2024版房地产工程劳务施工承包合同合同履行完毕后的结算与结清3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产工程劳务施工承包合同合同履行完毕后的结算与结清本合同目录一览1.结算依据与原则1.1结算依据1.2结算原则2.结算程序与时间2.1结算程序2.2结算时间3.工程量计算与确认3.1工程量计算方法3.2工程量确认程序4.工程款支付方式4.1预付款支付4.2进度款支付4.3结算款支付5.质量保证金5.1保证金比例5.2保证金退还条件6.逾期付款责任6.1逾期付款定义6.2逾期付款责任7.结算争议处理7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.结算文件与资料8.1结算文件8.2结算资料9.结算后的尾款支付9.1尾款支付比例9.2尾款支付时间10.结算后的保修责任10.1保修期限10.2保修责任11.结算后的工程验收11.1验收标准11.2验收程序12.结算后的工程移交12.1移交条件12.2移交程序13.结算后的税费承担13.1税费种类13.2税费承担14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.结算依据与原则1.1结算依据1.1.1本合同项下的结算依据包括但不限于合同文件、设计文件、施工图纸、工程量清单、工程变更单、现场签证、国家及地方相关法律法规等。1.1.2施工过程中产生的任何费用，均应按照合同约定及实际发生情况进行结算。1.2结算原则1.2.1结算应以合同约定为准，如有争议，双方应友好协商解决。1.2.2结算应遵循公平、公正、公开的原则，确保各方权益。1.2.3结算应严格按照工程进度进行，确保资金合理使用。2.结算程序与时间2.1结算程序2.1.1施工单位应在工程竣工验收合格后，向承包方提交结算申请。2.1.2承包方应在收到结算申请后，30日内对结算申请进行审核，并将审核结果通知施工单位。2.1.3双方对结算结果达成一致后，施工单位应在5日内向承包方提交正式结算文件。2.2结算时间2.2.1结算时间应自工程竣工验收合格之日起计算。2.2.2结算周期不超过60日。3.工程量计算与确认3.1工程量计算方法3.1.1工程量计算应严格按照国家及地方相关规范和标准执行。3.1.2工程量计算应以实际完成的工程量为依据。3.2工程量确认程序3.2.1施工单位应在工程完成后，按照约定的方法计算工程量，并向承包方提交工程量清单。3.2.2承包方应在收到工程量清单后，15日内对工程量进行确认，如有异议，应通知施工单位。3.2.3双方对工程量达成一致后，作为结算的依据。4.工程款支付方式4.1预付款支付4.1.1预付款比例为合同总价的10%，应在合同签订后5个工作日内支付。4.2进度款支付4.2.1进度款支付按照工程进度分阶段进行，每个阶段完成后，施工单位应向承包方提交进度款申请。4.2.2承包方应在收到进度款申请后，10日内对申请进行审核，并将审核结果通知施工单位。4.2.3进度款支付比例根据工程进度确定，具体比例由双方协商确定。4.3结算款支付4.3.1结算款支付应在结算完成后，30日内支付。5.质量保证金5.1保证金比例5.1.1质量保证金比例为合同总价的5%，应在合同签订后5个工作日内支付。5.2保证金退还条件5.2.1工程竣工验收合格后，承包方应在收到施工单位提交的质量保证金退还申请后，15日内退还质量保证金。5.2.2如施工单位在保修期内未履行保修义务，承包方有权扣除部分或全部质量保证金。6.逾期付款责任6.1逾期付款定义6.1.1逾期付款是指承包方未按约定时间支付工程款的行为。6.2逾期付款责任6.2.1承包方逾期付款，应向施工单位支付每日万分之五的违约金。6.2.2施工单位有权暂停施工，直至承包方支付逾期款项。8.结算文件与资料8.1结算文件8.1.1结算文件应包括但不限于结算书、工程量清单、施工图纸、设计变更单、现场签证、验收报告、相关费用清单等。8.1.2结算文件应由施工单位编制，并经承包方审核确认。8.2结算资料8.2.1结算资料应包括但不限于合同文本、设计文件、施工图纸、施工记录、验收记录、财务凭证等。8.2.2施工单位应妥善保管结算资料，并在结算过程中提供必要的信息。9.结算后的尾款支付9.1尾款支付比例9.1.1尾款支付比例为合同总价的5%，应在结算款支付后30日内支付。9.2尾款支付时间9.2.1尾款支付时间应自结算款支付之日起计算。10.结算后的保修责任10.1保修期限10.1.1保修期限为工程竣工验收合格之日起的两年。10.2保修责任10.2.1施工单位应按照国家及地方相关法律法规和合同约定，对工程进行保修。10.2.2保修期内，如因施工单位原因导致工程质量问题，施工单位应负责修复，并承担相应费用。11.结算后的工程验收11.1验收标准11.1.1工程验收标准应符合国家及地方相关法律法规、设计文件、施工图纸和合同约定。11.2验收程序11.2.1工程验收应按照合同约定和工程实际情况进行。11.2.2验收应由施工单位组织，承包方参与，并邀请相关方进行。12.结算后的工程移交12.1移交条件12.1.1工程验收合格后，施工单位应将工程及有关资料移交给承包方。12.2移交程序12.2.1移交时应包括工程实体、技术资料、设备设施等。12.2.2移交程序应按照合同约定执行，并确保移交过程顺利进行。13.