体育公园设施施工合同

体育公园设施施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称名称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1.甲方为体育公园的业主，拥有体育公园的建设项目及相关的权利义务；2.乙方具备相关资质，具备体育公园设施施工的能力和经验；3.双方本着平等、自愿、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的标的为体育公园设施的施工，包括但不限于：体育场地、设施、绿化、照明、给排水、供电等工程。第二条合同价格2.1双方确认，本合同的施工总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包含施工范围内的所有工程费用，包括但不限于：材料费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。第三条施工期限3.1乙方应按照本合同约定的施工内容，自合同签订之日起，__________日内完成施工。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长，延长天数不超过__________日。第四条质量标准4.1乙方应按照我国相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担不少于__________年的质量保修期。第五条付款方式5.1本合同施工总价款分三次支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。第六条违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的时间、质量、标准完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方如未按照本合同约定的时间支付款项，应按照同期银行贷款利率支付乙方利息。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工完毕、验收合格并办理移交手续后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方资质证书复印件3.施工设计图纸4.施工方案及施工计划5.材料及设备采购清单6.工程质量保修书7.付款凭证及转账记录8.工程验收报告9.移交手续记录二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。3.甲方未按约定时间支付款项，视为违约。4.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指体育公园的业主，拥有体育公园的建设项目及相关的权利义务。2.乙方：指具备相关资质，具备体育公园设施施工的能力和经验的企业。3.合同总价款：指双方约定的体育公园设施施工的总费用。4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。5.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，确保按时完成。2.工程质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.付款延误：甲方按时支付款项，如有延误，支付利息赔偿。4.合同争议：友好协商解决，如协商不成，依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.体育公园设施施工合同适用于体育场地、设施、绿化、照明、给排水、供电等工程的施工。2.合同适用于