2024年度建设工程招投标合同纠纷解决协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建设工程招投标合同纠纷解决协议本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2招投标项目1.3合同金额1.4工程进度1.5争议解决2.招投标过程的遵守2.1招标文件的准备2.2投标文件的提交2.3评标与中标2.4合同的签订3.合同履行与工程变更3.1合同履行的期限3.2工程变更的处理3.3工程量的增减3.4工程质量的控制4.争议的解决方式4.1协商解决4.2调解程序4.3仲裁申请4.4诉讼途径5.违约责任5.1合同双方的违约5.2违约行为的认定5.3违约责任的赔偿6.争议解决的期限6.1提出争议的期限6.2处理争议的期限6.3延长争议解决期限的条件7.保密条款7.1保密信息的定义7.2保密信息的披露限制7.3保密信息的保护期限8.合同的解除8.1合同解除的条件8.2合同解除的程序8.3合同解除后的责任处理9.不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力的通知9.3不可抗力对合同履行的影响10.合同的转让10.1合同转让的条件10.2合同转让的程序10.3转让合同的效力11.法律适用与争议解决11.1适用法律的确定11.2争议解决的适用法律12.合同效力12.1合同的生效条件12.2合同的失效条件12.3合同失效后的处理13.附件13.1招投标文件13.2合同履行计划13.3工程设计图纸14.其他条款14.1一般性规定14.2合同的修订14.3合同解除或终止后的权利义务第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同双方1.2招投标项目本合同所述招投标项目是指甲方委托乙方进行的_______（项目名称）的建设工程。1.3合同金额本合同约定的合同金额为人民币_______元（大写：_______元整），币种为人民币。1.4工程进度本合同项下的工程进度按照双方约定的_______（工程进度计划）进行。1.5争议解决双方在履行本合同时，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条招投标过程的遵守2.1招标文件的准备甲方应按照相关法律法规和政策规定，准备招标文件，包括招标公告、招标文件、投标文件等。2.2投标文件的提交乙方应按照招标文件的要求，提交投标文件，包括但不限于投标书、投标保证金、资质证明文件等。2.3评标与中标甲方应按照招标文件规定的评标标准和程序，对投标文件进行评审，确定中标人。2.4合同的签订双方在中标通知书发出后，按照约定时间、地点签订本合同，并履行相关手续。第三条合同履行与工程变更3.1合同履行的期限本合同约定的合同履行期限为_______（开始日期）至_______（结束日期）。3.2工程变更的处理如遇工程变更，双方应协商确定变更内容、范围、工期、费用等，并签订书面变更协议。3.3工程量的增减工程量的增减按照双方约定的_______（工程量增减规定）进行。3.4工程质量的控制乙方应按照合同约定和国家标准，保证工程质量，符合设计要求和验收标准。第四条争议的解决方式4.1协商解决双方在履行本合同时，如发生争议，应通过友好协商解决。4.2调解程序协商不成的，双方可以请求_______（第三方机构）进行调解。4.3仲裁申请调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。4.4诉讼途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条违约责任5.1合同双方的违约双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。5.2违约行为的认定违约行为包括但不限于未能按约定时间、质量、数量完成工程等。5.3违约责任的赔偿违约方应赔偿对方因此遭受的损失，包括直接损失和间接损失。第六条争议解决的期限6.1提出争议的期限双方在发生争议后，应在_______日内提出。6.2处理争议的期限双方应在本合同约定的争议解决方式下，自争议发生之日起_______日内解决。6.3延长争议解决期限的条件如双方协商一致，可以延长争议解决期限。第八条保密条款7.1保密信息的定义保密信息是指本合同履行过程中双方披露的、未公开的、具有商业价值的信息，包括技术信息、经营信息、客户信息等。7.2保密信息的披露限制双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。7.3保密信息的保护期限保密信息的保护期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后_______年止。