.2质量保证责任5.3.3质量保证期6.安全生产6.1安全生产责任制：6.1.1安全生产组织架构6.1.2安全生产责任制6.1.3安全生产考核6.2安全生产措施：6.2.1安全生产规章制度6.2.2安全防护设施6.2.3安全培训教育6.3事故处理：6.3.1事故报告程序6.3.2事故调查处理6.3.3事故责任追究8.付款方式8.1付款进度：8.1.1预付款：合同签订后[天数]内支付合同总价的[百分比]作为预付款。8.1.2进度款：根据实际完成的工程量和质量检验报告，按月支付合同总价的[百分比]，每月支付日期为[具体日期]。8.1.3结算款：工程竣工验收合格后[天数]内支付合同总价的[百分比]作为结算款。8.2付款条件：8.2.1乙方提交合格的工程量清单和发票。8.2.2甲方验收合格并签署验收报告。8.2.3乙方提供合法有效的税务发票。8.3付款方式：8.3.1通过银行转账支付。8.3.2付款账户：[甲方银行账户信息]8.3.3付款凭证：乙方应保留付款凭证，并在支付后[天数]内提交给甲方。9.合同变更与解除9.1变更程序：9.1.1任何一方提出合同变更，需书面通知对方。9.1.2双方协商一致后，签订书面变更协议。9.2解除条件：9.2.1任何一方严重违约，另一方有权解除合同。9.2.2因不可抗力导致合同无法履行。9.3解除程序：9.3.1提出解除方书面通知对方。9.3.2双方协商解除合同，签订书面解除协议。10.争议解决10.1争议解决方式：10.1.1通过友好协商解决。10.1.2协商不成，提交[具体仲裁机构]仲裁。10.2争议解决机构：10.2.1[具体仲裁机构名称]10.3争议解决程序：10.3.1提交仲裁申请。10.3.2仲裁机构受理并组成仲裁庭。10.3.3仲裁庭审理并作出裁决。11.违约责任11.1违约情形：11.1.1乙方未按时完成工程。11.1.2乙方施工质量不符合合同约定。11.1.3甲方未按时支付款项。11.2违约责任：11.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。11.2.2甲方未按时支付款项，应支付违约金。11.3违约处理：11.3.1乙方应在接到违约通知后[天数]内采取补救措施。11.3.2甲方有权要求乙方承担违约责任。12.不可抗力12.1不可抗力定义：12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为等。12.2不可抗力处理：12.2.1发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方。12.2.2不可抗力事件导致合同无法履行，合同可部分或全部解除。12.3不可抗力证明：12.3.1乙方需提供不可抗力事件的证明材料。13.合同生效与终止13.1合同生效条件：13.1.1双方签署合同。13.1.2甲方支付预付款。13.2合同终止条件：13.2.1合同约定的工期结束。13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序：13.3.1双方签署合同终止协议。13.3.2乙方完成剩余工程并交付甲方。14.其他约定事项14.1保密条款：14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。14.2知识产权：14.2.1乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有。14.3通知方式：14.3.1通知应以书面形式进行，并送达对方指定的地址。14.4合同附件：14.4.1本合同附件包括但不限于工程量清单、图纸、技术规范等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.1.2第三方介入合同，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2第三方职责：15.2.1第三方应根据合作协议，提供专业服务，协助甲乙双方履行合同义务。15.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定，保证服务质量。15.3第三方权利：15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.3.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。15.3.3第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用。15.4第三方与其他各方的划分说明：15.4.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，提供监理、检测、咨询等服务。甲方对第三方提供的服务质量、进度、费用等负责监督。15.4.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，监督施工质量、进度、安全等。乙方对第三方提出的意见和建议负责执行和改进。15.4.3第三方与甲乙双方的共同责任：第三方应协助甲乙双方解决施工过程中出现的问题。甲乙双方应共同保障第三方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额：16.1.