2024年度内架工程分包合作协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度内架工程分包合作协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议签订日期1.3协议有效期1.4双方基本信息2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.分包内容3.1分包范围3.2分包工程量3.3分包工程进度3.4分包工程质量要求4.分包价格及支付方式4.1分包工程总价4.2分包工程单价4.3分包工程支付方式4.4分包工程支付进度5.交货与验收5.1交货时间5.2交货地点5.3验收标准5.4验收程序6.保修与售后服务6.1保修期限6.2保修范围6.3售后服务内容6.4售后服务方式7.保密条款7.1保密信息范围7.2保密义务7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.合同变更11.1合同变更方式11.2合同变更程序11.3合同变更生效12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的责任13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达时间14.其他约定14.1本协议未尽事宜14.2本协议解释权14.3本协议附件第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议名称：《2024年度内架工程分包合作协议》1.2协议签订日期：2024年1月1日1.3协议有效期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止1.4双方基本信息名称：[分包方名称]地址：[分包方地址]法定代表人：[分包方法定代表人姓名]联系人：[分包方联系人姓名]联系电话：[分包方联系电话]名称：[总包方名称]地址：[总包方地址]法定代表人：[总包方法定代表人姓名]联系人：[总包方联系人姓名]联系电话：[总包方联系电话]第二条工程概述2.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点：[具体工程地点]2.3工程规模：[具体工程规模]2.4工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于内架搭建、拆除、加固等]第三条分包内容3.1分包范围：[具体分包工程范围，如具体楼层、区域等]3.2分包工程量：[具体分包工程量，如面积、数量等]3.3分包工程进度：[具体分包工程进度安排，如分阶段完成时间等]3.4分包工程质量要求：[具体分包工程质量标准，如符合国家相关规范等]第四条分包价格及支付方式4.1分包工程总价：[具体分包工程总价]4.2分包工程单价：[具体分包工程单价，如每平方米、每米等]4.3分包工程支付方式：[具体支付方式，如分期支付、按进度支付等]4.4分包工程支付进度：[具体支付进度安排，如每月支付一定比例等]第五条交货与验收5.1交货时间：[具体交货时间，如每月的一天等]5.2交货地点：[具体交货地点]5.3验收标准：[具体验收标准，如符合设计要求、国家规范等]5.4验收程序：[具体验收程序，如自检、互检、专检等]第六条保修与售后服务6.1保修期限：[具体保修期限，如一年等]6.2保修范围：[具体保修范围，如因材料或施工质量问题等]6.3售后服务内容：[具体售后服务内容，如定期检查、维修等]6.4售后服务方式：[具体售后服务方式，如电话、现场等]第七条保密条款7.1保密信息范围：[具体保密信息范围，如技术数据、商业秘密等]7.2保密义务：[具体保密义务，如未经授权不得泄露、复制等]7.3违约责任：[具体违约责任，如赔偿损失、支付违约金等]第八条违约责任8.1违约情形：8.1.1分包方未按合同约定的时间、质量完成工程；8.1.2分包方未按合同约定的方式、标准进行施工；8.1.3分包方泄露总包方保密信息；8.1.4分包方擅自改变工程进度；8.1.5总包方未按合同约定支付款项；8.1.6总包方未按合同约定提供必要条件；8.2违约责任：8.2.1分包方违约，应向总包方支付违约金，违约金为合同总价款的[具体比例]%；8.2.2总包方违约，应向分包方支付违约金，违约金为合同总价款的[具体比例]%；8.3违约赔偿：8.3.1分包方违约造成总包方损失的，应承担相应的赔偿责任；8.3.2总包方违约造成分包方损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议；9.2争议解决程序：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；9.3争议解决地点：合同签订地人民法院。第十条合同解除10.1合同解除条件：10.1.1分包方严重违约，经书面通知后仍不改正；10.1.2总包方严重违约，经书面通知后仍不改正；10.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行；10.2合同解除程序：10.2.1一方违约，另一方有权解除合同，并书面通知对方；10.2.2解除合同后，双方应立即停止合同约定的行为；10.3合同解除后的责任：10.3.1分包方解除合同，应退还已收工程款；10.3.2总包方解除合同，应退还已收工程款。第十一条合同变更11.1合同变更方式：双方应书面约定变更事项；11.2合同变更程序：变更事项经双方协商一致后，以书面形式确认；11.3合同变更生效：变更事项经双方签字盖章后生效。