第九条合同的解除8.1合同解除的条件双方同意，在履行本合同过程中，如发生不可抗力或其他无法克服的客观原因，致使合同无法履行时，任何一方均有权解除合同。8.2合同解除的程序合同解除应当书面通知对方，并在解除合同后_______日内，按照本合同约定处理合同解除后的相关事项。8.3合同解除后的责任处理合同解除后，双方应按照合同约定和公平原则，承担解除合同后的责任，包括赔偿对方因合同解除所遭受的损失。第十条不可抗力9.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力的通知一方如遇不可抗力事件，应立即通知对方，并尽最大努力减少损失。9.3不可抗力对合同履行的影响不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行时，双方应协商解决。如不可抗力事件持续发生，双方可协商延长合同履行期限。第十一条合同的转让10.1合同转让的条件双方同意，未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。10.2合同转让的程序合同转让应当书面通知对方，并提交相关证明文件。10.3转让合同的效力合同转让后，转让方对原合同的权利义务承担责任，受让方享有原合同的权利，承担原合同的义务。第十二条法律适用与争议解决11.1适用法律的确定本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决的适用法律双方同意，本合同争议解决的适用法律为中华人民共和国法律。第十三条合同效力12.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同的失效条件本合同在履行完毕、解除或终止后失效。12.3合同失效后的处理合同失效后，双方应按照合同约定和公平原则，处理合同失效后的相关事项。第十四条其他条款13.1一般性规定本合同未尽事宜，双方应本着诚实信用、公平原则处理。13.2合同的修订本合同的修订应由双方书面签订，并经双方认可。13.3合同解除或终止后的权利义务合同解除或终止后，双方仍应履行本合同约定的权利义务，直至事项处理完毕。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲方和乙方之外，需要参与或协助完成合同约定的义务的各方，包括但不限于中介机构、监理机构、政府监管部门、专业咨询机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、进度协调、技术咨询、争议调解等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲方和乙方如需第三方介入，应事先书面协商一致，并明确第三方的职责、权利和义务。2.2甲方和乙方应共同选择合适的第三方，并签订书面介入协议，明确介入的期限、费用、工作内容等。2.3第三方介入前，甲方和乙方应向第三方提供必要的信息、文件和资料，确保第三方能够顺利开展介入工作。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方应按照介入协议的约定，公正、独立、及时地完成介入工作。3.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范，保护甲乙双方的合法权益。3.3第三方应对介入过程中的相关信息和资料予以保密，不得泄露给无关第三方。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照约定承担。4.2甲方和乙方应按照介入协议的约定，及时支付第三方介入费用。4.3第三方介入费用支付完成后，甲方和乙方应向第三方提供相应的发票和收据。第五条第三方责任限额5.1第三方对因介入行为导致的损失或损害，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额应根据介入工作的性质、难度、风险等因素确定，并在介入协议中明确。5.3甲方和乙方应按照约定向第三方提供必要的保险或担保，以保障第三方的合法权益。第六条第三方与甲方、乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间是独立的法律主体，相互之间不存在隶属或委托关系。6.2第三方对甲方和乙方均负有独立的合同义务，履行介入职责时不受甲方和乙方单方面指示。6.3甲方和乙方应尊重第三方的独立性，不得要求第三方违反法律法规和行业规范。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件应按照介入协议的约定执行。