燃气锅炉房设计与施工招标

燃气锅炉房设计与施工招标合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2合同适用范围1.3合同双方的权利与义务1.4合同的组成与解释第二章设计与施工要求2.1燃气锅炉房的设计原则2.2燃气锅炉房的建设标准2.3燃气锅炉房的安全要求2.4设计与施工的验收标准第三章合同主体3.1发包人信息3.2承包人信息3.3设计与施工团队的资质要求第四章设计与施工内容4.1设计内容4.2施工内容4.3设计与施工的协调第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2预付款支付5.3进度款支付5.4最终付款支付第六章设计与施工期限6.1设计期限的确定6.2施工期限的确定6.3延期与提前完成的规定第七章设计与施工质量7.1设计质量的要求7.2施工质量的要求7.3质量检查与验收第八章合同的变更与解除8.1变更的条件与程序8.2解除的条件与程序第九章违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任9.3违约赔偿的计算与支付第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁程序10.3法院诉讼第十一章合同的生效与终止11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件第十二章保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务的履行12.3保密泄露的责任第十三章合同的转让与分包13.1合同转让的条件13.2分包的程序与要求第十四章其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的修订与补充14.4合同的解除与终止14.5合同的失效与废止合同编号：_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同旨在明确燃气锅炉房设计与施工的委托关系，规范双方行为，确保项目顺利进行。1.1.2合同背景为满足某地区供暖需求，拟建设一座燃气锅炉房。1.2合同适用范围1.2.1本合同适用于燃气锅炉房的设计与施工全过程。1.3合同双方的权利与义务1.3.1.1甲方负责提供项目相关资料，对提供的资料的真实性、准确性负责。1.3.1.2甲方按合同约定支付合同价款，办理相关手续，为乙方提供施工场地。1.3.2.1乙方负责按照合同约定进行设计与施工，保证工程质量、安全、进度。1.3.2.2乙方应按合同约定履行保密义务，不得泄露甲方商业秘密。1.4合同的组成与解释1.4.1本合同由合同、附件及双方协商一致的其他文件组成。1.4.2合同的解释顺序为：合同、附件、其他文件。第二章设计与施工要求2.1燃气锅炉房的设计原则2.1.1乙方应根据甲方提供的资料，按照国家及地方法规、标准进行设计。2.1.2设计应满足供暖需求，确保燃气锅炉房的安全、环保、经济、合理。2.2燃气锅炉房的建设标准2.2.1乙方应按照甲方提供的技术要求、标准进行设计与施工。2.2.2乙方应按照国家标准选用建筑材料、设备、配件。2.3燃气锅炉房的安全要求2.3.1乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工，确保施工安全。2.3.2乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，配备专职安全人员。2.4设计与施工的验收标准2.4.1工程验收应按照国家标准、合同约定进行。2.4.2乙方应提供完整的工程技术文件、施工记录、验收报告等资料。第三章合同主体3.1发包人信息3.1.1甲方名称：_________3.1.2甲方地址：_________3.1.3甲方联系人：_________3.2承包人信息3.2.1乙方名称：_________3.2.2乙方地址：_________3.2.3乙方联系人：_________3.3设计与施工团队的资质要求3.3.1乙方设计团队应具备相应的工程设计资质。3.3.2乙方施工团队应具备相应的工程施工资质。第四章设计与施工内容4.1设计内容4.1.1乙方负责燃气锅炉房的整体设计，包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等。4.1.2乙方应提供设计图纸、设计说明、设计计算书等资料。4.2施工内容4.2.1乙方负责燃气锅炉房的设计施工一体化，包括土建、安装、调试等。4.2.2乙方应按照设计图纸、施工规范进行施工，确保工程质量。4.3设计与施工的协调4.3.1乙方应设立项目协调小组，负责设计与施工的协调工作。4.3.2乙方应及时向甲方报告项目进展，协调解决项目中的问题。第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.1.1合同价格为本合同约定的工程总价。5.1.2合同价格包含设计费、施工费、材料费、调试费等。5.2预付款支付5.2.1甲方应在合同签订后__日内支付预付款总额的__%。5.2.2预付款支付后，乙方应按照合同约定开始设计与施工。5.3进度款支付5.3.1甲方根据乙方完成的工程进度，按照合同约定支付进度款。5.3.2进度款支付的比例、时间等详见合同附件。5.4最终付款支付5.4.1工程验收合格后，甲方应在__日内支付剩余合同价款。5.4.2乙方提供完整的工程资料、验收报告等，办理最终付款手续。第六章第八章合同的变更与解除8.1变更的条件与程序8.1.1在合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.1.2变更协议应明确变更的内容、范围、价款、期限等。8.2解除的条件与程序8.2.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除情形，双方可协商解除合同。8.2.2解除合同应签订书面解除协议，明确解除的原因、日期、责任等。第九章违约责任9.1发包人的违约责任9.1.1甲方违反合同约定，导致乙方无法正常履行合同的，乙方有权要求甲方承担违约责任。9.1.2甲方未按约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。9.2承包人的违约责任9.2.1乙方未按约定完成设计与施工的，甲方有权要求乙方承担违约责任。