版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水利枢纽工程改造施工合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方联系方式1.3合同双方地址2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同标的及范围3.1合同标的物3.2施工范围3.3施工内容4.合同工期4.1施工总工期4.2各分项工程工期4.3工期延误及违约责任5.合同价款5.1合同总价5.2工程量清单及计价方式5.3付款方式及进度5.4争议解决6.施工准备6.1施工现场准备6.2施工组织设计6.3施工设备、材料及人员7.施工过程管理7.1施工进度管理7.2施工质量管理7.3施工安全管理7.4施工环境保护8.工程验收8.1验收条件8.2验收程序8.3验收标准8.4验收争议9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更价格9.4变更期限10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方(建设单位):[甲方全称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方(施工单位):[乙方全称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系人姓名]、[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系人姓名]、[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]1.3合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]第二条项目概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体地理位置]2.3工程规模[工程规模描述,如:容量、长度、面积等]2.4工程内容[工程具体内容描述,包括主要施工内容、技术要求等]第三条合同标的及范围3.1合同标的物[具体标明合同标的物,如:建筑物、构筑物、设备等]3.2施工范围[详细列出施工范围,包括但不限于:土建、安装、装饰等]3.3施工内容[详细列出施工内容,包括但不限于:施工图纸、技术规范、施工工艺等]第四条合同工期4.1施工总工期[合同约定的施工总工期,如:120日历天]4.2各分项工程工期[详细列出各分项工程的工期安排]4.3工期延误及违约责任[明确工期延误的处理方式和违约责任]第五条合同价款5.1合同总价[合同约定的总价款,如:人民币壹仟万元整]5.2工程量清单及计价方式[详细列出工程量清单和计价方式]5.3付款方式及进度[详细列出付款方式及进度安排]5.4争议解决[明确价款争议的解决方式]第六条施工准备6.1施工现场准备[详细列出施工现场准备工作,如:场地平整、临时设施搭建等]6.2施工组织设计[详细列出施工组织设计内容,包括施工方案、进度计划等]6.3施工设备、材料及人员[详细列出施工所需设备、材料及人员安排]第七条施工过程管理7.1施工进度管理[明确施工进度管理的责任、方法和措施]7.2施工质量管理[明确施工质量管理的责任、标准和措施]7.3施工安全管理[明确施工安全管理的责任、标准和措施]7.4施工环境保护[明确施工环境保护的责任、标准和措施]第八条工程验收8.1验收条件8.2验收程序[详细列出验收程序,包括验收申请、验收时间、验收人员、验收内容等]8.3验收标准[明确验收标准,包括质量标准、安全标准、环保标准等]8.4验收争议[明确验收争议的处理方式和责任承担]第九条合同变更9.1变更程序[详细列出变更程序,包括变更申请、变更审批、变更实施等]9.2变更内容[明确变更内容的范围和具体要求]9.3变更价格[明确变更价格的计算方式和调整原则]9.4变更期限[明确变更期限,包括变更实施期限和变更确认期限]第十条合同解除10.1解除条件[列出合同解除的条件,如:一方违约、不可抗力等]10.2解除程序[详细列出合同解除的程序,包括解除通知、解除生效等]10.3解除责任[明确解除合同后的责任承担,包括违约责任、赔偿损失等]第十一节违约责任11.1违约情形[列出合同约定的违约情形,如:逾期付款、逾期交工等]11.2违约责任承担[明确违约责任的承担方式,包括违约金、赔偿损失等]11.3违约赔偿[详细列出违约赔偿的计算方法和标准]第十二节争议解决12.1争议解决方式[明确争议解决方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]12.2争议解决机构[如选择仲裁,列出仲裁委员会名称;如选择诉讼,列出法院管辖法院]12.3争议解决程序[详细列出争议解决程序,包括申请、受理、审理、判决等]第十三节合同生效及终止13.1合同生效条件[明确合同生效的条件,如:双方签字盖章、合同备案等]13.2合同终止条件[列出合同终止的条件,如:合同履行完毕、合同解除等]13.3合同终止程序[详细列出合同终止的程序,包括通知、确认、结算等]第十四节其他约定14.1合同附件[列出合同附件,如:施工图纸、技术规范、工程量清单等]14.2合同附件效力[明确合同附件与合同具有同等法律效力]14.3合同未尽事宜处理[明确合同未尽事宜的处理原则,如:协商解决、参照相关法律法规等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、诉讼法院、政府相关部门以及其他任何与本合同执行相关的第三方机构或个人。