7.2甲方和乙方如需终止第三方介入，应书面通知第三方，并按照介入协议约定处理后续事项。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决。8.2如协商不成，甲方、乙方和第三方可按照本合同约定的争议解决方式解决争议。8.3第三方介入争议的解决适用中华人民共和国法律。第九条第三方介入后的合同修订9.1本合同的修订应由甲方、乙方和第三方共同协商确定。9.2修订后的合同应经甲方、乙方和第三方书面同意，并签署新的合同文件。9.3修订后的合同自新的合同文件签署之日起生效。第十条第三方介入后的合同解除或终止10.1甲方和乙方如需解除或终止本合同，并涉及第三方权益的，应与第三方协商一致。10.2解除或终止合同后，甲方和乙方应按照本合同和介入协议的约定，处理与第三方的相关事项。10.3甲方和乙方应在解除或终止合同后_______日内，向第三方支付剩余的介入费用。第十一条第三方介入后的合同效力11.1本合同及其修订版自甲方、乙方和第三方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同及其修订版的失效条件、失效后的处理等事项，按照本合同及相关介入协议的约定执行。第十二条附则12.1本合同未尽事宜，由甲方、乙方和第三方共同协商确定。12.2本合同一式三份，甲方、乙方和第三方各执一份。12.3本合同的附件、补充协议等，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：招投标文件详细描述：包括招标公告、招标文件、投标文件等，用于明确招投标过程中的具体要求和条件。附件2：合同履行计划详细描述：详细列出合同履行的时间表、工程进度计划、质量控制计划等。附件3：工程设计图纸详细描述：包括工程的设计方案、施工图纸、技术说明书等，用于指导工程的施工和验收。附件4：工程量清单详细描述：列出工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、单价等。附件5：合同价款计算书详细描述：详细列出合同价款的计算依据和计算结果，包括工程项目的费用、材料费用、人工费用等。附件6：工程变更协议详细描述：当工程发生变更时，双方签署的工程变更协议，明确变更的内容、范围、工期、费用等。附件7：质量保修书详细描述：明确工程质量保修的范围、期限、保修责任等内容。附件8：付款凭证详细描述：包括合同价款的支付凭证，如银行转账凭证、现金支付凭证等。附件9：验收报告详细描述：工程完工后，由第三方出具的工程验收报告，包括工程的质量、进度、安全等方面的评价。附件10：竣工证书详细描述：工程完工后，由相关部门出具的竣工证书，用于证明工程的完工和合格。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例：甲方未按照合同约定时间提供施工场地，导致工程延期。甲方应承担因延期产生的违约金赔偿责任。2.乙方违约行为及责任认定：示例：乙方未按照合同约定质量标准完成工程，导致工程质量不符合要求。乙方应承担重新施工、返工费用及违约金赔偿责任。3.第三方违约行为及责任认定：示例：第三方作为监理机构，未按照合同约定履行监理职责，导致工程质量问题。第三方应承担相应的监理费用赔偿责任。4.甲方、乙方共同违约行为及责任认定：示例：甲方、乙方均未按照合同约定履行各自义务，导致工程无法按期完工。双方应共同承担因违约产生的损失赔偿责任。5.不可抗力导致的违约行为及责任认定：示例：由于自然灾害（如地震、洪水）导致工程无法按期完工。根据合同约定，双方可协商延长合同履行期限，不计入违约责任。全文完。2024年度建设工程招投标合同纠纷解决协议1本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同双方1.2招投标过程1.3建设工程1.4纠纷1.5解决方式2.适用法律2.1法律适用2.2法规遵循3.招投标合同的成立与生效3.1招投标文件的构成3.2合同的签订3.3合同生效条件4.纠纷的范围与界定4.1纠纷类型4.2纠纷范围4.3排除事项5.纠纷解决的程序5.1协商解决5.2调解程序5.3仲裁程序5.4诉讼程序6.争议解决的时间限制6.1提出争议的时限6.2仲裁或诉讼的时限7.费用承担7.1纠纷解决费用7.2诉讼费用7.3仲裁费用8.保密条款8.1保密信息的定义8.2保密义务8.3例外情况9.合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更或解除的法律后果10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决前的临时措施11.1临时禁令11.2财产保全11.3证据保全12.