版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年电力建设分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2法定代表人姓名及身份证号码1.3联系地址及联系电话1.4营业执照及税务登记证2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及类型2.4项目投资估算2.5项目工期3.分包工程范围及内容3.1分包工程名称3.2分包工程量3.3分包工程图纸及资料3.4分包工程质量要求4.分包工程价格及付款方式4.1分包工程总价4.2分包工程付款方式4.3分包工程付款进度4.4付款违约责任5.分包工程进度及验收5.1分包工程进度计划5.2分包工程验收标准5.3分包工程验收程序5.4分包工程验收时间6.分包工程质量管理6.1分包工程质量标准6.2质量责任及义务6.3质量保证措施6.4质量问题处理7.分包工程安全管理7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理7.4安全生产奖惩8.合同履行及变更8.1合同履行期限8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任及争议解决9.1违约责任条款9.2争议解决方式9.3争议解决机构9.4争议解决费用10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务及责任10.3保密期限11.知识产权条款11.1知识产权归属11.2知识产权使用11.3知识产权保护12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序12.3合同解除及终止后的责任13.合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效及解除后的通知14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效日期14.4合同签署地第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2法定代表人姓名及身份证号码甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名],身份证号码:[甲方法定代表人身份证号码]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名],身份证号码:[乙方法定代表人身份证号码]1.3联系地址及联系电话甲方联系地址:[甲方联系地址]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系地址:[乙方联系地址]乙方联系电话:[乙方联系电话]1.4营业执照及税务登记证甲方营业执照:[甲方营业执照号码]甲方税务登记证:[甲方税务登记证号码]乙方营业执照:[乙方营业执照号码]乙方税务登记证:[乙方税务登记证号码]2.项目基本情况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模及类型[项目规模描述][项目类型描述]2.4项目投资估算[项目投资估算金额]2.5项目工期[项目计划开始时间]至[项目计划结束时间]3.分包工程范围及内容3.1分包工程名称[分包工程具体名称]3.2分包工程量[分包工程量描述]3.3分包工程图纸及资料[分包工程图纸及资料清单]3.4分包工程质量要求[分包工程质量标准描述]4.分包工程价格及付款方式4.1分包工程总价[分包工程总价金额]4.2分包工程付款方式[付款方式描述,如:分阶段付款、按月付款等]4.3分包工程付款进度[付款进度安排,如:工程款支付节点、验收合格后支付等]4.4付款违约责任[违约责任描述,如:延迟付款的利息计算、违约金等]5.分包工程进度及验收5.1分包工程进度计划[分包工程进度计划安排]5.2分包工程验收标准[验收标准描述,如:国家相关标准、行业标准等]5.3分包工程验收程序[验收程序描述,如:验收申请、验收组织、验收结果等]5.4分包工程验收时间[验收时间安排]6.分包工程质量管理6.1分包工程质量标准[质量标准描述,如:材料质量要求、施工工艺要求等]6.2质量责任及义务[质量责任及义务描述,如:甲方、乙方各自的质量责任]6.3质量保证措施[质量保证措施描述,如:材料检验、过程控制、质量检查等]6.4质量问题处理[质量问题处理描述,如:问题发现、报告、整改、验收等]7.分包工程安全管理7.1安全生产责任[安全生产责任描述,如:甲方、乙方各自的安全责任]7.2安全生产措施[安全生产措施描述,如:安全教育培训、安全设施配备等]7.3安全生产事故处理[安全生产事故处理描述,如:事故报告、调查、处理、责任追究等]7.4安全生产奖惩[安全生产奖惩描述,如:安全事故处罚、安全奖励等]8.合同履行及变更8.1合同履行期限自合同签订之日起至[项目计划结束时间]。8.2合同变更程序任何一方提出变更请求时,应提前[提前通知天数]书面通知对方,经双方协商一致后,签署书面变更协议,作为本合同的补充部分。8.3合同解除条件1.另一方严重违反合同约定;2.由于不可抗力导致合同无法履行;3.经双方协商一致决定解除合同。8.4合同解除程序合同解除需书面通知对方,并应在[通知期限]内完成合同解除手续。