结算后的税费承担13.1税费种类13.1.1结算过程中涉及的税费包括但不限于增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。13.2税费承担13.2.1税费承担按照国家及地方相关法律法规和合同约定执行。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同如有变更，应以书面形式双方签字盖章后生效。14.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与界定15.1第三方介入是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为提供专业服务、监督、评估或调解等目的而介入合同的第三方。15.2第三方可以是但不限于监理机构、审计机构、法律顾问、仲裁机构、专业评估机构等。16.第三方介入的引入程序16.1甲乙双方应协商一致，确定第三方介入的具体事宜。16.2甲乙双方应共同签署第三方介入协议，明确第三方介入的范围、权限、费用及责任等。17.第三方介入的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和介入协议的约定，履行其职责。17.1.2第三方应对其提供的专业服务、监督、评估或调解等结果承担责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。17.2.2第三方有权根据合同约定和介入协议的约定，对甲乙双方的行为进行监督和评估。17.3第三方的义务17.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3.2第三方应按照合同约定和介入协议的约定，按时完成相关工作。18.第三方介入的费用承担18.1第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定和介入协议的约定分摊。18.2若第三方介入导致合同成本增加，甲乙双方应协商解决增加的成本分摊问题。19.第三方介入时的额外条款19.1.1第三方介入的范围和期限。19.1.2第三方介入的权限和责任。19.1.3第三方介入的费用和支付方式。19.1.4第三方介入的争议解决机制。20.第三方责任限额的明确20.1第三方责任限额应根据第三方介入协议的约定，并在合同中明确。20.2第三方责任限额应包括但不限于：20.2.1第三方因其专业服务、监督、评估或调解等行为造成的直接经济损失。20.2.2第三方因其违约行为造成的甲乙双方的经济损失。20.3若第三方责任超出责任限额，甲乙双方应根据实际情况另行协商解决。21.第三方与其他各方的划分说明21.1第三方介入后，其职责与权利仅限于合同约定和介入协议的范围内。21.2第三方不得干预甲乙双方的正常合同履行。21.3第三方与甲乙双方应保持独立关系，不得接受任何一方的贿赂或不当影响。21.4第三方与其他各方（如供应商、分包商等）之间的责任划分，应按照合同约定和相关法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同文本详细要求：合同文本应完整、准确，包含所有合同条款。说明：合同文本是双方履行合同义务的主要依据。2.设计文件详细要求：设计文件应包括施工图纸、设计说明书、相关技术规范等。说明：设计文件是指导施工的重要文件。3.施工图纸详细要求：施工图纸应清晰、准确，符合国家及地方相关规范。说明：施工图纸是施工过程中必须遵循的技术文件。4.工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出工程量、单价和总价。说明：工程量清单是结算工程款的重要依据。5.施工记录详细要求：施工记录应记录施工过程中的重要事项，如材料使用、进度等。说明：施工记录是反映工程实际情况的重要资料。6.验收报告详细要求：验收报告应详细记录验收结果，包括工程质量、安全等。说明：验收报告是工程验收合格的证明。7.现场签证详细要求：现场签证应记录现场发生的变更事项，包括原因、内容等。说明：现场签证是变更工程量及费用的依据。8.财务凭证详细要求：财务凭证应包括发票、收据、银行对账单等。说明：财务凭证是证明费用发生及支付的依据。9.质量保证金退还申请详细要求：退还申请应包括退还原因、金额等。说明：质量保证金退还申请是退还质量保证金的依据。10.第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方介入的范围、权限、费用及责任等。说明：第三方介入协议是第三方介入合同的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定支付工程款。1.2施工单位未按合同约定完成工程。1.3甲乙双方未按合同约定履行验收义务。1.4第三方未按介入协议履行职责。1.5甲乙双方未按合同约定提供资料或协助。2.责任认定标准2.1违约行为发生后，违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。2.3违约金的计算标准根据合同约定和法律法规执行。3.示例说明3.1若施工单位未按合同约定完成工程，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿因违约造成的损失。