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，一般不超过第三方服务费用总额的[百分比]。16.1.3如第三方责任超过责任限额，超出部分由甲乙双方根据实际情况分担。17.第三方介入的程序17.1第三方介入程序：17.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项。17.1.2甲乙双方与第三方签订合作协议，明确各自的权利、义务和责任。17.1.3第三方根据合作协议履行职责，甲乙双方对第三方的服务进行监督和评价。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件：18.1.1合同履行完毕。18.1.2双方协商一致解除第三方合作协议。18.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。18.1.2第三方介入终止程序：18.1.1第三方根据合作协议终止服务。18.1.2甲乙双方确认第三方介入事项已妥善处理。18.1.3双方签署终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列出所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单作为合同附件，用于明确工程量和价格，作为付款依据。2.图纸及技术规范详细要求：提供完整的施工图纸和技术规范，包括设计图纸、施工图纸、材料清单、施工工艺等。说明：图纸及技术规范是施工的依据，确保施工质量符合设计要求。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，确保施工有序进行。4.验收报告详细要求：包括验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等。说明：验收报告是工程竣工验收的依据，确认工程符合合同要求。5.付款凭证详细要求：包括付款日期、付款金额、付款方、收款方等信息。说明：付款凭证是证明付款事实的文件，用于后续的财务核对。6.不可抗力事件证明详细要求：包括不可抗力事件的发生时间、地点、影响范围、持续时间等。说明：不可抗力事件证明用于证明合同无法履行的原因，减少双方损失。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是双方在发生争议时遵循的准则，确保争议得到公正解决。8.第三方合作协议详细要求：包括第三方名称、服务内容、服务费用、责任划分等。说明：第三方合作协议是第三方介入合同的补充，明确各方的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按时完成工程2.乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：经甲乙双方或第三方验收，发现施工质量不符合合同约定的质量标准。示例说明：乙方完成的工程经验收，发现存在多处质量问题，经评估损失金额为[金额]，乙方需承担赔偿责任。3.甲方未按时支付款项责任认定标准：根据合同约定的付款进度，超过约定付款日期[天数]未支付款项。示例说明：甲方未按合同约定支付进度款，超过付款期限5天，则构成违约。4.第三方提供的服务不符合要求责任认定标准：第三方提供的服务未达到合作协议约定的标准。示例说明：第三方提供的监理服务未达到合同约定的质量要求，导致工程进度延误，乙方需承担相应责任。5.不可抗力事件导致合同无法履行责任认定标准：根据合同约定的不可抗力事件处理方式，事件导致合同无法履行。示例说明：因自然灾害导致工程无法继续施工，经评估损失金额为[金额]，双方根据责任划分分担损失。全文完。2024年度大型基础设施项目施工合同管理细则1本合同目录一览第一条合同订立1.1合同主体1.2合同签订时间1.3合同签订地点1.4合同生效条件1.5合同文本份数1.6合同文本效力第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质2.5工程进度安排第三条工程质量要求3.1质量标准3.2质量检测3.3质量责任3.4质量整改第四条工程安全要求4.1安全标准4.2安全措施4.3安全责任4.4安全事故处理第五条合同工期5.1工期约定5.2工期延误责任5.3工期调整5.4工期验收第六条合同价款6.1合同价款确定方式6.2合同价款调整6.3预付款比例6.4验收付款比例6.5结算方式第七条支付方式7.1支付期限7.2支付方式7.3逾期付款责任7.4汇率风险第八条甲方责任8.1甲方提供资料8.2甲方现场管理8.3甲方配合义务8.4甲方违约责任第九条乙方责任9.1乙方施工组织9.2乙方材料供应9.3乙方质量保证9.4乙方安全保证9.5乙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任11.4合同解除后事宜第十二条合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止责任12.4合同终止后事宜第十三条违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿13.4违约争议解决第十四条合同附件14.1附件一：工程图纸14.2附件二：施工组织设计14.3附件三：质量保证书14.4附件四：安全保证书14.5附件五：其他附件第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同主体1.1.1甲方（发包方）：[甲方全称]，住所地：[甲方住所地]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]。