合同解除后,双方应立即停止履行合同义务,并按照合同约定处理已发生的权利和义务。9.违约责任及争议解决9.1违约责任条款任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向[合同签订地人民法院]提起诉讼。9.3争议解决机构如协商不成,争议提交[指定仲裁机构]仲裁。9.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁机构或法院另有判决。10.保密条款10.1保密信息范围本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、商务信息等均为保密信息。10.2保密义务及责任双方应对保密信息承担保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.3保密期限本保密期限自合同生效之日起至[保密信息终止时间]。11.知识产权条款11.1知识产权归属本合同项下的知识产权归甲方所有。11.2知识产权使用乙方在合同履行期间,可使用甲方提供的知识产权,但不得转让、出租或进行其他形式的商业利用。11.3知识产权保护双方应共同保护知识产权,如发现侵权行为,应及时采取措施予以制止。12.合同解除及终止12.1合同解除条件参照第八条第3款规定的合同解除条件。12.2合同终止程序合同终止需书面通知对方,并应在[通知期限]内完成合同终止手续。12.3合同解除及终止后的责任合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理已发生的权利和义务,并结算剩余款项。13.合同生效及解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除条件参照第八条第3款规定的合同解除条件。13.3合同生效及解除后的通知合同生效或解除,双方应相互通知对方。14.其他约定事项14.1合同附件1.分包工程量清单2.分包工程图纸及资料清单3.付款计划表4.其他双方认为必要的文件。14.2合同份数本合同一式[合同份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.3合同生效日期本合同自[合同生效日期]起生效。14.4合同签署地本合同签订地为[合同签署地]。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意介入合同履行、提供专业服务或进行监督管理的独立第三方。1.2第三方不包括甲乙双方的员工、顾问、代理或其他关联方。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方应具备履行相关职责的能力和资质。3.第三方职责3.1第三方根据合作协议,对分包工程的进度、质量、安全等进行监督管理。3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议和问题。3.3第三方应遵守国家相关法律法规,保护甲乙双方的合法权益。4.第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。4.2第三方有权对分包工程的进度、质量、安全等进行检查和验收。4.3第三方有权向甲乙双方提出改进建议和意见。5.第三方义务5.1第三方应按照合作协议履行职责,确保合同履行顺利进行。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和保密信息。5.3第三方应承担因自身原因导致的违约责任。6.第三方责任限额6.1第三方责任限额为本合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方在合作协议中约定。6.2第三方责任限额不包括因甲乙双方违反合同约定而产生的责任。6.3第三方责任限额的计算方法及赔偿程序,由合作协议另行约定。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的权利义务划分,以合作协议为准。7.2第三方与分包商的权利义务划分,以分包合同为准。7.3第三方与监理单位或其他监督管理的权利义务划分,以相关合作协议为准。8.第三方介入的合同变更8.1第三方介入导致合同内容发生变化时,甲乙双方应协商一致,对合同进行相应变更。8.2合同变更后的内容,应纳入原合同附件,作为合同的组成部分。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入引起的争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,争议提交[指定仲裁机构]仲裁。10.第三方介入的合同终止10.1第三方介入导致合同无法继续履行时,甲乙双方应协商一致,终止合同。10.2合同终止后的处理,参照本合同第12.3款的规定。11.第三方介入的保密条款11.1第三方应遵守本合同第10.1款至10.3款关于保密的规定。11.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。12.第三方介入的其他条款12.1第三方介入的协议及合同,应与本合同具有同等法律效力。12.2第三方介入的协议及合同,与本合同内容有冲突的,以本合同为准。12.3第三方介入的协议及合同,应在本合同签署后生效。12.4第三方介入的协议及合同,应提交甲乙双方备案。