3.2若甲乙双方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿因违约造成的损失。3.3若第三方未按介入协议履行职责，应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿因违约造成的损失。全文完。2024版房地产工程劳务施工承包合同合同履行完毕后的结算与结清1本合同目录一览1.结算依据及程序1.1结算依据1.2结算程序1.3结算资料提交1.4结算时间要求1.5结算争议解决2.工程量计算2.1工程量计算规则2.2工程量审核2.3工程量变更2.4工程量计算争议3.工程款支付3.1工程款支付方式3.2工程款支付时间3.3工程款支付比例3.4工程款支付争议4.质量保证金4.1保证金比例4.2保证金退还条件4.3保证金退还程序4.4保证金争议5.逾期付款责任5.1逾期付款违约金5.2逾期付款责任承担5.3逾期付款争议6.逾期结算责任6.1逾期结算违约金6.2逾期结算责任承担6.3逾期结算争议7.不可抗力及合同解除7.1不可抗力定义7.2不可抗力发生后的处理7.3合同解除条件7.4合同解除程序7.5合同解除争议8.合同终止及清算8.1合同终止条件8.2合同终止程序8.3清算范围8.4清算程序8.5清算争议9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密责任9.4保密争议10.法律适用与争议解决10.1法律适用10.2争议解决方式10.3争议解决机构10.4争议解决程序10.5争议解决费用11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：工程进度款支付计划11.3附件三：合同履行过程中发生的变更记录11.4附件四：其他相关文件12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二13.3其他约定事项三13.4其他约定事项四14.合同签署及附件14.1合同签署14.2附件签署14.3合同及附件效力第一部分：合同如下：1.结算依据及程序1.1结算依据本合同结算依据包括但不限于国家相关法律法规、行业标准、合同约定的工程量计算规则、施工图纸、施工记录、工程变更记录、合同附件等。1.2结算程序1.2.1承包方应在工程完工后，按照合同约定的时间向发包方提交结算资料。1.2.2发包方收到结算资料后，应在合同约定的时间内进行审核。1.2.3审核通过后，双方应在合同约定的时间内达成结算协议。1.2.4达成结算协议后，发包方应在合同约定的时间内支付结算款项。1.3结算资料提交1.3.1承包方应提交的结算资料包括但不限于：（1）工程量清单；（2）工程量计算书；（3）施工记录；（4）工程变更记录；（5）合同附件；（6）其他相关证明材料。1.4结算时间要求1.4.1承包方应在工程完工后，合同约定的期限内提交结算资料。1.4.2发包方应在收到结算资料后，合同约定的期限内完成审核。1.5结算争议解决1.5.1若双方对结算结果有异议，应友好协商解决。1.5.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。2.工程量计算2.1工程量计算规则2.1.1工程量计算应按照国家现行工程量计算规范执行。2.1.2特殊工程量计算应遵循合同约定。2.2工程量审核2.2.1发包方收到承包方提交的工程量计算书后，应在合同约定的时间内完成审核。2.2.2审核内容包括但不限于工程量计算是否符合规范、是否存在错误等。2.3工程量变更2.3.1工程量变更应遵循合同约定，由双方协商一致后进行。2.3.2变更后的工程量计算应重新审核。2.4工程量计算争议2.4.1若双方对工程量计算结果有争议，应友好协商解决。2.4.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。3.工程款支付3.1工程款支付方式3.1.1工程款支付采用银行转账方式。3.2工程款支付时间3.2.1按照合同约定的工程进度，分阶段支付工程款。3.3工程款支付比例3.3.1首付款比例为合同总价款的10%。3.3.2中间付款比例为合同总价款的30%。3.3.3结算款比例为合同总价款的50%。3.4工程款支付争议3.4.1若双方对工程款支付有争议，应友好协商解决。3.4.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。4.质量保证金4.1保证金比例4.1.1质量保证金比例为合同总价款的5%。4.2保证金退还条件4.2.1工程质量验收合格；4.2.2工程保修期满；4.2.3承包方履行合同义务完毕。4.3保证金退还程序4.3.1发包方应在质量保证金退还条件满足后，收到承包方退还保证金申请的合同约定时间内退还。4.4保证金争议4.4.1若双方对保证金退还有争议，应友好协商解决。4.4.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。5.逾期付款责任5.1逾期付款违约金5.1.1逾期付款违约金按每日万分之五计算。5.2逾期付款责任承担5.2.1逾期付款责任由付款方承担。5.3逾期付款争议5.3.1若双方对逾期付款有争议，应友好协商解决。5.3.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。