1.1.2乙方（承包方）：[乙方全称]，住所地：[乙方住所地]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]。1.2合同签订时间[签订合同的具体日期]。1.3合同签订地点[合同签订的具体地点]。1.4合同生效条件1.4.1双方正式签署本合同；1.4.2甲方支付合同规定的首期款项；1.4.3乙方提交施工许可证。1.5合同文本份数本合同一式[合同文本份数]份，甲乙双方各执[各自持有的份数]份，具有同等法律效力。1.6合同文本效力第二条工程概况2.1工程名称[工程名称]。2.2工程地点[工程具体地点]。2.3工程规模[工程规模描述，包括占地面积、建筑面积等]。2.4工程性质[工程性质描述，如住宅、商业、公共设施等]。2.5工程进度安排[工程进度安排表，包括各个阶段的时间节点和里程碑事件]。第三条工程质量要求3.1质量标准3.1.1符合国家现行有关工程施工质量标准；3.1.2达到合同约定的质量等级。3.2质量检测3.2.1乙方应按照合同约定和有关质量标准进行质量检测；3.2.2甲方有权对工程质量进行抽检。3.3质量责任3.3.1乙方对施工过程中的质量问题承担全部责任；3.3.2甲方对施工质量监督不力导致的损失，由甲方承担责任。3.4质量整改3.4.1对不合格工程，乙方应在接到通知后[整改期限]内进行整改；3.4.2整改后经甲方验收合格，乙方承担整改费用。第四条工程安全要求4.1安全标准4.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准；4.1.2工地安全防护措施应符合国家规定。4.2安全措施4.2.1乙方应制定详细的安全生产措施；4.2.2乙方应定期对施工现场进行安全检查。4.3安全责任4.3.1乙方对施工现场的安全负责；4.3.2乙方应对施工现场发生的安全事故承担全部责任。4.4安全事故处理4.4.1发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救；4.4.2乙方应在[事故发生后一定时间]内向甲方报告事故情况。第五条合同工期5.1工期约定[合同约定的工期期限]。5.2工期延误责任5.2.1由于乙方原因导致工期延误，乙方应承担全部责任；5.2.2由于甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。5.3工期调整5.3.1在合同工期期间，如遇不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当调整工期；5.3.2工期调整后，工期顺延。5.4工期验收5.4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程；5.4.2甲方应在工程竣工后[验收期限]内进行验收。第六条合同价款6.1合同价款确定方式6.1.1按照合同约定的工程量和市场价格确定；6.1.2合同价款包括工程费、材料费、设备费等。6.2合同价款调整6.2.1在合同有效期内，如遇市场价格变动，经双方协商一致，可对合同价款进行调整；6.2.2调整后的合同价款应以书面形式通知对方。6.3预付款比例6.3.1合同总价款的[预付款比例]%作为预付款；6.3.2甲方应在合同签订后[预付款支付期限]内支付预付款。6.4验收付款比例6.4.1工程验收合格后，甲方应在[验收付款期限]内支付[付款比例]%的款项；6.4.2工程竣工结算后，甲方应在[结算付款期限]内支付剩余款项。6.5结算方式6.5.1以银行转账方式支付；6.5.2甲方有权对乙方的付款申请进行审核。第七条支付方式7.1支付期限7.1.1甲方应在合同约定的支付期限内支付款项；7.1.2逾期支付，甲方应按[逾期利率]支付逾期利息。7.2支付方式7.2.1以银行转账方式支付；7.2.2甲方有权对乙方的付款申请进行审核。7.3逾期付款责任7.3.1逾期付款，甲方应按[逾期利率]支付逾期利息；7.3.2乙方有权要求甲方支付违约金。7.4汇率风险7.4.1合同价款以人民币计价；7.4.2如遇汇率变动，双方协商确定结算时的汇率。第八条甲方责任8.1甲方提供资料8.1.1甲方应按合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸、技术文件、工程量清单等资料；8.1.2甲方提供的资料应真实、准确、完整。8.2甲方现场管理8.2.1甲方应负责施工现场的管理，确保施工现场的秩序；8.2.2甲方应协调施工现场的周边关系，为乙方施工提供必要的便利。8.3甲方配合义务8.3.1甲方应按照合同约定的时间提供施工场地；8.3.2甲方应协助乙方办理施工许可证等相关手续。8.4甲方违约责任8.4.1甲方如未按约定提供资料，应承担相应的责任；8.4.2甲方如未按约定提供施工场地或办理手续，应承担相应的违约责任。第九条乙方责任9.1乙方施工组织9.1.1乙方应按合同约定的时间和质量要求完成施工任务；9.1.2乙方应建立健全施工现场的管理制度。9.2乙方材料供应9.2.1乙方应按合同约定的时间和质量要求供应材料；9.2.2乙方供应的材料应满足工程需求。