合同的解释12.1词语解释12.2合同的语文版本12.3修改与补充13.合同的生效、履行与终止13.1生效条件13.2履行期限13.3合同终止14.最终条款14.1完整协议14.2第三方受益14.3不可抗力14.4联系信息14.5合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与术语解释1.1合同双方甲方：指2024年度建设工程招投标合同的甲方，即项目业主或委托人。乙方：指2024年度建设工程招投标合同的乙方，即中标承包商。1.2招投标过程招投标过程包括但不限于招标公告、招标文件、投标文件、评标、中标通知等环节。1.3建设工程建设工程指按照招投标文件及相关法律法规规定，由乙方承担的工程项目的施工、设备安装、调试、验收等任务。1.4纠纷纠纷指合同双方在招投标过程、建设工程执行过程中，因履行合同所发生的争议和矛盾。1.5解决方式解决方式指双方在发生纠纷时，按照本合同约定的程序和方式来解决争议。2.适用法律2.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.2法规遵循本合同的签订、履行及争议解决应遵循相关法律法规、政策规定，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等。3.招投标合同的成立与生效3.1招投标文件的构成招投标文件包括招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等。3.2合同的签订双方应在中标通知书发出后的30日内，按照招投标文件和本合同约定，签订书面合同。3.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时具备法律法规规定的其他生效条件。4.纠纷的范围与界定4.1纠纷类型纠纷类型包括但不限于合同履行纠纷、合同变更纠纷、合同解除纠纷、违约责任纠纷等。4.2纠纷范围纠纷范围包括合同的签订、履行、变更、解除及违约等事项。4.3排除事项（1）因不可抗力导致合同无法履行的情况；（2）法律、法规、政策明确规定的其他不属于合同纠纷解决范围的事项。5.纠纷解决的程序5.1协商解决双方应在发生纠纷后15日内进行协商，力求通过友好协商解决争议。5.2调解程序如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。5.3仲裁程序如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。5.4诉讼程序如仲裁不成，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.争议解决的时间限制6.1提出争议的时限双方在发生纠纷后，应在180日内向约定的仲裁委员会或人民法院提出争议。6.2仲裁或诉讼的时限仲裁或诉讼的时限按照相关法律法规的规定执行，但最长不得超过2年。8.费用承担8.1纠纷解决费用双方应承担因解决纠纷而产生的相关费用，包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费等。8.2诉讼费用如通过诉讼解决纠纷，败诉方应承担诉讼费用。8.3仲裁费用如通过仲裁解决纠纷，败诉方应承担仲裁费用。9.保密条款9.1保密信息的定义保密信息指合同双方在招投标、签订合同、履行合同过程中形成的、未公开的、具有商业价值的信息。9.2保密义务双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。9.3例外情况法律、法规、政策要求披露的保密信息除外。10.合同的变更与解除10.1变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3变更或解除的法律后果合同变更或解除后，双方应按照相关法律法规和本合同约定处理后续事项，包括但不限于结算、赔偿等。11.违约责任11.1违约行为违约行为包括但不限于未履行合同义务、迟延履行合同义务、不按约定履行合同义务等。11.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、继续履行合同等。11.3违约赔偿违约方应赔偿因违约而给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。12.争议解决前的临时措施12.1临时禁令如一方认为对方的行为将损害其合法权益，可以向法院申请临时禁令。12.2财产保全如一方认为对方可能转移财产，可以向法院申请财产保全。12.3证据保全如一方认为证据可能灭失或难以取得，可以向法院申请证据保全。13.合同的解释13.1词语解释本合同中的词语应按照法律法规、行业习惯和合同文本进行解释。13.2合同的语文版本本合同以中文书写，一式两份，双方各执一份。