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程量清单详细要求和说明:详细列明分包工程的项目名称、工程量、计量单位、单价、总价等信息。2.附件二:分包工程图纸及资料清单详细要求和说明:包括施工图纸、设计文件、技术规范、施工方案、材料清单等。3.附件三:付款计划表详细要求和说明:详细列明每个付款节点、付款金额、付款时间等信息。4.附件四:保密协议详细要求和说明:明确双方保密信息的范围、保密义务、违约责任等。5.附件五:知识产权归属协议详细要求和说明:明确双方知识产权的归属、使用、保护等。6.附件六:安全生产责任书详细要求和说明:明确甲乙双方安全生产的责任、措施、事故处理等。7.附件七:争议解决协议详细要求和说明:明确争议解决方式、机构、费用等。8.附件八:合同变更协议详细要求和说明:明确合同变更的条件、程序、内容等。9.附件九:合同解除协议详细要求和说明:明确合同解除的条件、程序、后果等。10.附件十:其他附件详细要求和说明:根据实际情况,可增加其他相关附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按照合同约定履行义务;甲乙双方未按照合同约定支付款项;甲乙双方未按照合同约定提供资料和信息;甲乙双方违反合同约定的保密义务;甲乙双方违反合同约定的知识产权保护义务;甲乙双方违反合同约定的安全生产义务;甲乙双方发生争议,未按照约定解决。2.责任认定标准:违约行为发生时,违约方应承担相应的违约责任;违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等;违约责任的认定标准参照国家相关法律法规和合同约定。示例说明:1.违约行为:甲方未按照合同约定支付工程款。责任认定:甲方应按照合同约定支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。2.违约行为:乙方未按照合同约定提供施工图纸。责任认定:乙方应按照合同约定提供施工图纸,否则应承担相应的违约责任。3.违约行为:甲乙双方未按照合同约定解决争议。责任认定:甲乙双方应按照合同约定的争议解决方式解决争议,否则应承担相应的违约责任。全文完。2024年电力建设分包合同1本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3甲方委托代理人1.4乙方委托代理人2.合同标的及范围2.1电力建设项目名称2.2分包工程内容2.3工程地点及范围3.合同工期及进度3.1工程总工期3.2各分部分项工程工期3.3工程进度款支付计划4.工程质量要求及验收标准4.1工程质量标准4.2验收程序及标准4.3质量保证期5.工程造价及结算方式5.1工程造价构成5.2工程量清单5.3结算方式及程序5.4价格调整机制6.付款方式及期限6.1付款比例6.2付款方式6.3付款期限6.4拖欠付款责任7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.2甲方义务7.3甲方责任8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.2乙方义务8.3乙方责任9.技术服务及支持9.1技术服务内容9.2技术支持方式9.3技术资料提供10.风险承担及保险10.1风险承担原则10.2保险种类及范围10.3保险责任及赔偿11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效、变更及终止13.1合同生效13.2合同变更13.3合同终止14.其他约定事项14.1通知送达14.2合同附件14.3争议解决地点14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称:电力建设有限公司1.1.2甲方地址:省市区街道号1.1.3甲方法定代表人:1.1.4甲方联系电话:02156781.2乙方基本信息1.2.1乙方名称:建筑工程有限公司1.2.2乙方地址:省市区街道号1.2.3乙方法定代表人:1.2.4乙方联系电话:021876543211.3甲方委托代理人1.3.1委托代理人姓名:1.3.2委托代理人职务:项目经理1.3.3委托代理人联系电话:021456789121.4乙方委托代理人1.4.1委托代理人姓名:赵六1.4.2委托代理人职务:项目副经理1.4.3委托代理人联系电话:021123789452.合同标的及范围2.1电力建设项目名称:地区220kV输变电工程2.2分包工程内容:本工程包括线路基础、杆塔、电缆敷设等施工内容2.3工程地点及范围:省市区及邻近地区3.合同工期及进度3.1工程总工期:12个月3.2各分部分项工程工期3.2.1线路基础施工:3个月3.2.2杆塔施工:4个月3.2.3电缆敷设施工:3个月3.3工程进度款支付计划4.工程质量要求及验收标准4.1工程质量标准:符合国家相关工程质量标准及规范要求4.2验收程序及标准4.2.1施工过程中,乙方应按照甲方要求进行自检和互检4.2.2甲方应按照合同约定对工程进行验收,验收标准为合格4.3质量保证期:自竣工验收合格之日起,质量保证期为2年5.工程造价及结算方式5.1工程造价构成:根据双方认可的工程量清单及市场价格确定5.2工程量清单:详见附件一5.3结算方式及程序5.3.1乙方应按照合同约定及工程进度提交结算报告5.3.2甲方应在收到结算报告后30日内进行审核,并将审核结果通知乙方5.3.3审核通过后,双方应在5日内签订结算协议,并按照协议约定支付款项6.