专业瓦工分包合同书范本

专业瓦工分包合同书范本合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同性质与范围1.4合同生效条件第二章工作内容2.1分包工作范围2.2工作量与工程进度2.3质量标准与要求第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式与时间第四章工期与进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工期延误及违约责任第五章材料与设备5.1分包方提供材料与设备5.2总包方提供材料与设备5.3材料与设备质量要求第六章技术交底与验收6.1技术交底6.2工程验收6.3验收不合格的处理第七章安全文明施工7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3文明施工要求第八章违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约赔偿方式第九章争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁机构第十章合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除的程序第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二章合同的转让与继承12.1合同转让12.2合同继承第十三章其他条款13.1不可抗力13.2法律法规变化13.3附件第十四章合同的签订与解除14.1合同签订14.2合同解除14.3合同终止后的义务合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1分包方：_________（分包方全称）1.1.2总包方：_________（总包方全称）1.2合同签订依据1.2.1《中华人民共和国合同法》1.2.2《中华人民共和国建筑法》1.2.3其他相关法律法规1.3合同性质与范围1.3.1本合同为专业瓦工分包合同1.3.2分包工作内容包括：_________（具体分包内容）1.4合同生效条件1.4.1双方签字盖章1.4.2取得相关政府部门批准1.4.3合同约定的其他生效条件第二章工作内容2.1分包工作范围2.1.1分包工作起止地点：_________（具体地点）2.1.2分包工作范围包括：_________（具体工作内容）2.2工作量与工程进度2.2.1工作量：_________（具体工作量）2.2.2工程进度：_________（具体工程进度要求）2.3质量标准与要求2.3.1瓦工工程质量标准：_________（具体质量标准）2.3.2质量验收程序：_________（具体验收程序）第三章合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：_________（具体金额）3.1.2价格组成：_________（具体价格组成）3.2价格调整机制3.2.1价格调整因素：_________（具体调整因素）3.2.2价格调整程序：_________（具体调整程序）3.3支付方式与时间3.3.1支付方式：_________（具体支付方式）3.3.2支付时间：_________（具体支付时间）第四章工期与进度4.1工程开工日期4.1.1开工日期：_________（具体日期）4.2工程竣工日期4.2.1竣工日期：_________（具体日期）4.3工期延误及违约责任4.3.1工期延误责任：_________（具体责任规定）4.3.2违约责任：_________（具体违约责任）第五章材料与设备5.1分包方提供材料与设备5.1.1分包方提供的材料与设备清单：_________（具体清单）5.2总包方提供材料与设备5.2.1总包方提供的材料与设备清单：_________（具体清单）5.3材料与设备质量要求5.3.1材料与设备质量标准：_________（具体标准）第六章技术交底与验收6.1技术交底6.1.1技术交底会时间：_________（具体时间）6.2工程验收6.2.1验收组组成：_________（具体验收组成员）6.2.2验收程序：_________（具体验收程序）6.3验收不合格的处理6.3.1验收不合格的处理方式：_________（具体处理方式）第八章违约责任8.1分包方违约责任8.1.1分包方未按约定完成工作的，应向总包方支付违约金，违约金为合同总价的____%。8.1.2分包方未按约定质量标准完成工作的，应承担重新施工的费用。8.2总包方违约责任8.2.1总包方未按约定支付款项的，应支付分包方逾期付款的利息，利息按____%计算。8.2.2总包方未按约定提供施工条件的，应承担由此增加的分包方费用。8.3违约赔偿方式8.3.1违约方应承担对方因此遭受的直接经济损失。8.3.2违约方应支付合同总价____%的违约金。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2诉讼管辖法院9.2.1双方约定诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。9.3仲裁机构9.3.1双方可以选择仲裁机构进行仲裁，仲裁地点为合同签订地。第十章合同的变更与解除10.1合同变更条件10.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同变更不得影响分包工程的质量和安全。10.2合同解除条件10.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.2.2合同解除后，分包方应按照约定办理工程交接手续。