9.2.2乙方施工质量、安全不符合约定的，甲方有权要求乙方修复、返工，并承担相应费用。9.3违约赔偿的计算与支付9.3.1违约方应按照合同约定承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。9.3.2违约金的计算方式、支付时间等详见合同附件。第十章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁程序10.2.1双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3法院诉讼10.3.1任何一方不服仲裁裁决的，可以向人民法院提起诉讼。10.3.2诉讼应在仲裁裁决作出后__日内提起。第十一章合同的生效与终止11.1合同的生效条件11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.1.2合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利与义务。11.2合同的终止条件11.2.1合同约定的工程全部完成，并通过验收的，本合同终止。11.2.2合同解除、变更或终止的，本合同相应失效。第十二章保密条款12.1保密信息的定义12.1.1保密信息指合同履行过程中双方交换的商务、技术等非公开信息。12.1.2保密信息不包括双方公开发布的信息或已为公众所知的信息。12.2保密义务的履行12.2.1双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。12.2.2保密义务在本合同终止后__年内继续有效。12.3保密泄露的责任12.3.1如一方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三章合同的转让与分包13.1合同转让的条件13.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。13.1.2合同转让应签订书面转让协议，并报对方备案。13.2分包的程序与要求13.2.1乙方不得将合同约定的设计与施工整体分包给第三方。13.2.2乙方分包给第三方的，应保证分包方具备相应资质，并承担分包方的责任。第十四章其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2法律、法规变化，本合同应相应调整。14.3合同的修订与补充14.3.1双方可以通过书面形式修订或补充本合同。14.3.2修订或补充的内容与本合同具有同等法律多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定燃气锅炉房建设所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并承担因材料质量、供应等原因导致的风险和损失。2.甲方监督权甲方有权对乙方的设计施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，接受甲方的检查和指导。3.甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对合同内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整设计与施工计划，并承担因变更导致的额外费用和影响。4.甲方提前终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违反合同约定，有权提前终止合同。甲方提前终止合同的，乙方应停止设计与施工，并承担因提前终止合同导致的损失。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方技术保障乙方应保证燃气锅炉房的设计与施工符合国家及地方法规、标准，并确保工程质量、安全、进度。如因乙方设计、施工原因导致工程出现问题，乙方应承担修复、返工等费用。2.乙方保密义务乙方应对甲方提供的所有保密信息予以保密，不得泄露给第三方。乙方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。3.乙方分包管理乙方不得将合同约定的设计与施工整体分包给第三方。如乙方需分包部分工作，应事先征得甲方同意，并保证分包方具备相应资质，承担分包方的责任。4.乙方交付资料乙方应在工程验收合格后，向甲方交付完整的工程技术文件、施工记录、验收报告等资料。乙方未能按时交付资料的，应承担相应责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方与乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地履行其职责，维护双方合法权益。2.第三方中介的权限第三方中介在合同履行过程中，有权对甲乙双方的设计与施工过程进行监督和检查。甲乙双方应配合第三方中介的监督工作，提供必要的信息和资料。3.第三方中介的调解权第三方中介在合同履行过程中，如发现甲乙双方发生争议，有权进行调解。调解不成的，双方可依法解决争议。4.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第三方中介的费用应在合同中约定支付方式、时间等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.燃气锅炉房设计图纸2.燃气锅炉房施工图纸3.工程进度计划4.材料供应清单5.设备采购清单6.设计与施工验收标准7.保密协议8.分包协议9.变更协议10.调解协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定支付合同价款未提供施工场地或提供不符合合同要求的施工场地未履行监督义务提前终止合同且无正当理由2.乙方违约行为未按约定完成设计与施工设计、施工质量不符合标准未按约定保密信息分包未经甲方同意或分包方资质不符合要求3.第三方中介违约行为未公正、中立地履行调解职责未依法进行监督、检查未按约定进行调解三、法律名词及解释：1.不可抗力不可预见、不可避免并不能克服的客观情况2.保密信息合同履行过程中双方交换的商务、技术等非公开信息3.分包将合同约定的部分工作转包给第三方4.违约5.合同终止合同约定的工程全部完成或合同解除、变更四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计与施工进度不一致定期召开项