13.3修改与补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。14.合同的生效、履行与终止14.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时具备法律法规规定的其他生效条件。14.2履行期限双方应按照本合同约定的期限履行合同义务。14.3合同终止合同终止后，双方应按照本合同约定处理后续事项。15.最终条款15.1完整协议本合同及附件为本协议的完整内容，取代了所有之前的谈判和协议。15.2第三方受益本合同对第三方无效，除非第三方明确表示接受本合同的约束。15.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。15.4联系信息双方的联系信息如下：甲方：____________________________乙方：____________________________15.5合同签署日期本合同于____年____月____日签署。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、咨询机构等。1.2第三方责任第三方应独立承担其行为所产生的法律责任，与甲方和乙方无关。1.3第三方权益第三方根据本合同约定享有的权益，应严格按照合同条款执行。2.第三方介入情形及处理2.1中介方介入中介方作为招投标过程中的协助方，负责发布招标公告、组织招标文件、协助评标等工作。中介方的介入应严格按照招投标法律法规和本合同约定执行。2.2评估方介入评估方负责对工程项目的质量、安全、进度等方面进行评估。评估方的介入应遵循行业规范和本合同约定。2.3监管方介入监管方对招投标过程和工程实施过程进行监督管理，确保合同履行符合法律法规和合同约定。监管方的介入不得影响甲乙双方的合法权益。2.4咨询方介入咨询方为甲方和乙方提供专业咨询服务，包括但不限于技术咨询、法律咨询等。咨询方的介入应基于双方同意，并签订书面咨询协议。3.第三方责任限额3.1第三方责任限定第三方对甲方和乙方的损失承担有限责任，除非本合同有其他约定。3.2第三方责任限额第三方对甲方和乙方承担的责任限额，按照本合同约定的金额或比例执行。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立存在，互不干扰。4.2第三方之间的协调第三方在履行合同过程中，应相互协调，确保合同顺利履行。5.第三方违约处理5.1第三方违约行为第三方违约行为包括但不限于未履行合同义务、迟延履行合同义务、不按约定履行合同义务等。5.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、继续履行合同等。6.第三方权益保护6.1第三方权益保障甲方和乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方权益。6.2第三方权益维护第三方如认为其权益受到侵害，有权向甲方和乙方提出书面抗议，并要求解决。7.第三方退出机制7.1第三方退出条件（1）合同约定的服务期限届满；（2）合同双方协商一致；（3）第三方因不可抗力无法继续履行合同义务。7.2第三方退出程序第三方退出本合同，应提前30日书面通知甲方和乙方。8.第三方义务与责任8.1第三方义务第三方应按照本合同约定，履行相关义务，确保合同顺利履行。8.2第三方责任第三方对因履行合同而产生的损失，独立承担法律责任。9.第三方与合同履行9.1第三方履行合同第三方应按照本合同约定，独立、及时、有效地履行合同义务。9.2第三方监督与检查甲方和乙方有权对第三方履行合同情况进行监督与检查。10.第三方违约的法律后果10.1第三方违约第三方如违反本合同约定，应承担相应的违约责任。10.2第三方违约赔偿第三方应赔偿因违约而给甲方和乙方造成的损失，包括直接损失和间接损失。11.第三方与合同变更、解除11.1第三方变更、解除条件合同变更、解除的条件和程序，按照本合同约定的相关条款执行。11.2第三方变更、解除的法律后果合同变更、解除后，第三方应按照本合同约定处理后续事项。12.第三方与合同解释、争议解决12.1第三方与合同解释本合同的解释，按照本合同约定的相关条款执行。12.2第三方与争议解决争议解决的方式和程序，按照本合同约定的相关条款执行。13.第三方与合同的生效、履行、终止13.1第三方与合同生效本合同的生效，按照本合同约定的相关条款执行。13.2第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：招投标文件包含招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等。