建筑土建工程劳务分包合同纠纷处理

建筑土建工程劳务分包合同纠纷处理合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同解释权归属1.4合同生效条件第二章劳务分包工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程分包范围第三章劳务分包方的义务与责任3.1分包方的义务3.2分包方的责任3.3分包方的权利第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3工程验收标准第五章工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误责任5.3工期提前完成奖励第六章劳务费用与支付6.1劳务费用构成6.2劳务费用支付方式6.3劳务费用支付时间第七章合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更与解除的程序第八章违约责任8.1违约行为认定8.2违约责任承担8.3违约纠纷解决方式第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构选择9.3诉讼管辖法院第十章权利与义务的转让10.1权利转让10.2义务转让10.3转让程序及条件第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任第十二章合同的终止与解除12.1合同终止条件12.2合同解除程序12.3合同终止后的处理事项第十三章附则13.1合同附件13.2合同修改与补充13.3合同解除或终止后的权益处理第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署主体14.4合同盖章及效力合同编号_________第一章总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合双方实际情况，平等、自愿、公平、诚实信用的原则签订。1.2合同主体认定本合同甲方为（甲方名称），乙方为（乙方名称）。1.3合同解释权归属本合同的解释权归双方共同所有。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时需经相关部门批准或备案。第二章劳务分包工程概况2.1工程名称本合同涉及的工程名称为（工程名称）。2.2工程地点本合同涉及的工程地点为（工程地点）。2.3工程规模本合同涉及的工程规模为（工程规模）。2.4工程分包范围本合同约定的工程分包范围包括（分包工程内容）。第三章劳务分包方的义务与责任3.1分包方的义务分包方应按照甲方的要求，按时完成分包工程，并保证工程质量符合约定的标准。3.2分包方的责任分包方应对分包工程的安全、质量、进度等方面承担责任。3.3分包方的权利分包方享有按约定获得劳务费用、获得甲方提供的必要施工条件等权利。第四章工程质量与验收4.1工程质量标准本合同约定的工程质量标准为（质量标准）。4.2工程验收程序工程验收按照（验收程序）进行。4.3工程验收标准工程验收标准为（验收标准）。第五章工程进度与工期5.1工程进度计划分包方应按照（进度计划）完成工程。5.2工期延误责任分包方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。5.3工期提前完成奖励分包方如提前完成工程，按照（奖励办法）给予奖励。第六章劳务费用与支付6.1劳务费用构成本合同约定的劳务费用包括（费用构成）。6.2劳务费用支付方式劳务费用的支付方式为（支付方式）。6.3劳务费用支付时间劳务费用的支付时间为（支付时间）。第八章违约责任8.1违约行为认定8.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。8.3违约纠纷解决方式违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。第九章争议解决9.1争议解决方式双方可以选择仲裁或诉讼解决合同争议。9.2仲裁机构选择如选择仲裁，双方应共同选择一个有权处理的仲裁机构。9.3诉讼管辖法院如选择诉讼，双方约定的诉讼管辖法院为（法院名称）。第十章权利与义务的转让10.1权利转让未经对方同意，任何一方不得转让合同权利。10.2义务转让未经对方同意，任何一方不得转让合同义务。10.3转让程序及条件权利和义务的转让应遵守相关法律法规，并书面通知对方。第十一章保密条款11.1保密内容双方应对合同内容及商务谈判过程中的信息保密。11.2保密期限保密期限为（保密期限）。11.3保密违约责任违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十二章合同的终止与解除12.1合同终止条件合同终止条件为（终止条件）。12.2合同解除程序合同解除应遵循法定程序，并书面通知对方。12.3合同终止后的处理事项合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事项。第十三章附则13.1合同附件合同附件包括（附件名称）。13.2合同修改与补充合同的修改与补充应书面签订，并与本合同具有同等法律效力。13.3合同解除或终止后的权益处理合同解除或终止后，双方的权益按约定处理。第十四章合同签署14.1合同签署日期本合同签署日期为（签署日期）。14.2合同签署地点本合同签署地点为（签署地点）。14.3合同签署主体合同甲方：（甲方全称）合同乙方：（乙方全称）14.4合同盖章及效力本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）日期：（签字日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指令变更甲方有权根据工程实际情况变更分包工程的内容、进度、质量等要求。如甲方提出变更，乙方应按甲方要求执行，双方另有约定的除外。2.甲方监督与检查甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督与检查工作。3.甲方提供的施工条件甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、水电供应等。如甲方未提供上述条件，导致乙方施工受阻或工程延误，甲方应承担相应责任。4.甲方工程款支付甲方应按照合同约定的时间和方式支付劳务费用。如甲方迟延支付，应按迟延支付金额的（百分比）向乙方支付违约金。5.甲方解除合同如甲方有权解除合同，甲方应提前（提前通知时间）通知乙方，并按照合同约定支付乙方相应的违约金或赔偿损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担修复费用并支付违约金。2.乙方施工进度乙方应按照合同约定的进度计划完成施工。如乙方施工进度严重延误，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金或赔偿损失。3.乙方人员管理乙方应严格按照国家法律法规和甲方要求，对施工人员进行管理，确保施工安全。如乙方人员发生违章操作导致安全事故，乙方应承担全部责任。4.乙方材料供应乙方应按照合同约定的材料供应要求，保证材料质量、数量和供应时间。如乙方材料供应不符合要求或迟延供应，乙方应承担相应责任。5.乙方解除合同如乙方有权解除合同，乙方应提前（提前通知时间）通知甲方，并按照合同约定支付甲方相应的违约金或赔偿损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定承担。如双方另有约定，从其约定。3.第三方中介解除合同如第三方中介有权解除合同，第三方中介应提前（提前通知时间）通知甲方和乙方，并按照合同约定支付违约金或赔偿损失。4.第三方中介保密义务第三方中介应对合同内容及双方商业秘密保密。如第三方中介违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方的损失。5.第三方中介的权益处理合同解除或终止后，第三方中介的权益按约定处理。如双方另有约定，从其约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.分包工程详细说明4.劳务费用明细表5.施工进度计划表6.材料供应清单7.安全防护措施方案8.施工人员名单9.工程验收标准和方法10.违约金计算公式11.仲裁协议12.诉讼管辖法院证明13.合同履行过程中所需的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付劳务费用未提供施工所需的现场条件未履行合同约定的监督与检查职责擅自变更分包工程内容、进度、质量等要求2.乙方违约行为未按约定质量标准施工未按约定进度完成施工未对施工人员进行有效管理材料供应不符合要求或迟延供应3.第三方中介违约行为未公正、公平地履行中介职责未按约定时间完成中介服务泄露合同内容及双方商业秘密三、法律名词及解释：1.合同法中华人民共和国合同法是一部调整合同关系的行为法律。2.建筑法中华人民共和国建筑法是对建筑活动的管理、监督和规范。3.分包工程分包工程是指总包单位将其所承包的工程中的部分工程发包给其他单位或个人施工。4.劳务费用劳务费用是指乙方为完成分包工程所支出的各项人工成本。5.违约金违约金是违反合同约定的一方按照约定向另一方支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决方案：双方协商调整进度计划，乙方采取措施加快施工速度。2.工程质量问题解决方案：乙方按照约定标准进行修复，甲方监督质量，必要时双方共同协商解决。3.材料供应不及时解决方案