6.逾期结算责任6.1逾期结算违约金6.1.1逾期结算违约金按每日万分之五计算。6.2逾期结算责任承担6.2.1逾期结算责任由结算方承担。6.3逾期结算争议6.3.1若双方对逾期结算有争议，应友好协商解决。6.3.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。7.不可抗力及合同解除7.1不可抗力定义7.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。7.2不可抗力发生后的处理7.2.1发生不可抗力事件后，双方应立即通知对方。7.2.2双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。7.2.3不可抗力事件导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。7.3合同解除条件7.3.1发生不可抗力事件，且双方均无法履行合同义务。7.4合同解除程序7.4.1发生不可抗力事件后，一方应在合同约定的时间内通知对方。7.4.2双方应在接到通知后，合同约定的时间内协商解除合同。7.5合同解除争议7.5.1若双方对合同解除有争议，应友好协商解决。7.5.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。8.合同终止及清算8.1合同终止条件8.1.1合同约定的期限届满；8.1.2双方协商一致；8.1.3发生不可抗力，且合同无法继续履行；8.1.4因一方违约导致合同无法履行；8.1.5法律法规规定的其他合同终止情形。8.2合同终止程序8.2.1发生合同终止条件后，一方应书面通知另一方。8.2.2双方应在接到通知后，合同约定的时间内办理合同终止手续。8.3清算范围8.3.1清算范围包括但不限于：（1）工程已完成部分的结算；（3）质量保证金的处理；（4）合同约定的其他清算事项。8.4清算程序8.4.1双方应在合同终止后，合同约定的时间内成立清算组。8.4.2清算组负责处理合同终止后的清算事宜。8.4.3清算组应在合同约定的时间内完成清算工作。8.5清算争议8.5.1若双方对清算结果有争议，应友好协商解决。8.5.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.保密条款9.1保密内容9.1.1合同内容及相关的技术、商业信息；9.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密责任9.3.1双方应严格遵守保密义务，不得泄露或使用保密信息。9.4保密争议9.4.1若双方对保密事宜有争议，应友好协商解决。9.4.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.法律适用与争议解决10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式10.2.1双方发生争议，应通过友好协商解决。10.2.2协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决机构10.3.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院。10.4争议解决程序10.4.1双方应按照法院的审理程序进行诉讼。10.5争议解决费用10.5.1诉讼费用由败诉方承担。11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.1.1附件一应详细列明工程量计算规则、工程量明细等。11.2附件二：工程进度款支付计划11.2.1附件二应明确约定各阶段工程进度款支付的时间、金额等。11.3附件三：合同履行过程中发生的变更记录11.3.1附件三应详细记录合同履行过程中发生的变更事项。11.4附件四：其他相关文件11.4.1附件四应包括双方认为有必要作为合同组成部分的其他文件。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章；12.1.2合同经双方代表签字盖章后生效。12.2合同生效日期12.2.1合同生效日期为双方签字盖章之日起。12.3合同终止条件12.3.1合同约定的期限届满；12.3.2双方协商一致；12.3.3发生不可抗力，且合同无法继续履行；12.3.4因一方违约导致合同无法履行；12.3.5法律法规规定的其他合同终止情形。12.4合同终止日期12.4.1合同终止日期为合同约定的终止条件成就之日起。13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.1.1双方应遵守国家有关法律法规，履行合同义务。13.2其他约定事项二13.2.1双方应相互配合，共同推进工程进度。13.3其他约定事项三13.3.1双方应按照合同约定，及时沟通，解决合同履行过程中出现的问题。13.4其他约定事项四13.4.1双方应妥善保管合同及附件，防止遗失或损坏。14.合同签署及附件14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份。