第十二条合同终止12.1合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同；12.2合同终止程序：合同终止后，双方应办理合同终止手续；12.3合同终止后的责任：12.3.1双方应结清合同相关款项；12.3.2双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。第十三条通知与送达13.1通知方式：以书面形式通过双方约定的通讯方式送达；13.2送达地址：双方在合同中约定的地址；13.3送达时间：自发出通知之日起[具体时间，如3个工作日]。第十四条其他约定14.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决；14.2本协议的解释权归总包方所有；14.3本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方等，以及任何根据本合同约定或经双方同意介入本合同的第三方。15.1.2第三方应具备相应的资质、能力和信誉，并遵守国家相关法律法规。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照本合同约定和各自职责，履行相应的义务。15.2.2第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务内容、服务费用等因素确定。15.3.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并不得超过合同总价款的[具体比例]%。第三方的专业资质和经验；第三方服务的内容和质量；第三方服务的风险程度；第三方服务费用的合理性。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与分包方、总包方之间的关系，由第三方与各自委托方（分包方或总包方）另行约定。15.4.2第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得与分包方或总包方存在利益冲突。15.4.3第三方应向分包方和总包方提供独立、客观、公正的咨询、监理、检测、评估等服务。16.第三方介入的额外条款及说明16.1第三方介入的程序16.1.1双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并取得对方的同意。16.1.2第三方介入后，其职责和权利由本合同及双方与第三方签订的协议共同约定。16.2第三方介入的职责16.2.1第三方应根据本合同和双方约定，对分包方的工程进行监理、检测、评估等工作。16.2.2第三方应定期向总包方和分包方提交工作报告，报告内容包括但不限于工程质量、进度、安全等方面。16.3第三方介入的权利16.3.1第三方有权要求分包方提供必要的资料和协助，以完成其职责。16.3.2第三方有权对分包方的施工过程进行监督检查，并提出整改意见。16.4第三方介入的费用16.4.1第三方介入的费用由总包方承担，具体费用由双方与第三方协商确定。16.4.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并作为合同总价的一部分。16.5第三方介入的争议解决16.5.1第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。16.5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。17.第三方介入的保密条款17.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，对合同内容、工程信息等保密信息负有保密责任。17.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止，应根据本合同约定或第三方与双方协商一致进行。18.2第三方介入终止后，其相关费用和责任应按照本合同及双方与第三方签订的协议约定处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：本合同正本详细要求：合同正本应包含合同所有条款，并由双方签字盖章。说明：本合同正本一式两份，双方各执一份。2.附件二：双方营业执照副本详细要求：营业执照副本应清晰、完整，并加盖公司公章。说明：营业执照副本用于证明双方合法身份。3.附件三：双方法定代表人授权委托书详细要求：授权委托书应明确授权范围和期限，并由法定代表人签字盖章。说明：授权委托书用于授权代理人代表双方签署本合同。4.附件四：分包工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明分包工程的名称、规格、数量、单价等。说明：工程量清单用于计算分包工程总价。5.附件五：分包工程进度计划详细要求：进度计划应明确各阶段工程完成的时间节点。说明：进度计划用于监督分包工程的进度。6.附件六：分包工程质量标准详细要求：质量标准应明确分包工程的质量要求，如符合国家相关规范等。说明：质量标准用于评估分包工程的质量。7.附件七：第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方介入的具体内容、职责、权利和义务。说明：第三方介入协议用于规范第三方介入本合同的行为。8.