付款方式及期限6.1付款比例:根据工程进度分期支付6.2付款方式:银行转账6.3付款期限:按照合同约定的付款比例及进度款支付计划执行6.4拖欠付款责任6.4.1乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算6.4.2若甲方未按时支付款项,乙方有权暂停施工7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.1.1对乙方施工过程进行监督和检查7.1.2乙方违约时,甲方有权解除合同并要求赔偿7.1.3甲方有权要求乙方提供施工进度、质量及安全等相关资料7.2甲方义务7.2.1按时支付工程进度款7.2.2提供施工图纸、技术资料及施工场地7.2.3协助乙方解决施工过程中遇到的问题8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.1.1按照合同约定进行施工,享受工程进度款8.1.2甲方违约时,乙方有权要求赔偿8.1.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持8.2乙方义务8.2.1按时、按质完成分包工程8.2.2保证施工安全和工程质量8.2.3按照甲方要求提交施工进度报告和质量保证资料9.技术服务及支持9.1技术服务内容9.1.1乙方在施工过程中遇到的技术问题,甲方应提供必要的咨询服务9.1.2甲方应协助乙方解决施工过程中涉及的技术难题9.2技术支持方式9.2.1甲方指派技术工程师现场指导9.2.2甲方提供必要的技术资料和图纸9.3技术资料提供9.3.1甲方应在合同签订前提供完整的施工图纸和技术资料9.3.2乙方在施工过程中需要的技术资料,甲方应予以提供10.风险承担及保险10.1风险承担原则10.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任10.1.2因乙方原因导致工程损失,乙方承担全部责任10.2保险种类及范围10.2.1乙方应购买工程一切险和人身意外伤害险10.2.2保险金额应不低于合同总价10.3保险责任及赔偿10.3.1保险事故发生后,乙方应及时通知保险公司10.3.2保险公司按照保险合同约定进行赔偿11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.1.1任何一方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失11.1.2违约金按合同金额的5%计算11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决争议11.2.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1任何一方严重违约,另一方有权解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致可解除合同12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格12.2.2双方协商一致终止合同13.合同生效、变更及终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.1.2合同一式四份,甲乙双方各执两份13.2合同变更13.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议13.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力13.3合同终止13.3.1合同终止后,双方应按照合同约定进行结算和清算13.3.2合同终止后,乙方应将施工现场清理完毕,并移交给甲方14.其他约定事项14.1通知送达14.1.1通知应以书面形式发送,并视为送达14.1.2通知送达地址为合同中约定的地址14.2合同附件14.2.1附件一:工程量清单14.2.2附件二:施工图纸及技术资料14.3争议解决地点14.3.1本合同争议解决地点为合同签订地14.4合同签署日期14.4.1本合同于2024年X月X日签署第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方介入的定义15.1.1本合同所指第三方,是指除甲方和乙方以外的,因合同履行需要介入合同关系的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入的方式15.2.1第三方介入应以书面形式同意介入,并与甲方或乙方签订相应的合作协议。16.第三方介入的责权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合作协议的约定履行其职责,并对自身的行为承担相应责任。16.1.2第三方在履行职责过程中造成甲方或乙方损失的,应承担赔偿责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据合作协议的约定,要求甲方或乙方提供必要的配合和支持。16.2.2第三方有权要求甲方或乙方按照约定支付相应的服务费用。16.3第三方义务16.3.1第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。16.