14.2附件签署14.2.1附件与合同具有同等法律效力，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。15.2.2第三方介入应在合同履行过程中，根据实际需要和双方约定。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应将第三方介入事宜通知对方，并取得对方同意。15.3.2双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。15.3.3第三方介入后，应按照合同约定和双方协议的要求，独立、公正地履行职责。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，符合合同要求。16.1.2甲方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责和权利。16.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其履行合同义务。16.2乙方责任16.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和便利。16.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其履行合同义务。16.2.3乙方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责和权利。17.第三方责任17.1第三方职责17.1.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，提供专业服务。17.1.2第三方应独立、公正地履行职责，不得偏袒任何一方。17.1.3第三方应按照合同约定的时间、质量、费用等要求，完成工作。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬。17.3第三方义务17.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.3.2第三方应按照合同约定，按时完成工作。17.3.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。18.1.2第三方责任限额由甲乙双方在协议中约定，最高不超过合同总价的5%。18.2责任承担18.2.1第三方责任限额内的损失，由第三方承担赔偿责任。18.2.2超过责任限额的损失，由甲乙双方按照各自的责任比例承担。19.第三方更换19.1第三方更换条件19.1.1第三方因自身原因无法继续履行职责；19.1.2双方协商一致。19.2第三方更换程序19.2.1双方应书面通知第三方，并取得其同意。19.2.2双方应与新的第三方签订书面协议，明确其职责和权利。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更20.1.1第三方介入导致合同内容需要变更的，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议。20.2合同变更程序20.2.1双方应将合同变更事宜通知对方，并取得对方同意。20.2.2双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责和权利。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决21.1.1第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决。21.1.2协商不成的，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。21.2争议解决机构21.2.1第三方介入产生的争议，应提交至合同约定的仲裁机构。21.3争议解决程序21.3.1双方应按照仲裁机构的审理程序进行仲裁。21.4争议解决费用21.4.1仲裁费用由败诉方承担。22.第三方介入的合同终止22.1合同终止条件22.1.1第三方介入的合同约定的期限届满；22.1.2双方协商一致；22.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责；22.1.4法律法规规定的其他合同终止情形。22.2合同终止程序22.2.1双方应书面通知第三方，并取得其同意。22.2.2双方应与第三方签订书面协议，明确合同终止后的处理事宜。22.3合同终止后的责任22.3.1合同终止后，第三方应按照约定，完成剩余工作，并承担相应的责任。22.4合同终止争议22.4.1若双方对合同终止有争议，应友好协商解决。22.4.2协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等，并附上相应的计算依据和说明。2.附件二：工程进度款支付计划详细要求：明确各阶段工程进度款的支付时间、金额、支付条件等，并附上进度款支付进度表。3.附件三：合同履行过程中发生的变更记录详细要求：详细记录合同履行过程中发生的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更时间、变更后的合同条款等。4.