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证本合同的顺利履行,确保工程质量、安全和进度,以及解决合同执行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1监理单位监理单位负责对施工过程进行全程监督,确保施工符合合同约定、设计要求和相关法律法规。16.2咨询机构咨询机构提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决技术、管理等方面的难题。16.3检测机构检测机构负责对工程材料、施工质量等进行检测,确保符合国家标准和合同要求。16.4仲裁机构仲裁机构负责对合同争议进行仲裁,作出具有法律效力的裁决。16.5诉讼法院诉讼法院负责对合同争议进行审理,作出具有法律效力的判决。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行职责不当或违约行为所应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务类型、服务内容、合同金额等因素确定。17.3责任限额条款(1)监理单位责任限额:[具体金额];(2)咨询机构责任限额:[具体金额];(3)检测机构责任限额:[具体金额];(4)仲裁机构及诉讼法院责任限额:[具体金额]。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的管理,按照甲方的指示和要求开展工作。18.2第三方与乙方的关系第三方应协助乙方完成施工任务,确保施工质量、安全和进度。18.3第三方与其他各方的责任划分(1)第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲方或乙方损失的,由第三方承担相应责任;(2)因甲方或乙方原因导致第三方损失的,由甲方或乙方承担相应责任;(3)第三方在履行职责过程中,因不可抗力因素造成甲方或乙方损失的,经协商后,由各方合理分担。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序第三方介入的合同变更应按照本合同第九条“合同变更”的规定进行。19.2合同变更内容合同变更内容应包括第三方介入的具体事宜,如第三方名称、职责、责任限额等。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入引起的争议解决方式同本合同第十二节“争议解决”。20.2争议解决机构第三方介入引起的争议解决机构同本合同第十二节“争议解决”。20.3争议解决程序第三方介入引起的争议解决程序同本合同第十二节“争议解决程序”。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及说明要求:提供完整、准确的施工图纸,并附有详细的施工说明和注意事项。2.技术规范及标准要求:提供项目适用的国家、行业及地方技术规范和标准。3.工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括工程量、单价、总价等。4.施工组织设计要求:提供详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。5.施工合同要求:提供正式的施工合同文本,包括合同双方基本信息、合同标的、合同价款、工期、违约责任等。6.付款进度计划要求:提供详细的付款进度计划,包括付款节点、付款金额、付款方式等。7.施工进度计划要求:提供详细的施工进度计划,包括施工阶段、施工内容、工期安排等。8.施工安全措施及应急预案要求:提供施工安全措施及应急预案,确保施工安全。9.环境保护措施及应急预案要求:提供环境保护措施及应急预案,确保施工过程中的环境保护。10.第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,明确第三方介入的目的、职责、责任限额等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)逾期付款:甲方未按合同约定时间支付工程款。(2)逾期交工:乙方未按合同约定时间完成工程。(3)施工质量不合格:施工质量不符合合同约定或国家标准。(4)施工安全事故:施工过程中发生安全事故。