9.3乙方质量保证9.3.1乙方应确保工程质量，对施工过程中的质量问题承担全部责任；9.3.2乙方应定期对工程质量进行检查。9.4乙方安全保证9.4.1乙方应确保施工安全，对施工现场的安全事故承担全部责任；9.4.2乙方应建立健全安全生产责任制。9.5乙方违约责任9.5.1乙方如未按约定完成施工任务，应承担相应的责任；9.5.2乙方如未按约定提供材料或保证质量、安全，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议；10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为[具体机构名称]；10.2.2双方同意将争议提交该机构进行调解。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后[协商期限]内进行协商；10.3.2如协商不成，任何一方均可向争议解决机构提出调解申请。10.4争议解决费用10.4.1争议解决费用由败诉方承担；10.4.2双方另有约定的，从其约定。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同；11.1.2因不可抗力导致合同无法履行；11.1.3一方严重违约，经对方书面通知后[解除期限]内未予纠正。11.2合同解除程序11.2.1双方应书面通知对方解除合同；11.2.2合同解除后，双方应尽快完成合同终止后的相关事宜。11.3合同解除责任11.3.1双方应根据合同约定承担相应的解除责任；11.3.2因不可抗力解除合同的，双方互不承担违约责任。11.4合同解除后事宜11.4.1双方应尽快完成工程验收；11.4.2双方应按合同约定结算剩余款项。第十二条合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工期或任务完成；12.1.2合同解除；12.1.3双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序12.2.1双方应书面通知对方合同终止；12.2.2合同终止后，双方应尽快完成合同终止后的相关事宜。12.3合同终止责任12.3.1双方应根据合同约定承担相应的终止责任；12.3.2因不可抗力终止合同的，双方互不承担违约责任。12.4合同终止后事宜12.4.1双方应尽快完成工程验收；12.4.2双方应按合同约定结算剩余款项。第十三条违约责任13.1违约情形13.1.1违反合同约定的工期、质量、安全等要求；13.1.2未按合同约定支付款项；13.1.3其他违反合同约定的行为。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担相应的违约责任；13.2.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定；13.3.2如协商不成，由法院判决。13.4违约争议解决13.4.1违约争议应通过协商解决；13.4.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十四条合同附件14.1附件一：工程图纸14.1.1工程图纸的名称、数量、规格；14.1.2工程图纸的提供时间。14.2附件二：施工组织设计14.2.1施工组织设计的名称、内容；14.2.2施工组织设计的提供时间。14.3附件三：质量保证书14.3.1质量保证书的名称、内容；14.3.2质量保证书的提供时间。14.4附件四：安全保证书14.4.1安全保证书的名称、内容；14.4.2安全保证书的提供时间。14.5附件五：其他附件14.5.1其他附件的名称、内容；14.5.2其他附件的提供时间。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的，根据合同约定参与合同履行或提供专业服务的自然人、法人或其他组织。1.2.1工程监理单位；1.2.2设计单位；1.2.3材料供应商；1.2.4设备供应商；1.2.5造价咨询机构；1.2.6法律顾问；1.2.7其他经甲乙双方同意的第三方。第二条第三方介入的条款及说明2.1第三方介入需经甲乙双方同意，并以书面形式明确第三方的权利、义务和责任。2.2第三方介入的合同条款应包括：2.2.1第三方的名称、住所地、法定代表人；2.2.2第三方的服务内容、工作范围和期限；2.2.3第三方的报酬和支付方式；2.2.4第三方的责任限额；2.2.5第三方与其他各方的责任划分。第三条第三方责任限额的明确3.1第三方的责任限额应根据第三方的服务内容、工作范围和可能承担的风险进行合理确定。3.2.1固定金额；3.2.2比例赔偿；3.2.3限额赔偿。3.3第三方的责任限额不得超过合同总价款的[百分比]%。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方在合同履行过程中的行为，视为甲方或乙方行为，由甲方或乙方承担相应的法律责任。4.2第三方提供的材料、设备或服务，若出现质量问题，由第三方承担相应的责任。4.3第三方在履行职责过程中，若违反法律法规或合同约定，由第三方承担相应的法律责任。4.4第三方在履行职责过程中，若给甲方或乙方造成损失，甲方或乙方有权要求第三方赔偿。第五条第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入后，甲方、乙方和第三方应签订补充协议，明确各方权利、义务和责任。