用于明确招投标过程中的具体要求和条件。2.附件二：合同签订证明证明甲方和乙方签订合同的合法性和有效性。包含合同签署日期、地点、双方代表签字等信息。3.附件三：工程设计文件包含工程的设计图纸、技术规格、施工方案等。用于指导工程的施工和验收。4.附件四：合同履行证明证明甲方和乙方按照合同约定履行合同义务的证明文件。包括但不限于进度报告、质量报告、安全报告等。5.附件五：第三方服务协议明确第三方与甲方、乙方之间的服务内容和义务。包含服务期限、服务费用、服务标准等。6.附件六：监管机构批准文件包含监管机构对招投标过程和工程实施的批准文件。用于证明合同履行符合相关法律法规。7.附件七：评估报告包含工程质量、安全、进度等方面的评估结果。用于指导合同的履行和监督。8.附件八：咨询协议明确咨询方为甲方和乙方提供专业咨询服务的协议。包含咨询服务内容、咨询费用、咨询期限等。9.附件九：第三方责任保险第三方为履行合同所购买的责任保险文件。用于保障甲方和乙方的利益。10.附件十：合同变更协议用于记录合同变更的详细内容和条件。包含变更后的合同条款和双方的权利义务。11.附件十一：合同解除协议用于记录合同解除的详细内容和条件。包含解除后的合同条款和双方的权利义务。12.附件十二：争议解决裁决书用于记录争议解决的结果和裁决。包含争议的性质、裁决的理由和结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未履行合同义务迟延履行合同义务不按约定履行合同义务未按设计文件、技术规格施工工程质量不符合约定标准工程进度严重滞后安全事故未及时报告和处理未经许可擅自变更设计或施工方案违反法律法规和合同约定的其他行为2.违约责任认定标准违约金的计算：按照合同金额的一定比例计算。损失赔偿额的计算：根据实际损失金额进行赔偿。工期延误的赔偿：按照合同约定的工期延误赔偿标准计算。质量不符合约定的处理：修复或重新施工，并承担相应费用。安全事件的处理：根据安全事故的严重程度和责任划分进行赔偿。合同解除后的责任：根据合同解除协议的约定进行赔偿。法律、法规、政策明确规定的其他违约责任。示例说明：如果乙方未按照合同约定的时间完成工程，则构成迟延履行合同义务。根据合同约定，乙方应支付合同金额5%的违约金作为迟延履行违约金。如果迟延履行导致甲方损失10万元，则乙方还需赔偿甲方10万元损失。如果第三方未按照合同约定提供咨询服务，导致甲方损失5万元，则第三方应按照合同约定的赔偿标准进行赔偿，同时还应支付合同金额10%的违约金。全文完。2024年度建设工程招投标合同纠纷解决协议2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方1.2乙方1.3甲方项目1.4乙方项目1.5招投标过程1.6合同签订1.7合同履行1.8合同变更1.9合同终止1.10合同违约1.11争议解决方式1.12调解1.13仲裁1.14诉讼2.争议解决机构2.1甲方选择2.2乙方选择2.3双方共同选择3.争议解决程序3.1争议提出3.2争议协商3.3调解程序3.4仲裁程序3.5诉讼程序4.争议解决期限4.1提出争议的期限4.2协商解决的期限4.3调解解决的期限4.4仲裁决定的期限4.5诉讼判决的期限5.争议解决费用5.1甲方承担的费用5.2乙方承担的费用5.3双方共同承担的费用6.保密条款7.不可抗力8.合同的生效、变更和解除9.争议解决的适用法律10.其他条款11.争议解决的补充协议12.争议解决的修改和废止13.争议解决的争议解决14.争议解决的最终解释权第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方：指参与2024年度建设工程招投标过程的甲方公司或组织，具有合同签订、履行、变更、终止及解决合同争议的权利和义务。1.2乙方：指参与2024年度建设工程招投标过程的乙方公司或组织，具有合同签订、履行、变更、终止及解决合同争议的权利和义务。1.3甲方项目：指甲方在2024年度建设工程中承担的工程建设项目，包括项目的实施、管理和完成等。1.4乙方项目：指乙方在2024年度建设工程中承担的工程建设项目，包括项目的实施、管理和完成等。1.5招投标过程：指甲方和乙方在2024年度建设工程中进行的招标、投标、评标、定标等活动。1.6合同签订：指甲方和乙方在招投标过程结束后，按照招投标文件和投标文件签订的书面合同。1.7合同履行：指甲方和乙方按照合同约定，完成各自的权利和义务。1.8合同变更：指在合同履行过程中，甲方和乙方经协商一致，对合同的部分或全部内容进行修改、补充或调整。1.9合同终止：指合同约定的期限届满或者合同履行完毕，甲方和乙方的权利和义务终止。1.10合同违约：指甲方和乙方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的行为。