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和保密信息。17.甲乙方增加的额外条款及说明17.1甲方增加的额外条款17.1.1甲方应确保第三方介入的合法性,并在合作协议中明确第三方的责任限额。17.1.2甲方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同要求。17.2乙方增加的额外条款17.2.1乙方应配合第三方的工作,并按照合作协议的约定提供必要的信息和资料。17.2.2乙方应确保第三方的工作不损害其合法权益。18.第三方的责任限额18.1第三方责任限额的确定18.1.1第三方责任限额应根据第三方提供服务的内容、风险程度和合同金额等因素确定。18.1.2第三方责任限额应在合作协议中明确约定。18.2责任限额的执行18.2.1当第三方在履行职责过程中造成甲方或乙方损失时,其赔偿责任不超过协议约定的责任限额。18.2.2若第三方造成损失超过责任限额,甲方或乙方有权要求甲方承担超出部分的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方与甲方之间的关系基于合作协议,甲方应与第三方签订书面合作协议,明确双方的权利义务。19.1.2第三方应按照合作协议的约定向甲方提供服务,甲方应按照约定支付服务费用。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方与乙方之间的关系基于合作协议,乙方应与第三方签订书面合作协议,明确双方的权利义务。19.2.2第三方应按照合作协议的约定向乙方提供服务,乙方应按照约定支付服务费用。19.3第三方与其他各方的关系19.3.1第三方与其他各方之间的关系应基于各自签订的协议,各方应按照协议的约定履行义务。19.3.2在第三方与其他各方发生争议时,应通过协商或仲裁等方式解决。20.第三方介入的变更及终止20.1第三方介入的变更20.1.1第三方介入的变更需经甲方和乙方同意,并以书面形式确认。20.1.2变更后的合作协议应作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。20.2第三方介入的终止20.2.1第三方介入的终止需经甲方和乙方同意,并以书面形式确认。20.2.2第三方介入终止后,第三方应按照合作协议的约定办理相关手续,并撤离现场。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单1.1详细列出工程项目的名称、规格、数量、计量单位、单价和总价。1.2工程量清单应由乙方提供,并经甲方确认。2.附件二:施工图纸及技术资料2.1包括设计图纸、施工图纸、技术规范、操作规程等。2.2甲方应在合同签订前提供完整的施工图纸及技术资料。3.附件三:合作协议3.1甲方与第三方签订的协议,明确第三方的权利义务。3.2合作协议应作为本合同的补充部分。4.附件四:验收报告4.1由甲方或第三方负责编制的工程验收报告。4.2验收报告应详细记录验收结果和验收意见。5.附件五:结算报告5.1乙方提交的工程结算报告。5.2结算报告应详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价和结算金额。6.附件六:付款凭证6.1甲方支付的工程进度款和结算款的凭证。6.2付款凭证应包括银行转账记录、支票等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为1.1.1未按时支付工程进度款1.1.2未提供必要的施工图纸及技术资料1.1.3未履行监督和检查义务1.2乙方违约行为1.2.1未按时、按质完成分包工程1.2.2未保证施工安全和工程质量1.2.3未提供施工进度报告和质量保证资料1.3第三方违约行为1.3.1未按照合作协议履行职责1.3.2未提供符合标准的服务1.3.3泄露商业秘密和保密信息2.责任认定标准:2.1甲方违约责任认定2.1.1甲方未按时支付工程进度款,应支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2.1.2甲方未提供施工图纸及技术资料,导致乙方无法正常施工,乙方有权要求赔偿损失。2.1.3甲方未履行监督和检查义务,导致工程质量问题,甲方应承担相应责任。2.2乙方违约责任认定2.2.1乙方未按时、按质完成分包工程,应支付违约金,违约金按合同金额的5%计算。2.2.2乙方未保证施工安全和工程质量,造成甲方或第三方损失,乙方应承担赔偿责任。2.2.3乙方未提供施工进度报告和质量保证资料,甲方有权要求乙方提供,并支付相应的调查费用。2.3第三方违约责任认定2.3.1第三方未按照合作协议履行职责,应支付违约金,违约金按协议约定的比例计算。2.3.2第三方未提供符合标准的服务,造成甲方或乙方损失,第三方应承担赔偿责任。2.3.3第三方泄露商业秘密和保密信息,应承担相应的法律责任。示例说明:若甲方未按时支付乙方工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算公式为:违约金=工程进度款×违约天数×千分之五。若乙方在施工过程中由于自身原因造成工程质量问题,导致甲方损失,乙方应赔偿甲方实际损失金额。全文完。2024年电力建设分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1分包工程范围3.2工程量及质量要求3.3工程进度要求4.