(5)环境保护违规:施工过程中违反环境保护规定。2.责任认定标准(1)逾期付款:按逾期付款金额的千分之五每日计算违约金。(2)逾期交工:每逾期一日,按合同总价款的千分之五计算违约金。(3)施工质量不合格:由乙方承担返工、修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。(4)施工安全事故:由责任方承担事故责任,赔偿受害者损失。(5)环境保护违规:由违规方承担整改费用,并接受相关部门的处罚。3.违约责任示例(1)示例一:甲方逾期付款10天,应支付违约金[计算公式]。(2)示例二:乙方逾期交工20天,应支付违约金[计算公式]。(3)示例三:施工过程中发现质量问题,乙方需承担返工、修复费用及赔偿甲方损失[计算公式]。全文完。2024年水利枢纽工程改造施工合同样本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同目的和范围1.3合同期限1.4合同价格及支付方式1.5合同变更和终止条件2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及结构2.3工程设计及规范要求2.4工程质量标准2.5工程进度安排3.施工准备3.1施工组织机构3.2施工人员资质及培训3.3施工设备材料采购及供应3.4施工现场管理及安全措施3.5施工协调与沟通机制4.施工实施4.1施工工序及工艺要求4.2施工进度控制及调整4.3施工质量保证措施4.4施工安全及环境保护4.5施工变更及索赔处理5.材料供应5.1材料采购及检验标准5.2材料验收及存储管理5.3材料供应进度及责任5.4材料费用结算及支付6.工程验收6.1验收标准及程序6.2验收资料及报告要求6.3验收不合格处理6.4验收合格及移交手续7.保修责任7.1保修期限及内容7.2保修范围及责任7.3保修期内维修及索赔处理7.4保修期外责任划分8.合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用9.违约责任9.1违约情形及认定9.2违约责任及赔偿9.3违约争议处理10.合同解除条件及程序10.1合同解除情形10.2合同解除程序10.3合同解除责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件12.1设计文件12.2施工图及图纸会审纪要12.3合同协议书12.4其他相关文件13.合同签署13.1合同签署地点及时间13.2合同签署人员及授权13.3合同签署见证及公证14.其他约定事项14.1法律适用及争议解决14.2合同份数及效力14.3其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息(1)甲方:水利枢纽工程业主单位名称(2)地址:水利枢纽工程业主单位地址(3)法定代表人:水利枢纽工程业主单位法定代表人姓名(4)乙方:水利枢纽工程改造施工单位名称(5)地址:水利枢纽工程改造施工单位地址(6)法定代表人:水利枢纽工程改造施工单位法定代表人姓名1.2合同目的和范围本合同旨在明确甲方与乙方之间就水利枢纽工程改造施工项目的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格并交付使用之日止。1.4合同价格及支付方式合同总价为人民币X万元整。支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间节点详见附件。1.5合同变更和终止条件任何一方如需变更或终止合同,应提前30日书面通知对方,并经双方协商一致后,签订书面变更或终止协议。2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称:X水利枢纽工程改造施工项目工程地点:X省X市X县2.2工程规模及结构工程规模:X立方米/秒工程结构:X2.3工程设计及规范要求设计单位:X设计院设计规范:依据国家现行相关规范及标准2.4工程质量标准工程质量达到国家质量标准,符合设计要求。2.5工程进度安排工程总工期为X个月,具体进度安排详见附件。3.施工准备3.1施工组织机构乙方应成立专门的施工组织机构,负责工程的施工组织、协调和管理工作。3.2施工人员资质及培训乙方施工人员应具备相应的资质证书,并经过专业培训。3.3施工设备材料采购及供应乙方负责施工设备的采购、租赁和维修,以及施工材料的采购、检验和供应。3.4施工现场管理及安全措施乙方应制定施工现场管理制度,确保施工现场的安全、文明施工。3.5施工协调与沟通机制双方应建立有效的沟通协调机制,确保工程顺利进行。4.施工实施4.1施工工序及工艺要求乙方应严格按照施工图纸和工艺要求进行施工。4.2施工进度控制及调整乙方应按照合同约定的进度计划进行施工,如遇特殊情况需调整进度,应提前向甲方报告。4.3施工质量保证措施乙方应采取有效措施,确保工程质量达到合同约定的标准。4.4施工安全及环境保护乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法规,确保施工安全。