附件四：其他相关文件详细要求：包括但不限于设计变更通知、施工图纸变更、验收报告、质量检验报告、材料设备采购合同等。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方的名称、职责、权利和义务，以及介入的具体事项和期限。6.附件六：质量保证金退还协议详细要求：明确质量保证金的退还条件、退还程序、退还金额等。7.附件七：争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构、程序和费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方未按合同约定的时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例说明：若合同约定每月25日支付当月工程款，甲方于次月5日支付，则甲方需支付自次月5日至实际支付日的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方未按合同约定的时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。示例说明：若合同约定工程应在120天内完成，乙方实际完成时间为150天，则乙方需支付自第121天至实际完成日的违约金。3.违约行为：第三方未按协议履行职责责任认定标准：第三方未按协议履行职责，导致合同无法履行，应承担相应的赔偿责任。示例说明：若第三方在合同履行过程中，因自身原因导致工程进度延误，乙方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。4.违约行为：一方泄露对方商业秘密责任认定标准：一方泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任。示例说明：若甲方泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任，包括但不限于停止泄露、赔偿损失等。5.违约行为：一方违反保密条款责任认定标准：一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。示例说明：若乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。全文完。2024版房地产工程劳务施工承包合同合同履行完毕后的结算与结清2本合同目录一览1.结算依据与标准1.1结算依据1.2结算标准1.3结算时间2.结算流程2.1提交结算资料2.2审核结算资料2.3确认结算金额2.4预付结算款2.5结算款支付3.结清条件3.1工程质量验收合格3.2工程量清单审核无误3.3合同约定款项支付完毕3.4保修期届满4.结清方式4.1现金支付4.2银行转账4.3支票支付4.4其他约定支付方式5.结清时间5.1结清期限5.2延期结清5.3违约责任6.结算争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决费用7.结算费用7.1结算费用承担7.2结算费用计算方法7.3结算费用支付时间8.结算资料保管8.1结算资料保存期限8.2结算资料保管责任8.3结算资料归档要求9.结算档案管理9.1结算档案整理9.2结算档案归档9.3结算档案查阅10.结算资料变更10.1结算资料变更申请10.2结算资料变更审批10.3结算资料变更备案11.结算款项用途11.1结算款项用途说明11.2结算款项使用范围11.3结算款项使用监管12.结算款项回收12.1结算款项回收责任12.2结算款项回收时间12.3结算款项回收方式13.结算款项退还13.1结算款项退还申请13.2结算款项退还审批13.3结算款项退还时间14.结算款项追偿14.1结算款项追偿责任14.2结算款项追偿程序14.3结算款项追偿时效第一部分：合同如下：第一条结算依据与标准1.1结算依据（1）本合同及附件；（2）工程量清单；（3）施工图纸；（4）设计变更通知书；（5）现场签证；（6）合同约定的其他文件。1.2结算标准结算标准依据国家及地方有关工程结算的法律法规、行业规范及双方约定执行。1.3结算时间结算时间自工程竣工验收合格之日起30日内，承包人向发包人提交结算报告。第二条结算流程2.1提交结算资料承包人应按照合同约定，在结算时间内向发包人提交完整的结算资料，包括但不限于：（1）结算报告；（2）工程量清单；（3）施工图纸；（4）设计变更通知书；（5）现场签证；（6）合同约定的其他文件。2.2审核结算资料发包人收到结算资料后，应在10日内对结算资料进行审核，并将审核意见通知承包人。2.3确认结算金额双方根据审核意见，对结算金额进行确认，并在确认后15日内签订结算协议。2.4预付结算款在结算协议签订后，发包人应预付结算款的50%。2.5结算款支付结算款支付时间：结算协议签订后30日内，发包人支付结算款的剩余50%。第三条结清条件3.1工程质量验收合格本合同工程经质量验收合格，达到合同约定的质量标准。3.2工程量清单审核无误经双方审核，工程量清单无误。3.3合同约定款项支付完毕承包人已按照合同约定，完成所有款项的支付。3.4保修期届满本合同工程保修期届满，且无任何保修责任。第四条结清方式4.1现金支付经双方协商一致，结清方式可采取现金支付。4.2银行转账结清方式可采取银行转账，双方应在结算协议中约定具体的账户信息。