合同价格4.1计价方式4.2价格构成4.3付款方式及时间5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误责任6.工程质量与验收6.1质量标准6.2质量检验6.3验收程序6.4验收标准7.技术服务与配合7.1技术服务内容7.2技术服务要求7.3技术服务责任8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护要求8.3事故处理9.保险与赔偿9.1保险范围9.2保险费用9.3赔偿责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除或终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法人名称:____________________乙方施工队伍名称:__________________1.2合同双方地址甲方法人地址:____________________乙方施工队伍地址:__________________1.3合同双方联系方式甲方法人联系电话:__________________乙方施工队伍联系电话:__________________2.项目概况2.1项目名称2024年电力建设项目2.2项目地点___________市__________________区__________________街道__________________小区2.3项目规模本项目总建筑面积为____平方米,包括____栋楼,其中住宅____栋,商业____栋,地下室____层。2.4项目内容本项目主要建设内容包括:电力设施建设、变压器安装、电缆铺设、配电箱安装、电力线路架设等。3.合同标的3.1分包工程范围乙方负责本项目的电力设施建设、变压器安装、电缆铺设、配电箱安装、电力线路架设等全部工作。3.2工程量及质量要求电力设施建设:____吨,质量要求符合国家标准;变压器安装:____台,质量要求符合国家标准;电缆铺设:____公里,质量要求符合国家标准;配电箱安装:____个,质量要求符合国家标准;电力线路架设:____公里,质量要求符合国家标准。3.3工程进度要求乙方应按照甲方要求,在合同签订后____个月内完成全部工程。4.合同价格4.1计价方式本合同采用固定总价方式。4.2价格构成工程总价为人民币____元,包括材料费、人工费、施工机械使用费、管理费、利润等。4.3付款方式及时间甲方在合同签订后____日内支付合同总价____%作为预付款;工程进度达到____%时,甲方支付合同总价____%;工程验收合格后,甲方支付合同总价____%;工程保修期满后,甲方支付合同总价____%。5.工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应按照甲方要求制定详细的工程进度计划,并报送甲方备案。5.2工期要求乙方应按照合同约定的时间完成全部工程。5.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。6.工程质量与验收6.1质量标准本工程的质量标准应符合国家标准和行业标准。6.2质量检验乙方应严格按照国家标准和行业标准进行质量检验,并将检验结果报送甲方。6.3验收程序工程完成后,乙方应按照合同约定的时间向甲方提交验收申请,甲方应组织验收。6.4验收标准验收标准应符合国家标准和行业标准。8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工过程中的人身和财产安全。乙方应制定安全生产管理制度,对施工人员进行安全生产教育和培训,提高安全意识。8.2环境保护要求乙方在施工过程中应采取有效措施,防止环境污染,保护生态环境。乙方应按规定处置施工垃圾和废弃物,不得随意堆放或倾倒。8.3事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取措施,组织抢救,并按规定向有关部门报告。9.保险与赔偿9.1保险范围乙方应为其施工人员办理意外伤害保险,并承担相应的保险费用。乙方应为其施工设备办理财产保险,并承担相应的保险费用。9.2保险费用保险费用由乙方承担,具体金额根据保险合同确定。9.3赔偿责任保险事故发生时,保险公司在保险责任范围内负责赔偿。10.违约责任10.1违约情形乙方未能按合同约定的时间完成工程;乙方提供的工程不符合合同约定的质量标准;乙方违反合同约定的安全生产和环境保护要求;乙方未按规定支付工程款;乙方有其他违约行为。10.2违约责任乙方未能按合同约定的时间完成工程,每延误一日,应向甲方支付合同总价____%的违约金;乙方提供的工程不符合合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方返工或修复,由此产生的费用由乙方承担;乙方违反安全生产和环境保护要求,应承担相应的法律责任和罚款;乙方未按规定支付工程款,每逾期一日,应向甲方支付____%的滞纳金;乙方有其他违约行为,应承担相应的违约责任。10.3违约处理甲方有权根据违约情况,要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合同等。11.