1.11争议解决方式：指甲方和乙方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。1.12调解：指甲方和乙方在争议发生之日起30日内，未能协商解决的，可向双方同意的调解机构申请调解。1.13仲裁：指甲方和乙方在争议发生之日起60日内，未能协商解决的，可向双方同意的仲裁委员会申请仲裁。1.14诉讼：指甲方和乙方在争议发生之日起90日内，未能协商解决的，可向合同约定的法院提起诉讼。8.争议解决机构8.1甲方选择：甲方可以选择将争议提交给具有管辖权的人民法院或者双方同意的仲裁委员会解决。8.2乙方选择：乙方可以选择将争议提交给具有管辖权的人民法院或者双方同意的仲裁委员会解决。8.3双方共同选择：甲方和乙方可以共同选择将争议提交给具有管辖权的人民法院或者双方同意的仲裁委员会解决。9.争议解决程序9.1争议提出：当甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，任何一方均可向另一方提出书面形式的争议通知。9.2争议协商：收到争议通知的一方应在收到通知后的15日内与另一方进行协商，以解决争议。9.3调解程序：如果协商未能解决争议，双方应在收到争议通知后的30日内向双方同意的调解机构提交调解申请。9.4仲裁程序：如果调解未能解决争议，双方应在收到争议通知后的60日内向双方同意的仲裁委员会提交仲裁申请。9.5诉讼程序：如果仲裁未能解决争议，或者双方未选择仲裁解决争议，任何一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。10.争议解决期限10.1提出争议的期限：甲方和乙方应在知道或者应当知道争议发生的之日起6个月内提出争议。10.2协商解决的期限：甲方和乙方应在收到争议通知后的30日内协商解决争议。10.3调解解决的期限：调解机构应在收到调解申请后的60日内完成调解。10.4仲裁决定的期限：仲裁委员会应在收到仲裁申请后的120日内作出仲裁决定。10.5诉讼判决的期限：人民法院应在收到诉讼申请后的180日内作出判决。11.争议解决费用11.1甲方承担的费用：甲方应承担因提出争议、参与协商、调解、仲裁或诉讼而产生的相关费用。11.2乙方承担的费用：乙方应承担因提出争议、参与协商、调解、仲裁或诉讼而产生的相关费用。11.3双方共同承担的费用：双方应共同承担因调解或仲裁而产生的费用。12.保密条款12.1双方应对在争议解决过程中获得的信息和资料保密，不得向第三方披露，除非依法应当向行政机关、司法机关提供的情况外。12.2双方在争议解决过程中披露的信息和资料，仅限于解决争议的目的，不得用于其他用途。13.不可抗力13.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.3遭受不可抗力事件的一方免于承担因不可抗力事件导致无法履行合同的责任。14.合同的生效、变更和解除14.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。14.2除非双方另有约定，本合同的任何变更和解除均应采用书面形式。14.3合同的失效、变更和解除不影响双方在合同失效、变更或解除前产生的权利和义务。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方介入是指在甲乙方履行合同过程中，除甲乙方外，其他具有合同关系或利害关系的第三方的参与。15.2第三方可以是中介方、鉴定机构、监管机构、专业咨询机构等，其介入目的是为了协助甲乙方解决合同履行过程中出现的问题。15.3甲乙方应积极协助第三方进行工作，提供必要的信息、文件和资料，确保第三方能够顺利履行其职责。16.第三方责任16.1第三方在履行其职责时，应遵循客观、公正、独立的原则，不受甲乙方的不当影响。16.2第三方应按照合同约定的期限、质量和标准完成其工作，并对其提供的结果承担责任。16.3如果第三方的工作成果导致甲乙方产生损失，第三方应承担相应的赔偿责任。17.第三方责任限额17.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括赔偿限额和时间限制。17.2第三方责任限额应在合同中明确规定，包括但不限于金额、时间、范围等方面。17.3甲乙方应根据合同履行情况及时与第三方沟通，确保第三方了解其责任限额。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与其他各方应保持独立的关系，不涉及甲乙方之间的合同履行。18.2第三方在履行其职责时，应遵守相关法律法规和行业规范，保护甲乙方的合法权益。18.3第三方不应利用其地位和职权谋取不正当利益，不得泄露甲乙方之间的商业秘密。19.第三方退出19.1如