5.2.1第三方的具体职责和权限；5.2.2第三方与甲方、乙方之间的沟通机制；5.2.3第三方在履行职责过程中的保密义务；5.2.4第三方在履行职责过程中的违约责任。5.3甲方、乙方和第三方应按照补充协议的约定，共同履行合同。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入后的争议，应通过协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.3第三方介入后的争议，甲乙双方应根据合同约定承担相应的责任。第七条第三方介入后的合同终止7.1第三方介入后，合同终止的条件和程序应符合合同约定。7.2第三方介入后，合同终止后，甲方、乙方和第三方应按照合同约定结算剩余款项。7.3第三方介入后，合同终止后，甲方、乙方和第三方应尽快完成合同终止后的相关事宜。第八条第三方介入后的档案管理8.1第三方介入后的档案，由甲方或乙方负责管理。8.2.1第三方的服务合同；8.2.2第三方的服务记录；8.2.3第三方的服务报告；8.2.4其他与第三方介入相关的文件。8.3第三方介入后的档案，应按照国家档案管理的有关规定进行保管。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸1.1图纸名称及编号1.2图纸提供时间1.3图纸内容要求2.附件二：施工组织设计2.1施工组织设计名称2.2施工组织设计提供时间2.3施工组织设计内容要求3.附件三：质量保证书3.1质量保证书名称3.2质量保证书提供时间3.3质量保证书内容要求4.附件四：安全保证书4.1安全保证书名称4.2安全保证书提供时间4.3安全保证书内容要求5.附件五：其他附件5.1其他附件名称5.2其他附件提供时间5.3其他附件内容要求说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按约定提供资料或施工场地；1.2乙方未按约定完成施工任务；1.3乙方未按约定提供材料或设备；1.4乙方未按约定保证工程质量；1.5乙方未按约定保证施工安全；1.6第三方未按约定履行职责。2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，由违约方承担相应的违约责任；2.2违约行为给对方造成损失的，违约方应赔偿损失；2.3违约方应承担因违约行为导致的合同解除责任。3.违约责任示例说明：3.1甲方未按约定提供资料，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失；3.2乙方未按约定提供材料，导致工程质量不合格，乙方应承担违约责任，并负责整改至合格；3.3第三方未按约定履行职责，导致工程安全事故，第三方应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年度大型基础设施项目施工合同管理细则2本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目业主1.5施工单位2.项目合同双方的权利与义务2.1业主的权利与义务2.2施工单位的权利与义务3.施工组织与管理3.1施工组织架构3.2施工进度安排3.3施工质量保证3.4施工安全管理4.项目资金管理4.1资金支付方式4.2资金支付条件4.3资金支付程序5.施工材料与设备5.1材料设备采购5.2材料设备验收5.3材料设备保管6.施工进度控制6.1进度计划编制6.2进度检查与调整6.3进度延误处理7.施工质量控制7.1质量标准与要求7.2质量检测与验收7.3质量问题处理8.施工安全管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理与报告9.项目变更与调整9.1变更范围与程序9.2变更费用及工期调整9.3变更后的合同履行10.施工合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.项目验收与移交11.1验收标准与程序11.2验收组织与责任11.3验收后的移交手续12.违约责任与赔偿12.1违约行为认定12.2违约责任承担12.3赔偿计算方式13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止的程序14.合同生效、修改与解除14.1合同生效条件14.2合同修改程序14.3合同解除程序第一部分：合同如下：1.项目概况1.1项目名称：市大型基础设施项目1.2项目地点：市区1.3项目规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米1.4项目业主：市局1.5施工单位：建设集团有限公司2.项目合同双方的权利与义务2.1业主的权利与义务2.1.1业主有权对施工单位的施工进度、质量、安全等方面进行监督检查。2.1.2业主负责提供项目所需的设计文件、施工图纸及有关技术资料。2.1.3业主应按照合同约定及时支付工程进度款。2.2施工单位的权利与义务2.2.1施工单位有权要求业主按照合同约定提供施工所需的各种资源。2.2.2施工单位应按照合同约定的质量、进度、安全标准完成施工任务。2.2.3施工单位应负责对施工现场进行安全管理，确保施工安全。3.施工组织与管理3.1施工组织架构3.1.1施工单位应设立项目经理部，负责项目的日常管理工作。