附件八：保密协议详细要求：保密协议应明确保密信息的范围、保密义务和违约责任。说明：保密协议用于保护双方的商业秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定的时间、质量完成工程。1.2分包方未按合同约定的方式、标准进行施工。1.3分包方泄露总包方保密信息。1.4分包方擅自改变工程进度。1.5总包方未按合同约定支付款项。1.6总包方未按合同约定提供必要条件。2.责任认定标准：2.1分包方违约，应向总包方支付违约金，违约金为合同总价款的[具体比例]%。2.2总包方违约，应向分包方支付违约金，违约金为合同总价款的[具体比例]%。2.3分包方违约造成总包方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.4总包方违约造成分包方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例：3.1分包方未按合同约定的时间完成工程，造成总包方延误工期，分包方应向总包方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。3.2总包方未按合同约定支付工程款，分包方有权要求总包方支付逾期付款违约金，违约金按每日[具体比例]计算。3.3分包方泄露总包方商业秘密，总包方有权要求分包方赔偿因其泄露所造成的损失。全文完。2024年度内架工程分包合作协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系人及联系方式1.4法定代表人或授权代表2.协议标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.分包工程范围及质量要求3.1分包工程范围3.2工程质量标准3.3质量检测与验收4.工程造价及支付方式4.1工程造价4.2工程结算4.3支付方式及期限4.4预付款及进度款5.施工进度及节点要求5.1施工进度计划5.2施工节点时间表5.3施工进度调整6.施工安全管理与环境保护6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3环境保护要求6.4应急预案7.技术资料及设计变更7.1技术资料提供7.2设计变更程序7.3设计变更费用8.工程验收与移交8.1验收标准8.2验收程序8.3工程移交手续9.违约责任及争议解决9.1违约情形及处理9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同生效、变更及终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3违约责任12.知识产权归属12.1知识产权界定12.2知识产权使用13.合同附件及补充条款13.1附件清单13.2补充条款14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1双方名称1.1.1甲方法定名称：建筑工程有限公司1.1.2乙方名称：内架工程分包有限公司1.2双方地址1.2.1甲方法定地址：省市区街道号1.2.2乙方法定地址：省市区街道号1.3联系人及联系方式1.3.1甲方联系人：1.3.2甲方联系电话：138xxxx56781.3.3乙方联系人：1.3.4乙方联系电话：139xxxx87651.4法定代表人或授权代表1.4.1甲方法定代表人：1.4.2乙方法定代表人：赵六2.协议标的及工程概况2.1工程名称：大厦内架工程2.2工程地点：省市区大厦2.3工程规模：总面积约5000平方米2.4工程内容：包括内架搭建、拆除、加固等2.5工程工期：自2024年1月1日至2024年12月31日3.分包工程范围及质量要求3.1分包工程范围：内架工程的设计、施工、验收及后期维护3.2工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准3.3质量检测与验收：3.3.1施工过程中，乙方应按照相关标准进行自检3.3.2甲方向乙方提供必要的质量检测设备3.3.3工程完工后，由甲乙双方共同进行验收4.工程造价及支付方式4.1工程造价：根据双方协商，总造价为人民币200万元整4.2工程结算：根据工程进度及实际完成情况，按月结算4.3支付方式及期限：4.3.1预付款：合同签订后10个工作日内支付人民币50万元4.3.2进度款：每月支付上月完成工程量的80%4.3.3结算款：工程完工验收合格后支付剩余款项5.施工进度及节点要求5.1施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》5.2施工节点时间表：详见附件一《施工进度计划表》5.3施工进度调整：如遇特殊情况，双方应协商一致后调整施工进度6.施工安全管理与环境保护6.1安全生产责任：6.1.1乙方负责施工过程中的安全生产，确保施工安全6.1.2甲方提供必要的安全生产条件及设备6.2安全生产措施：6.2.1乙方应制定安全生产措施，并严格执行6.2.2定期进行安全检查，确保安全生产6.3环境保护要求：6.3.1乙方应遵守国家及地方环境保护法规6.3.2施工过程中产生的废弃物应按规定进行处理7.技术资料及设计变更7.1技术资料提供：乙方应在施工前向甲方提供完整的技术资料7.2设计变更程序：7.2.1如需进行设计变更，乙方应提前向甲方提出申请7.2.2甲乙双方协商一致后，方可进行设计变更7.2.3设计变更费用由双方另行协商解决8.