同时,采取措施保护环境,减少对周围环境的影响。4.5施工变更及索赔处理任何施工变更或索赔,均需经双方协商一致,并签订书面协议。5.材料供应5.1材料采购及检验标准乙方应按照合同约定及国家标准采购材料,并进行检验。5.2材料验收及存储管理乙方应建立材料验收制度,确保材料质量。材料存储应符合规定要求。5.3材料供应进度及责任乙方应按照工程进度要求供应材料,并承担相应的责任。5.4材料费用结算及支付材料费用按实际发生结算,支付方式按合同约定执行。6.工程验收6.1验收标准及程序工程验收应按照国家相关标准和规范进行,验收程序详见附件。6.2验收资料及报告要求乙方应提供完整的工程验收资料,包括施工记录、检验报告等。6.3验收不合格处理验收不合格的工程,乙方应立即进行整改,直至合格。6.4验收合格及移交手续验收合格后,双方应办理工程移交手续。7.保修责任7.1保修期限及内容本合同工程保修期限为X年,保修内容包括但不限于:工程质量问题、设备故障等。7.2保修范围及责任乙方负责保修范围内的维修和更换工作,并承担相应的责任。7.3保修期内维修及索赔处理保修期内,乙方应及时处理保修范围内的维修及索赔事宜。7.4保修期外责任划分保修期外,工程出现的问题由甲方自行负责处理。8.合同争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构如双方同意,可选择仲裁机构进行仲裁,仲裁地点为合同签订地。8.3争议解决程序争议发生后,双方应在接到对方书面通知之日起30日内提交争议解决机构。8.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁决。9.违约责任9.1违约情形及认定违约情形包括但不限于:未按时完成工程、工程质量不符合约定、擅自变更合同等。9.2违约责任及赔偿乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定的,应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。9.3违约争议处理违约争议的处理应遵循合同约定和法律规定。10.合同解除条件及程序10.1合同解除情形合同解除情形包括但不限于:一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。10.2合同解除程序解除合同应提前30日书面通知对方,并经双方协商一致后,签订书面解除协议。10.3合同解除责任合同解除后,双方应按照协议约定承担相应的责任。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件包括但不限于:工程完工、合同解除、合同到期等。11.3合同终止程序合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。12.合同附件12.1设计文件本合同附件包括但不限于:施工图纸、设计说明书、工程量清单等。12.2施工图及图纸会审纪要施工图及图纸会审纪要作为本合同的组成部分。12.3合同协议书合同协议书为本合同的核心文件。12.4其他相关文件其他相关文件包括但不限于:合同变更协议、补充协议等。13.合同签署13.1合同签署地点及时间本合同签署地点为X市,签署时间为年月日。13.2合同签署人员及授权甲方授权代表:X乙方授权代表:X13.3合同签署见证及公证14.其他约定事项14.1法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律,争议解决方式如第八条所述。14.2合同份数及效力本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。14.3其他约定事项双方在履行合同过程中如有其他约定事项,应另行签订书面协议,作为本合同的补充部分。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、环境保护监测、设计变更咨询等。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.2第三方委托双方应与第三方签订书面委托协议,明确第三方的工作内容、责任和义务。16.3第三方参与第三方应根据委托协议参与工程相关活动,提供专业服务。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同产生的违约责任或赔偿责任的上限。17.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方的资质、经验、服务内容等因素确定,并在委托协议中明确。17.3责任限额执行第三方在履行本合同时,如发生违约或赔偿责任,应按照委托协议中约定的责任限额承担。18.第三方与各方的责权利划分18.1第三方与甲方第三方应向甲方提供专业服务,并接受甲方的监督和管理。18.2第三方与乙方第三方应向乙方提供技术支持和咨询服务,乙方应配合第三方的工作。