4.3支票支付结清方式可采取支票支付，双方应在结算协议中约定支票的具体信息。4.4其他约定支付方式经双方协商一致，可采取其他约定支付方式。第五条结清时间5.1结清期限结清期限自工程竣工验收合格之日起90日内。5.2延期结清如因特殊情况导致结清期限延长，双方应协商一致，并在合同中明确约定延期结清的期限。5.3违约责任如一方未在约定时间内完成结清，应向对方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。第六条结算争议解决6.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。6.2争议解决机构双方协商一致选择中国仲裁委员会作为争议解决机构。6.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。第七条结算费用7.1结算费用承担结算费用包括但不限于审核费用、资料整理费用、档案管理费用等，由双方按比例承担。7.2结算费用计算方法结算费用计算方法按合同约定执行，若无约定，按实际发生费用计算。7.3结算费用支付时间结算费用支付时间与结算款支付时间相同。第八条结算资料保管8.1结算资料保存期限结算资料应保存至合同约定的工程保修期满后5年。8.2结算资料保管责任承包人负责结算资料的收集、整理和保管，确保资料的完整性和准确性。8.3结算资料归档要求结算资料应按照国家档案管理的有关规定进行归档，归档资料应包括但不限于结算报告、工程量清单、施工图纸、设计变更通知书、现场签证等。第九条结算档案管理9.1结算档案整理结算档案整理应遵循分类、编号、装订等规范，确保档案的整洁和易于查阅。9.2结算档案归档结算档案应在结算资料保存期限届满前进行归档，归档应由档案管理人员负责。9.3结算档案查阅结算档案的查阅应遵守档案管理的相关规定，查阅者需出示有效身份证明，并填写查阅登记表。第十条结算资料变更10.1结算资料变更申请如结算资料发生变更，承包人应在变更发生后5日内向发包人提出变更申请。10.2结算资料变更审批发包人收到变更申请后，应在3日内进行审批，并将审批结果通知承包人。10.3结算资料变更备案经审批通过的结算资料变更，承包人应在1日内进行备案，并将变更后的资料提交给发包人。第十一条结算款项用途11.1结算款项用途说明结算款项用于支付工程实际发生的费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。11.2结算款项使用范围结算款项的使用范围应限于合同约定的工程范围和内容。11.3结算款项使用监管发包人有权对结算款项的使用进行监督，承包人应配合并提供相关证明材料。第十二条结算款项回收12.1结算款项回收责任承包人应负责结算款项的回收，确保款项的安全和及时到账。12.2结算款项回收时间结算款项的回收时间应在结算款支付后的10个工作日内完成。12.3结算款项回收方式结算款项的回收方式应与支付方式一致，或经双方协商一致的其他方式。第十三条结算款项退还13.1结算款项退还申请如结算款项有误或不需要支付，承包人应在发现之日起5日内向发包人提出退还申请。13.2结算款项退还审批发包人收到退还申请后，应在2日内进行审批，并将审批结果通知承包人。13.3结算款项退还时间结算款项的退还应在审批通过后5个工作日内完成。第十四条结算款项追偿14.1结算款项追偿责任如承包人未按时回收结算款项，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金。14.2结算款项追偿程序追偿程序应遵循合同约定和法律法规的规定，承包人应在收到追偿通知后10日内支付欠款。14.3结算款项追偿时效结算款项的追偿时效为自结算款支付之日起2年。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关活动或提供专业服务的独立法人、自然人或其他组织。1.2.1会计师事务所、审计机构；1.2.2造价咨询公司、工程监理单位；1.2.3法务顾问、调解机构；1.2.4其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方介入的条件与程序2.1条件2.1.1第三方介入需经甲乙双方书面同意；2.1.2第三方应具备相应的资质和能力；2.1.3第三方介入应有利于合同的履行和争议的解决。2.2程序2.2.1甲乙双方应共同签订第三方介入协议，明确第三方介入的具体事项和职责；2.2.2第三方介入协议应作为本合同的附件；2.2.3第三方介入协议的签订，需经过甲乙双方及第三方共同确认。第三条第三方的责任与权利3.1责任3.1.1第三方应按照介入协议的约定，履行其职责，确保其提供的服务符合合同要求；3.1.2第三方应对其提供的服务质量承担责任，如因第三方原因导致合同履行受阻，第三方应承担相应的责任；3.1.3第三方在介入过程中，如违反法律法规或合同约定，应承担相应的法律责任。3.2权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助；3.2.2第三方有权根据介入协议的约定，获取相应的报酬；3.2.3第三方有权在介入过程中，对合同履行情况进行监督和评价。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方应独立于甲方，不受甲方任何形式的干预；4.1