旗台施工合同范例

旗台施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方旗台建设项目，达成如下协议：

一、项目名称：__________旗台建设项目

二、项目地点：__________

三、工程内容：

1.施工范围：包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程等。

2.施工内容：详见附件一《施工图纸》。

四、工程工期：

1.施工总工期为__________个月。

2.乙方应按照甲方要求，按时完成各阶段工程。

五、工程价款：

1.工程总价为人民币__________元整。

2.甲方应按下列付款方式支付工程款：

（1）合同签订后__________日内，乙方提交工程预付款，金额为工程总价__________%。

（2）工程进度达到__________时，甲方支付进度款，金额为工程总价__________%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后__________日内，甲方支付尾款，金额为工程总价__________%。

3.付款方式：银行转账。

六、工程质量：

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.工程质量标准：详见附件二《工程质量验收标准》。

七、工程进度：

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程。

2.乙方应定期向甲方报送工程进度报告。

八、工程验收：

1.工程竣工后，甲方应组织有关人员进行验收。

2.验收合格后，甲方应在__________日内向乙方支付尾款。

九、违约责任：

1.乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付__________%的违约金。

2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付__________%的违约金。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

十、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他：

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

3.附件：

（1）附件一：《施工图纸》

（2）附件二：《工程质量验收标准》

（3）附件三：《工程进度报告》

（4）附件四：《工程款支付计划》

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为项目业主，乙方（以下简称“乙方”）为旗台建设项目施工单位，丙方（以下简称“丙方”）为项目监理单位。三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方旗台建设项目，达成如下协议：

一、项目名称：__________旗台建设项目

二、项目地点：__________

三、工程内容：

1.施工范围：包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程等。

2.施工内容：详见附件一《施工图纸》。

四、工程工期：

1.施工总工期为__________个月。

2.乙方应按照甲方要求，按时完成各阶段工程。

五、工程价款：

1.工程总价为人民币__________元整。

2.付款方式：

（1）合同签订后__________日内，乙方提交工程预付款，金额为工程总价__________%。

（2）工程进度达到__________时，甲方支付进度款，金额为工程总价__________%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后__________日内，甲方支付尾款，金额为工程总价__________%。

丙方对工程款支付进行监督，确保资金使用合理。

六、丙方监理职责：

1.丙方负责对整个工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和投资控制。

2.丙方应严格按照国家相关标准和规范进行监理，对乙方施工过程中的质量问题提出整改意见。

3.丙方应定期向甲方报送监理报告，及时反映工程进展情况。

七、工程质量：

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.工程质量标准：详见附件二《工程质量验收标准》。

3.丙方负责对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改。

八、工程进度：

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程。

2.乙方应定期向甲方报送工程进度报告。

3.丙方负责对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

九、工程验收：

1.工程竣工后，甲方应组织有关人员进行验收。

2.验收合格后，甲方应在__________日内向乙方支付尾款。

3.丙方对验收过程进行监督，确保验收工作公正、公平。

十、违约责任及限制条款：

1.乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付__________%的违约金。

2.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付__________%的违约金。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

4.乙方不得擅自更改工程设计，如需变更，应经甲方和丙方同意。

5.乙方不得擅自停工、窝工，如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应责任。

十一、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、其他：

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，具有同等法律效力。

3.附件：

（1）附件一：《施工图纸》

（2）附件二：《工程质量验收标准》

（3）附件三：《工程进度报告》

（4）附件四：《工程款支付计划》

甲方权益主导目的及意义：

1.甲方作为项目业主，拥有项目决策权，确保项目按照预定目标实施。

2.甲方通过丙方监理，对工程质量、进度和投资进行监督，保障自身权益。

3.甲方通过合同条款，对乙方施工过程中的违约行为进行限制，降低风险。

第三方介入意义及目的：

1.丙方作为第三方监理单位，独立、客观地对工程进行监理，确保工程质量。

2.丙方对工程进度进行监督，促使乙方按时完成工程，保障甲方利益。

3.丙方对工程款支付进行监督，确保资金使用合理，防止乙方挪用资金。

甲方权益主导和第三方介入，有利于保障甲方在旗台建设项目中的权益，降低风险，确保项目顺利进行。同时，也有利于提高工程质量，确保工程按期完成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为旗台建设项目施工单位，甲方（以下简称“甲方”）为项目业主，丁方（以下简称“丁方”）为项目采购单位。三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方旗台建设项目，达成如下协议：

一、项目名称：__________旗台建设项目

二、项目地点：__________

三、工程内容：

1.施工范围：包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、设备安装工程等。

2.施工内容：详见附件一《施工图纸》。

四、工程工期：

1.施工总工期为__________个月。

2.乙方应按照甲方要求，按时完成各阶段工程。

五、工程价款：

1.工程总价为人民币__________元整。

2.付款方式：

（1）合同签订后__________日内，乙方提交工程预付款，金额为工程总价__________%。

（2）工程进度达到__________时，甲方支付进度款，金额为工程总价__________%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后__________日内，甲方支付尾款，金额为工程总价__________%。

丁方对工程款支付进行监督，确保资金使用合理。

六、丁方采购职责：

1.丁方负责工程所需材料、设备的采购，确保质量、价格和供应及时。

2.丁方应定期向乙方提供所需材料、设备的采购计划。

3.丁方应保证材料、设备的采购符合国家相关标准和规范。

七、乙方施工权利及利益：

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，确保施工资金充足。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工场地、水电等。

3.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题及时解决，保障施工进度。

4.乙方有权要求甲方对施工过程中的安全事故进行及时处理。

八、工程质量：

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.工程质量标准：详见附件二《工程质量验收标准》。

3.丁方负责对工程材料、设备的质量进行监督，发现问题及时通知乙方整改。

九、工程进度：

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程。

2.乙方应定期向甲方和丁方报送工程进度报告。

3.丁方负责对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

十、工程验收：

1.工程竣工后，甲方应组织有关人员进行验收。

2.验收合格后，甲方应在__________日内向乙方支付尾款。

3.丁方对验收过程进行监督，确保验收工作公正、公平。

十一、违约责任及限制条款：

1.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付__________%的违约金。

2.乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付__________%的违约金。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

4.甲方不得擅自更改工程设计，如需变更，应经乙方同意。

5.甲方不得擅自停工、窝工，如因甲方原因造成工程延误，甲方应承担相应责任。

十二、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十三、其他：

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式__________份，甲乙丁三方各执__________份，具有同等法律效力。

3.附件：

（1）附件一：《施工图纸》

（2）附件二：《工程质量验收标准》

（3）附件三：《工程进度报告》

（4）附件四：《工程款支付计划》

乙方权益主导目的及意义：

1.乙方作为施工单位，拥有施工过程中的主导权，保障施工进度和工程质量。