18.3第三方与其他第三方如有多个第三方介入同一项目,第三方之间应建立沟通协调机制,确保工作协调一致。19.第三方介入时的额外条款19.1保密条款第三方在介入过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.2知识产权条款第三方在提供技术服务时,如需使用他人的知识产权,应取得相应的授权。19.3索赔条款如第三方在履行本合同时造成甲方或乙方的损失,应按照委托协议和法律规定承担赔偿责任。20.第三方介入时的合同变更20.1变更程序如需变更第三方介入的内容或范围,应经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。20.2变更责任变更后的责任承担,应按照变更协议和原合同约定执行。21.第三方介入时的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2争议解决机构如双方同意,可选择仲裁机构进行仲裁,仲裁地点为合同签订地。21.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同协议书要求:双方签字盖章的合同文本。说明:本合同协议书为本合同的核心文件,具有法律效力。2.施工图纸及设计说明书要求:详细的施工图纸、设计说明书和设计变更记录。说明:施工图纸及设计说明书是施工的重要依据,应确保图纸准确无误。3.工程量清单要求:详细的工程量清单,包括工程量、单价、总价等。说明:工程量清单是工程结算的依据,应确保工程量准确。4.施工组织设计要求:施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明:施工组织设计是施工管理的重要文件,应确保方案合理可行。5.施工现场管理制度要求:施工现场管理制度,包括安全管理、环境保护、文明施工等。说明:施工现场管理制度是确保施工现场安全、文明施工的重要文件。6.施工进度计划要求:详细的施工进度计划,包括各阶段工期、关键节点等。说明:施工进度计划是施工进度控制的重要文件,应确保进度合理。7.材料设备采购清单要求:材料设备采购清单,包括材料设备名称、规格、数量等。说明:材料设备采购清单是材料设备采购的依据,应确保清单准确。8.验收报告要求:工程验收报告,包括验收结论、验收记录等。说明:验收报告是工程验收的正式文件,应确保验收结果准确。9.保修书要求:保修书,包括保修期限、保修范围、保修责任等。说明:保修书是工程保修的正式文件,应确保保修条款明确。10.争议解决协议要求:争议解决协议,包括争议解决方式、程序等。说明:争议解决协议是解决合同争议的正式文件,应确保解决方式合理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:根据合同约定的进度计划,如乙方未按时完成工程,应承担违约责任。示例:若合同约定工期为6个月,乙方实际工期为8个月,则乙方应支付违约金。2.违约行为:工程质量不符合约定责任认定标准:根据国家相关标准和规范,如工程质量不符合约定,乙方应承担修复责任和赔偿责任。示例:若工程验收时发现混凝土强度未达到设计要求,乙方应免费进行加固处理,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为:擅自变更合同责任认定标准:未经甲乙双方书面同意,任何一方擅自变更合同,应承担违约责任。示例:若甲方要求乙方增加一项设计变更,但乙方未按约定执行,则乙方应承担违约责任。4.违约行为:未按时支付工程款责任认定标准:根据合同约定的支付方式,如乙方未按时支付工程款,应承担违约责任。示例:若合同约定每月支付工程款,但乙方连续两个月未支付,则乙方应承担违约责任。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:未经甲方同意,乙方泄露甲方商业秘密,应承担违约责任。示例:若乙方在工程中获取甲方商业秘密,未经甲方同意泄露,则乙方应承担违约责任。全文完。2024年水利枢纽工程改造施工合同样本2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期1.4合同有效期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程设计等级2.5工程建设内容3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.工程进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3进度调整机制5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验与验收5.3质量保证措施6.工程造价及付款方式6.1工程造价6.2付款方式6.3付款节点6.4付款条件7.合同变更及索赔7.1合同变更程序7.2索赔条件7.3索赔程序8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.2安全防护措施8.3事故处理9.