基础建设分包劳动合约

基础建设分包劳动合约合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同宗旨第二章工作范围与内容2.1分包工程概述2.2分包工程地点2.3分包工程时间2.4分包工程质量标准第三章劳动力的提供3.1劳动力人数3.2劳动力资质要求3.3劳动力培训3.4劳动力管理第四章劳动条件与工资待遇4.1工作时间4.2休息休假4.3劳动保护4.4工资支付4.5社会保险第五章管理与协调5.1分包商的管理责任5.2总包方的监督权责5.3沟通协调机制第六章工程质量与安全6.1工程质量要求6.2质量控制措施6.3安全事故处理6.4环境保护第七章材料与设备7.1材料供应7.2设备使用7.3材料与设备验收第八章变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九章违约责任9.1分包商违约9.2总包方违约9.3违约责任认定与赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁条款第十一章权利与义务的转让11.1分包商权利义务转让11.2总包方权利义务转让第十二章附则12.1合同的生效、变更与终止12.2合同附件12.3合同的修订与补充第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力第十四章签字盖章14.1分包商签字盖章14.2总包方签字盖章14.3见证单位签字盖章合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1分包商全称：_________1.1.2总包方全称：_________1.2合同签订日期1.2.1签订日期：_________1.3合同生效日期1.3.1生效日期：_________1.4合同宗旨1.4.1宗旨说明：本合同旨在明确分包商与总包方之间的权利义务关系，确保分包工程的顺利进行，维护双方的合法权益。第二章工作范围与内容2.1分包工程概述2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.1.3工程规模：_________2.2分包工程地点2.2.1具体地点：_________2.3分包工程时间2.3.1计划开始日期：_________2.3.2计划完成日期：_________2.4分包工程质量标准2.4.1质量标准：_________第三章劳动力的提供3.1劳动力人数3.1.1总人数：_________3.1.2各工种人数分配：_________3.2劳动力资质要求3.2.1资质要求：_________3.3劳动力培训3.3.1培训内容：_________3.3.2培训时间：_________3.4劳动力管理3.4.1管理责任：_________第四章劳动条件与工资待遇4.1工作时间4.1.1正常工作时间：_________4.1.2加班规定：_________4.2休息休假4.2.1休假制度：_________4.3劳动保护4.3.1保护措施：_________4.4工资支付4.4.1工资组成：_________4.4.2支付时间：_________4.5社会保险4.5.1保险项目：_________第五章管理与协调5.1分包商的管理责任5.1.1管理职责：_________5.2总包方的监督权责5.2.1监督职责：_________5.3沟通协调机制5.3.1沟通协调方式：_________第六章工程质量与安全6.1工程质量要求6.1.1质量标准：_________6.2质量控制措施6.2.1控制措施：_________6.3安全事故处理6.3.1处理程序：_________6.4环境保护6.4.1环保要求：_________第七章材料与设备7.1材料供应7.1.1材料供应方：_________7.1.2材料验收标准：_________7.2设备使用7.2.1设备使用规定：_________7.3材料与设备验收7.3.1验收程序：_________第八章变更与解除8.1合同变更条件8.1.1变更条件：_________8.2合同解除条件8.2.1解除条件：_________8.3变更与解除的程序8.3.1程序说明：_________第九章违约责任9.1分包商违约9.1.1违约行为：_________9.1.2违约责任：_________9.2总包方违约9.2.1违约行为：_________9.2.2违约责任：_________9.3违约责任认定与赔偿9.3.1认定程序：_________9.3.2赔偿标准：_________第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1方式选择：_________10.2诉讼管辖10.2.1管辖法院：_________10.3仲裁条款10.3.1仲裁机构：_________第十一章权利与义务的转让11.1分包商权利义务转让11.1.1转让条件：_________11.1.2转让程序：_________11.2总包方权利义务转让11.2.1转让条件：_________11.2.2转让程序：_________第十二章附则12.1合同的生效、变更与终止12.1.1生效条件：_________12.1.2变更与终止程序：_________12.2合同附件12.2.1附件清单：_________12.3合同的修订与补充12.3.1修订程序：_________