工程验收与移交8.1验收标准8.1.1工程质量应符合国家及行业相关质量标准8.1.2工程功能应满足设计要求8.1.3工程安全应符合相关安全规范8.2验收程序8.2.1验收前，乙方应完成所有施工内容，并整理好相关资料8.2.2甲乙双方应共同组织验收小组8.2.3验收小组应按照验收标准进行现场检查8.2.4验收合格后，双方应在验收报告上签字确认8.3工程移交手续8.3.1验收合格后，乙方应向甲方移交工程及相关资料8.3.2甲方应在收到移交资料后15个工作日内完成工程接收手续9.违约责任及争议解决9.1违约情形及处理9.1.1乙方未按时完成工程或工程质量不合格，应承担违约责任9.1.2甲方未按时支付款项，应支付违约金9.1.3任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决争议9.2.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁9.2.3仲裁不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼9.3争议解决机构9.3.1争议解决机构为省市仲裁委员会10.合同生效、变更及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2预付款支付完毕10.2合同变更程序10.2.1变更内容应以书面形式提出10.2.2双方协商一致后签署变更协议10.3合同终止条件10.3.1工程完工验收合格10.3.2双方协商一致解除合同10.3.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密11.1.2合同内容11.2保密义务11.2.1双方应对保密内容严格保密，不得向任何第三方泄露11.2.2保密义务不因合同终止而解除11.3违约责任11.3.1违反保密义务，造成对方损失的，应承担赔偿责任12.知识产权归属12.1知识产权界定12.1.1双方在履行合同过程中产生的知识产权归各自所有12.1.2双方同意在必要时共享知识产权12.2知识产权使用12.2.1双方在使用对方知识产权时，应遵守相关法律法规13.合同附件及补充条款13.1附件清单附件一：施工进度计划表附件二：工程质量验收标准附件三：安全生产措施13.2补充条款补充条款一：如遇特殊情况，双方应协商一致解决14.合同签署及生效日期14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效14.2生效日期本合同自2024年1月1日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中所指第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。15.1.2第三方应由甲方或乙方邀请，并经双方同意后确定。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量和安全标准15.2.2保障合同履行15.2.3协助解决合同履行中的争议16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致的损失，由第三方自行承担。16.1.2第三方在履行职责过程中，如因第三方故意或重大过失导致甲方或乙方的损失，第三方应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额由双方在合同中约定，如未约定，则按国家标准或行业惯例执行。16.2.2第三方的责任限额应在合同附件中明确列出。17.第三方介入程序17.1第三方邀请17.1.1甲方或乙方有权邀请第三方介入本合同。17.1.2邀请第三方时，应提前通知对方，并说明邀请理由。17.2第三方确认17.2.1第三方应在接到邀请后5个工作日内确认是否接受邀请。17.2.2第三方接受邀请后，应与甲乙双方签订相应的合作协议。18.第三方职责18.1监理单位18.1.1对工程施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全和进度。18.1.2定期向甲乙双方提交监理报告。18.2检测机构18.2.1对工程材料、设备、施工质量进行检测，出具检测报告。18.2.2检测报告作为工程验收的依据之一。18.3咨询顾问18.3.1提供专业咨询意见，协助解决合同履行中的问题。18.3.2参与工程变更、索赔等事宜的协商。18.4仲裁机构18.4.1在争议解决过程中提供仲裁服务。18.4.2仲裁机构应独立、公正地处理争议。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方19.1.1第三方应向甲方提供工作成果，甲方有权对工作成果进行审核。19.1.2第三方的工作成果应符合合同约定和行业标准。19.2第三方与乙方19.2.1第三方应向乙方提供工作成果，乙方有权对工作成果进行审核。19.2.2第三方的工作成果应符合合同约定和行业标准。19.3第三方与双方19.3.1第三方应保持中立，不得偏袒任何一方。19.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更20.1.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，应经甲乙双方和第三方协商一致。20.2变更程序20.2.1变更内容应以书面形式提出。20.2.2双方和第三方应在变更内容上签字盖章确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件