环境保护与文明施工9.1环境保护措施9.2文明施工要求9.3环境监测10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除后的处理11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担11.3违约责任追究12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3合同其他约定14.合同签署及附件14.1合同签署14.2附件清单第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年水利枢纽工程改造施工合同”。1.2合同双方基本信息甲方(建设单位):水利枢纽工程管理局乙方(施工单位):建筑有限公司甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号甲方联系人:乙方联系人:甲方联系电话:05678乙方联系电话:0876543211.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月15日。1.4合同有效期本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。2.工程概况2.1工程名称水利枢纽工程改造工程。2.2工程地点省市区水利枢纽。2.3工程规模本工程规模为中型水利枢纽改造工程。2.4工程设计等级本工程设计等级为二级。2.5工程建设内容包括大坝加固、溢洪道改造、发电机组更新、输水管道更换等。3.施工范围及内容3.1施工范围本合同约定的施工范围包括但不限于上述工程建设内容。3.2施工内容1.大坝加固:包括坝体裂缝处理、坝体补强、坝基处理等。2.溢洪道改造:包括溢洪道拆除、新建、加固等。3.发电机组更新:包括旧机组拆除、新机组安装、调试等。4.输水管道更换:包括管道拆除、新管道安装、连接等。3.3施工标准本工程施工应按照国家及行业相关标准和规范执行。4.工程进度安排4.1施工阶段划分1.准备阶段:2024年3月15日至2024年4月30日。2.施工阶段:2024年5月1日至2025年4月30日。3.竣工验收阶段:2025年5月1日至2025年5月31日。4.2各阶段施工时间准备阶段:2个月施工阶段:11个月竣工验收阶段:1个月4.3进度调整机制如因不可抗力或其他原因导致工程进度延迟,双方应协商一致,调整工程进度计划。5.工程质量要求5.1质量标准本工程质量应符合国家及行业相关标准和规范的要求。5.2质量检验与验收1.乙方在施工过程中应进行质量自检。2.甲方应组织质量验收,包括隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收等。5.3质量保证措施1.乙方应建立健全质量管理体系。2.乙方应配备专业技术人员和质量管理人员。3.乙方应确保原材料、设备、工艺等符合质量要求。6.工程造价及付款方式6.1工程造价本工程造价为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)。6.2付款方式1.合同签订后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2.工程进度达到60%时,甲方支付合同总价款的50%。3.工程竣工验收合格并交付使用后,甲方支付合同总价款的20%。6.3付款节点1.预付款:合同签订后15日内。2.第一个付款节点:工程进度达到60%时。3.第二个付款节点:竣工验收合格并交付使用后。7.合同变更及索赔7.1合同变更程序1.任何一方提出合同变更,应书面通知对方。2.双方应在收到变更通知后5个工作日内协商一致,并以书面形式确认变更内容。7.2索赔条件1.因不可抗力导致工程进度延迟。2.因甲方原因导致工程费用增加。7.3索赔程序1.乙方应在事件发生后5个工作日内向甲方提出索赔申请。2.甲方应在收到索赔申请后10个工作日内进行审核,并给出答复。8.施工安全管理8.1安全生产责任制1.乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。2.乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。8.2安全防护措施1.乙方应采取有效措施,确保施工人员的人身安全和设备安全。2.乙方应在施工现场设置必要的安全警示标志。8.3事故处理1.任何安全事故发生后,乙方应立即采取措施,防止事故扩大。2.乙方应在事故发生后24小时内向甲方报告事故情况。9.环境保护与文明施工9.1环境保护措施1.乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规。2.乙方应采取措施,减少施工对环境的影响。9.2文明施工要求1.乙方应保持施工现场的整洁,做到垃圾日产日清。9.3环境监测1.