合同解除与终止11.1合同解除条件乙方严重违约,甲方有权解除合同;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同终止条件合同约定的工程内容全部完成;双方协商一致终止合同;因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程和未支付的款项。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序争议发生后,双方应在__________日内提交仲裁申请;仲裁庭应在收到仲裁申请之日起__________日内作出裁决。12.3争议解决地点争议解决地点为__________。13.合同生效与期限13.1合同生效条件双方代表签字盖章后合同生效。13.2合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格之日止。13.3合同续签如需续签合同,双方应在本合同期满前____日内达成书面协议。14.其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件本合同附件包括但不限于:工程量清单、工程进度计划、质量验收标准等。14.3合同签署日期本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方外的,因履行本合同而介入合同关系的个人、法人或其他组织。第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于:项目监理、工程设计、技术咨询服务、工程质量检测、工程保险等。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序2.1.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。2.1.2甲乙双方共同选择合适的第三方,并签订相关协议。2.1.3第三方按照协议约定履行职责,并接受甲乙双方的监督。2.2第三方介入条件2.2.1第三方具备相应的资质和条件,能够满足本合同的要求。2.2.2第三方同意按照本合同约定承担相应的责任。3.第三方的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定和行业标准,履行其职责,确保服务质量。3.1.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。3.1.3第三方在履行职责过程中,如违反法律法规,应承担相应的法律责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便履行其职责。3.2.2第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。3.2.3第三方有权在履行职责过程中,对甲乙双方的行为提出意见和建议。3.3第三方的利益3.3.1第三方在履行职责过程中,享有合同约定的利益,包括但不限于服务费用、奖励等。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲乙双方与第三方的责任划分4.1.1甲乙双方对第三方的选择、监督和协调负有责任。4.1.2第三方对甲乙双方提供的服务负有责任。4.1.3甲乙双方对第三方在履行职责过程中产生的损失,应根据合同约定承担相应的责任。4.2第三方与其他各方的利益划分4.2.1第三方的利益仅限于合同约定的服务费用和奖励。4.2.2甲乙双方的利益包括但不限于工程进度、质量、安全等。4.2.3第三方在履行职责过程中,不得损害甲乙双方的合法权益。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额5.1.1第三方的责任限额应根据合同约定和行业标准确定。5.1.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在第三方协议中予以确认。5.1.3第三方的责任限额
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 44977-2024卫星导航定位基准站网终端定位服务安全技术规范
- 天府新区信息职业学院《工程制图与打印》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 授权翻译合同范例
- 个人转让钢板合同范例
- 代理记账外包服务合同范例
- 传媒公司执行合同范例
- 一起做游戏(教学实录)-2024-2025学年一年级上册数学北师大版
- 劳务支付合同范例
- 关于土地使用权合同范例
- 人卫一类-口内练习题(含答案)
- 设计中重点、难点及关键技术问题把握控制及相应措施把握难点
- YY/T 0698.2-2009最终灭菌医疗器械包装材料第2部分:灭菌包裹材料要求和试验方法
- GB/T 3274-2007碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带
- 《乡镇环境治理研究开题报告文献综述11000字》
- 山东省高等医学院校临床教学基地水平评估指标体系与标准(修订)
- 空白货品签收单
- 青海省全省市县乡镇卫生院街道社区卫生服务中心基本公共卫生服务医疗机构信息名单目录450家
- 网络暴力的法律规制开题报告
- 水泥混凝土路面施工方案85171
- 泰康人寿养老社区介绍课件
- T∕CSTM 00584-2022 建筑用晶体硅光伏屋面瓦
评论
0/150
提交评论