3.1.2项目经理部下设工程技术部、安全质量部、物资设备部、财务部等部门。3.2施工进度安排3.2.1施工单位应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划。3.2.2施工单位应定期向业主汇报施工进度，并根据实际情况进行调整。3.3施工质量保证3.3.1施工单位应严格按照设计要求和施工规范进行施工。3.3.2施工单位应建立健全质量管理体系，确保施工质量。3.4施工安全管理3.4.1施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。3.4.2施工单位应定期进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。4.项目资金管理4.1资金支付方式4.1.1工程进度款按月支付，业主在收到施工单位提交的进度款申请后日内支付。4.1.2验收合格后，业主在日内支付结算款。4.2资金支付条件4.2.1施工单位完成合同约定的施工任务，并通过业主验收。4.2.2施工单位提交的进度款申请符合合同约定。4.3资金支付程序4.3.1施工单位提交进度款申请，业主审核并签署意见。4.3.2业主在日内将进度款支付至施工单位指定的账户。5.施工材料与设备5.1材料设备采购5.1.1施工单位负责材料设备的采购，并确保其质量符合合同约定。5.1.2施工单位应在采购前向业主报备材料设备清单。5.2材料设备验收5.2.1施工单位应按照合同约定对材料设备进行验收，并记录验收结果。5.2.2业主有权对材料设备进行抽样检查。5.3材料设备保管5.3.1施工单位应妥善保管材料设备，防止损坏、丢失。5.3.2业主有权对材料设备的保管情况进行监督。6.施工进度控制6.1进度计划编制6.1.1施工单位应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划。6.1.2进度计划应包括主要施工内容和关键线路。6.2进度检查与调整6.2.1业主有权对施工进度进行监督检查，并提出调整建议。6.2.2施工单位应定期向业主汇报施工进度，并根据实际情况进行调整。6.3进度延误处理6.3.1如因施工单位原因导致施工进度延误，施工单位应承担相应责任。6.3.2业主有权要求施工单位采取措施加快施工进度。8.项目资金管理8.1资金支付方式8.1.1工程进度款按月支付，业主在收到施工单位提交的进度款申请后日内支付。8.1.2验收合格后，业主在日内支付结算款。8.2资金支付条件8.2.1施工单位完成合同约定的施工任务，并通过业主验收。8.2.2施工单位提交的进度款申请符合合同约定。8.3资金支付程序8.3.1施工单位提交进度款申请，业主审核并签署意见。8.3.2业主在日内将进度款支付至施工单位指定的账户。9.施工材料与设备9.1材料设备采购9.1.1施工单位负责材料设备的采购，并确保其质量符合合同约定。9.1.2施工单位应在采购前向业主报备材料设备清单。9.2材料设备验收9.2.1施工单位应按照合同约定对材料设备进行验收，并记录验收结果。9.2.2业主有权对材料设备进行抽样检查。9.3材料设备保管9.3.1施工单位应妥善保管材料设备，防止损坏、丢失。9.3.2业主有权对材料设备的保管情况进行监督。10.施工进度控制10.1进度计划编制10.1.1施工单位应根据合同约定的工期编制详细的施工进度计划。10.1.2进度计划应包括主要施工内容和关键线路。10.2进度检查与调整10.2.1业主有权对施工进度进行监督检查，并提出调整建议。10.2.2施工单位应定期向业主汇报施工进度，并根据实际情况进行调整。10.3进度延误处理10.3.1如因施工单位原因导致施工进度延误，施工单位应承担相应责任。10.3.2业主有权要求施工单位采取措施加快施工进度。11.施工质量控制11.1质量标准与要求11.1.1施工单位应严格按照国家及行业标准进行施工。11.1.2施工单位应确保施工质量符合合同约定的质量标准。11.2质量检测与验收11.2.1施工单位应建立健全质量检测体系，对施工过程进行质量检测。11.2.2业主有权对施工质量进行抽样检测。11.3质量问题处理11.3.1一旦发现质量问题，施工单位应立即采取措施进行整改。11.3.2业主有权要求施工单位对质量问题进行赔偿。12.施工安全管理12.1安全生产责任12.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。12.1.2施工单位应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。12.2安全生产措施12.2.1施工单位应采取必要的安全措施，防止事故发生。12.2.2施工单位应加强对施工人员的安全教育培训。12.3事故处理与报告12.3.1一旦发生安全事故，施工单位应立即采取措施进行处理。12.3.2施工单位应在事故发生后小时内向业主报告事故情况。13.项目变更与调整13.1变更范围与程序13.1.1项目变更应包括设计变更、施工方案变更等。13.1.2项目变更需经业主同意，并由双方共同签署变更协议。13.2变更费用及工期调整13.2.1项目变更产生的费用由变更方承担。13.2.2项目变更可能导致工期调整，双方应协商确定新的工期。13.3变更后的合同履行13.3.1变更后的合同条款应作为原合同的一部分，双方共同遵守。14.合同解除与终止1