第十三章其他约定13.1知识产权保护13.1.1保护范围：_________13.1.2保护措施：_________13.2保密条款13.2.1保密信息：_________13.2.2保密期限：_________13.3不可抗力13.3.1不可抗力事件：_________13.3.2应对措施：_________第十四章签字盖章14.1分包商签字盖章14.1.1签字盖章位置：_________14.2总包方签字盖章14.2.1签字盖章位置：_________14.3见证单位签字盖章14.3.1签字盖章位置：___________________________分包商代表签字总包方代表签字日期：____年__月__日日期：____年__月__日见证单位：见证单位：（盖章）（盖章）日期：____年__月__日日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指令变更甲方有权根据项目进展和实际需求，对合同约定的工程内容、工程量、工程进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整分包工程的具体执行。2.甲方监督与验收甲方有权对乙方分包工程的施工过程进行监督，并按照合同约定的质量标准进行验收。乙方应接受甲方的监督和验收，确保工程质量符合甲方的要求。3.甲方付款条件甲方根据乙方实际完成的工作量，按照合同约定的付款比例进行付款。乙方应提供相关的工作量证明，以便甲方进行付款。4.甲方索赔权如乙方未能按照合同约定完成分包工程，或工程质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方施工方案提交乙方应根据合同约定的工程内容和工程量，提交详细的施工方案，包括施工工艺、施工进度计划等。甲方应审批乙方的施工方案，并有权提出修改意见。2.乙方工程质量保证乙方应对分包工程的工程质量负全责，保证工程质量符合合同约定的质量标准。如工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用，并支付甲方因此产生的损失。3.乙方进度延误赔偿如乙方未能按照合同约定的进度完成分包工程，乙方应按照合同约定的赔偿标准，向甲方支付进度延误赔偿金。4.乙方保密义务乙方应对在分包工程过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方许可不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介协调第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，确保分包工程的顺利进行。第三方中介有权对甲乙双方进行监督，确保双方履行合同义务。2.第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方共同支付。具体报酬金额和支付方式，由甲乙双方协商确定。3.第三方中介的职责第三方中介应确保分包工程的工程质量、工程进度等符合合同约定。如分包工程出现质量问题或进度延误，第三方中介应承担相应的责任。4.第三方中介的解约条件如第三方中介未能按照合同约定履行协调职责，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。解除合同的条件和程序，按照合同约定的相关条款执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.分包工程施工方案3.分包工程劳动力配置表4.分包工程材料与设备清单5.分包工程质量检验标准6.分包工程进度计划表7.分包工程安全防护措施方案8.分包工程保险单据9.分包工程合同变更记录10.分包工程验收报告11.分包工程付款凭证12.分包工程索赔文件13.分包工程保密协议14.分包工程违约行为记录二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定完成分包工程，或工程质量不符合合同约定。2.乙方未能按照合同约定提供劳动力、材料或设备。3.乙方未能按照合同约定时间完成工程进度。4.乙方在分包工程中使用不符合合同约定的材料或设备。5.乙方在分包工程中违反合同约定的安全防护措施。6.乙方未按照合同约定支付款项或提供发票。7.乙方未按照合同约定保密相关信息。8.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.分包商：指与总包方签订分包合同，承担分包工程的施工单位。2.总包方：指与分包商签订总包合同，负责整个工程的总承包单位。3.分包工程：指总包合同中，总包方将其负责的工程中的部分工作内容分包给分包商施工。4.劳动力的提供：指分包商根据合同约定，提供符合资质要求的施工人员。5.材料与设备：指分包商在分包工程中使用的建筑材料和施工设备。6.工程质量：指分包工程的成果符合合同约定的质量标准和要求。7.工程进度：指分包商按照合同约定的时间表完成分包工程的程度。8.违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.劳动力不足：提前与总包方沟通，确保劳动力供应充足。2.材料供应延误：与供应商协调，确保材料及时送达工地。3.设备故障：及时维修或更换设备，避免影响工程进度。4.工程变更：及时与总包方沟通，按照新的工程要求调整施工方案。5.质量问题：立即整改，重新验