10.3变更与解除的程序10.3.1变更或解除协议应经双方签字盖章后生效。第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密和机密信息。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3违约责任11.3.1泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二章合同的转让与继承12.1合同转让12.1.1双方同意，合同不得转让给第三方。12.2合同继承12.2.1若分包方发生继承，本合同对继承人自动继续有效。第十三章其他条款13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。13.2法律法规变化13.2.1如因法律法规变化导致合同无法履行，双方应协商调整合同内容。13.3附件13.3.1合同附件包括：工程图纸、技术要求、材料清单等。第十四章合同的签订与解除14.1合同签订14.1.1本合同一式两份，双方各执一份。14.1.2双方签字盖章后，本合同即刻生效。14.2合同解除14.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。14.2.2合同解除后，分包方应按照约定办理工程交接手续。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明15.1甲方管理权限15.1.1甲方对乙方的工作进行监督和管理，确保工程质量和进度符合合同要求。15.1.2甲方有权对乙方的工作进行现场检查，并要求乙方提供相关工程资料。15.2甲方指令15.2.1甲方有权根据工程需要，向乙方发出指令，要求乙方按指令完成相关工作。15.2.2乙方应无条件服从甲方的指令，并按照甲方的要求完成工作。15.3甲方变更权15.3.1在合同执行过程中，甲方有权对工程进行变更，包括但不限于工程范围、设计要求等。15.3.2甲方应提前通知乙方，并与乙方协商一致，确认变更后的合同内容。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明16.1乙方自主权16.1.1乙方按照合同约定，自主安排施工计划和人员，确保工程顺利进行。16.1.2乙方有权根据实际情况，调整施工方法和工艺，提高工程质量。16.2乙方报告义务16.2.1乙方应定期向甲方报告工程进展情况，及时告知甲方工程相关事宜。16.2.2乙方应在发现问题时，及时通知甲方，并采取措施解决。16.3乙方质量保障16.3.1乙方应保证分包工程的质量和安全，符合国家相关标准和规范。16.3.2乙方在施工过程中，应严格按照设计文件和施工图纸进行施工。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明17.1第三方中介的角色17.1.1第三方中介作为合同的协调者和管理者，负责监督双方的合同履行情况。17.1.2第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题。17.2第三方中介的职责17.2.1第三方中介负责协调甲方和乙方之间的沟通，确保合同顺利执行。17.2.2第三方中介应定期对工程进行验收，确保工程质量和进度符合合同要求。17.3第三方中介的违约责任17.3.1若第三方中介未能履行其职责，导致合同无法顺利执行，第三方中介应承担违约责任。17.3.2第三方中介的违约行为导致甲方或乙方损失的，应由第三方中介进行赔偿。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术要求3.材料清单4.施工方案5.安全防护措施计划6.质量验收标准7.施工进度计划8.人员资质证明9.材料合格证10.设备使用说明书11.合同变更协议12.合同解除协议13.保密协议14.争议解决协议二、违约行为及认定：1.分包方未按约定时间完成工作：分包方未按照合同约定的时间节点完成工作，视为违约。2.分包方未按约定质量标准完成工作：分包方完成的工作不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.分包方未按约定提供材料或设备：分包方未按照合同约定的时间、数量或质量提供材料或设备，视为违约。4.分包方未按约定支付款项：分包方未按照合同约定的时间、方式或金额支付款项，视为违约。5.总包方未按约定提供施工条件：总包方未按照合同约定的时间、条件或标准提供施工条件，视为违约。6.第三方中介未能履行协调职责：第三方中介未能公正、中立地协调甲方和乙方之间的沟通，导致合同无法顺利执行，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现特定目的，明确相互权利义务关系的协议。2.分包方：承担合同中部分工作并支付给总包方一定费用的当事人。3.总包方：承担合同中的全部或主要工作，并支付给分包方一定费用的当事人。4.第三方中介：在分包合同中，独立于甲方和乙方之外的第三方，负责协调和管理合同履行过程。5.违约：当事人未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。6.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定延误原因，根据实际情况调整工程进度计划，并协商延期履行的责任。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收，直至符合质量