乙方应定期对施工现场的环境进行监测。2.乙方应将监测结果及时报送甲方。10.合同解除及终止10.1合同解除条件1.甲方或乙方违约,经对方书面通知后30日内未履行违约责任。2.因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止程序1.合同解除或终止前,双方应协商一致。2.合同解除或终止后,双方应按约定处理剩余工程和款项。10.3合同解除后的处理1.乙方应将施工现场清理完毕。2.甲方应按约定支付乙方已完成的工程款项。11.违约责任11.1违约行为定义1.甲方未按约定支付工程款。2.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求。3.任何一方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算方式为合同总价款的千分之五。11.3违约责任追究1.违约方应在收到违约通知后15日内履行违约责任。2.如违约方未在规定期限内履行,守约方有权采取法律手段追究违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议。2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构1.本合同争议解决机构为省市仲裁委员会。2.争议解决机构应按照仲裁规则进行仲裁。12.3争议解决程序1.争议发生后,任何一方应在15日内向争议解决机构提出仲裁申请。2.争议解决机构应在收到仲裁申请后30日内作出仲裁裁决。13.合同生效及其他13.1合同生效条件1.合同双方签字盖章。2.合同经双方法定代表人或授权代表签字。13.2合同附件1.工程设计图纸。2.施工组织设计。3.有关技术规范和标准。13.3合同其他约定1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。2.本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.合同签署及附件14.1合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2附件清单1.工程设计图纸。2.施工组织设计。3.有关技术规范和标准。4.甲方营业执照副本复印件。5.乙方营业执照副本复印件。6.双方法定代表人或授权代表身份证复印件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、评估机构、保险公司、担保公司等,以及因合同履行需要而介入的任何其他组织或个人。15.2第三方介入目的第三方介入旨在保证合同的履行,提高工程质量,确保工程安全,以及维护双方的合法权益。16.第三方介入方式16.1监理单位1.甲方应委托具有相应资质的监理单位对施工过程进行全程监理。2.监理单位应按照国家及行业相关规范和标准,对施工质量、进度、安全等进行监督。16.2咨询机构1.甲方或乙方可委托咨询机构对工程的技术、经济、法律等方面提供咨询服务。2.咨询机构应根据委托内容,提出建议或解决方案。16.3检测机构1.工程材料和设备应经具有相应资质的检测机构进行检测。2.检测结果应作为工程验收的依据之一。16.4评估机构1.甲方或乙方可委托评估机构对工程进行造价评估。2.评估结果应作为工程结算的依据之一。16.5保险公司1.乙方应购买相应的工程保险,如建筑安装工程一切险等。2.保险合同应明确保险责任、赔偿范围和赔偿限额。16.6担保公司1.甲方或乙方可向担保公司申请工程担保。2.担保合同应明确担保范围、担保期限和担保责任。17.第三方责任限额17.1责任限额界定1.第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、内容、范围等因素确定
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工作获奖感言(21篇)
- 幸福的演讲稿(15篇)
- 悲伤逆流成河观后感7篇
- 建筑工程实习报告(15篇)
- 智研咨询发布:2024年中国园林古建筑行业市场发展环境及前景研究报告
- 现代农业产业园功能建设方案
- 应急预案中的食品与药品安全管理
- 金融信托行业顾问工作总结
- 2025版西瓜新品种研发与应用推广合同3篇
- 二零二五年度钢构建筑保温分包施工协议2篇
- 信息对抗与认知战研究-洞察分析
- 中药饮片验收培训
- 手术室专科护士工作总结汇报
- 2025届高三听力技巧指导-预读、预测
- DB34T 1831-2013 油菜收获与秸秆粉碎机械化联合作业技术规范
- 苏州市2025届高三期初阳光调研(零模)政治试卷(含答案)
- 创伤处理理论知识考核试题及答案
- (正式版)HG∕T 21633-2024 玻璃钢管和管件选用规定
- 《义务教育数学课程标准(2022年版)》测试题+答案
- 残疾军人新退休政策
- 2024年安徽省初中学业水平考试中考数学试卷(真题+答案)
评论
0/150
提交评论