2024年度建筑工程施工合同终止履约担保合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同终止履约担保合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方当事人2.合同背景2.1项目概况2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.合同主体3.1承包人3.2甲方3.3乙方4.合同标的4.1工程范围4.2工程质量4.3工程进度5.合同价款5.1工程价款5.2工程款支付方式5.3工程款支付时间6.合同履行6.1工程施工6.2工程验收6.3工程保修7.合同变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更责任8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除责任9.合同终止9.1终止条件9.2终止程序9.3终止责任10.履约担保10.1担保范围10.2担保方式10.3担保期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2024年度建筑工程施工合同终止履约担保合同”。1.2合同编号：合同编号为XYZ2024001。1.3合同签订日期：本合同签订日期为2024年1月1日。1.4合同签订地点：本合同签订地点为市区大厦室。1.5合同双方当事人：2.合同背景2.1项目概况：本项目为市区住宅小区建设项目，占地面积平方米，总建筑面积平方米。2.2项目地点：市区街道。2.3项目规模：本项目建设规模为栋住宅楼，配套设施包括地下车库、绿化景观等。2.4项目工期：本项目建设工期为个月。3.合同主体3.1承包人：承包人具备建设行政主管部门核发的相应等级资质证书，具备承担本项目建设的能力。3.2甲方：甲方为市区住宅小区的建设单位，负责项目的投资、建设和管理。3.3乙方：乙方为具备担保业务资质的金融机构，愿意为承包人提供履约担保。4.合同标的4.1工程范围：本合同标的包括栋住宅楼的建设工程，具体内容详见工程量清单及施工图纸。4.2工程质量：本工程质量标准应符合国家及地方相关质量标准，确保工程达到优良等级。4.3工程进度：本工程按施工进度计划进行，具体进度安排详见施工组织设计。5.合同价款5.1工程价款：本工程总价款为人民币万元整。5.2工程款支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付方式详见合同附件。5.3工程款支付时间：甲方应在每个支付节点前5个工作日内支付相应款项。6.合同履行6.1工程施工：承包人应严格按照合同约定和施工图纸进行施工，确保工程质量和进度。6.2工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，验收合格后方可投入使用。6.3工程保修：承包人应按照国家规定和合同约定提供工程保修服务。7.合同变更7.1变更范围：合同变更范围包括但不限于工程范围、工程价款、工期、质量标准等。7.2变更程序：任何一方要求变更合同内容，应提前天向对方提出书面变更申请，经双方协商一致后签订变更协议。7.3变更责任：因变更产生的费用和工期延误，由变更双方根据实际情况承担相应责任。8.合同解除8.1解除条件：8.1.1甲方原因：如甲方未能按时支付工程款，导致承包人无法正常施工，承包人有权解除合同。8.1.2乙方原因：如乙方未能履行担保义务，承包人有权解除合同。8.1.3承包人原因：如承包人严重违反合同约定，甲方有权解除合同。8.2解除程序：8.2.1一方提出解除合同，应提前天以书面形式通知对方。8.2.2双方应在接到解除通知后日内，就合同解除事宜进行协商。8.2.3如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。8.3解除责任：8.3.1甲方解除合同，应支付承包人已完工程款及合理损失。8.3.2承包人解除合同，应退还甲方已支付的预付款及合理损失。8.3.3乙方解除合同，应承担相应的担保责任。9.合同终止9.1终止条件：9.1.1合同履行完毕。9.1.2双方协商一致解除合同。9.1.3合同约定的终止条件成就。9.2终止程序：9.2.1双方应按照合同约定进行终止程序。9.2.2双方应在合同终止后日内进行工程结算。9.2.3双方应在合同终止后日内办理合同解除手续。9.3终止责任：9.3.1合同终止后，双方应按照合同约定进行清算。9.3.2双方应承担因合同终止而产生的合理费用。10.履约担保10.1担保范围：乙方为本合同约定的工程款支付提供全额担保。10.2担保方式：乙方提供银行保函作为担保方式。10.3担保期限：担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按期付款、未按期施工、工程质量不合格等。11.2违约责任：11.2.1甲方违约：应承担违约责任，支付违约金，并赔偿承包人因此遭受的损失。11.2.2承包人违约：应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。11.2.3乙方违约：应承担违约责任，赔偿因此给承包人造成的损失。12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构：仲裁委员会。13.合同生效及终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件：合同履行完毕或合同约定的终止条件成就。14.其他约定14.1合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、工程进度计划等。14.3合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、审计方、仲裁机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了保证合同履行，提高工程质量，确保工程进度，解决合同履行过程中的争议等。16.第三方介入的引入程序16.1引入条件：任何一方提出引入第三方，应向对方提出书面申请，并说明第三方介入的具体目的和预期效果。16.2引入程序：16.2.1双方协商一致后，签订第三方介入协议。16.2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务以及费用承担。16.2.3第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.第三方的职责与权利17.1第三方职责：17.1.1监理方：负责监督工程质量、工程进度和工程款的支付。17.1.2咨询方：提供专业咨询意见，协助解决技术问题。17.1.3评估方：对工程质量、进度和成本进行评估。17.1.4审计方：对工程款支付和项目财务进行审计。17.1.5仲裁机构：解决合同履行过程中的争议。17.2第三方权利：17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查。17.2.3第三方有权根据合同约定对甲乙双方提出意见和建议。18.第三方的责任与限制18.1第三方责任：18.1.1第三方应按照合同约定履行职责，因第三方原因导致合同目标未能实现，第三方应承担相应责任。18.1.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。18.2第三方责任限额：18.2.1第三方的责任限额由合同约定，通常以第三方服务费用的一定比例确定。18.2.2如第三方责任超过责任限额，超出部分由甲乙双方按比例承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：19.1.1第三方应服从甲方的管理和监督。19.1.2第三方应按照甲方的要求提供相关服务。19.2第三方与乙方的的关系：19.2.1第三方应服从乙方的管理和监督。19.2.2第三方应按照乙方的要求提供相关服务。19.3第三方与甲乙双方的关系：19.3.1第三方应同时向甲乙双方提供服务，并保持中立。19.3.2第三方应确保其行为不损害甲乙双方的合法权益。20.第三方介入的费用20.1第三方介入费用由合同约定，通常包括第三方服务费用和第三方人员差旅费用。20.2第三方介入费用由甲乙双方共同承担，具体承担比例由合同约定。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件：21.1.1合同履行完毕。21.1.2第三方介入协议约定的终止条件成就。21.1.3双方协商一致终止第三方介入。21.2第三方介入的终止程序：21.2.1双方应提前天以书面形式通知第三方终止介入。21.2.2第三方应在接到终止通知后日内完成相关工作的移交和结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：列出所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程的实际完成量和工程款支付依据。2.施工图纸详细要求：提供所有设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图、结构图等。说明：施工图纸是施工的依据，必须清晰、准确，确保施工质量。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应详细规划施工过程。4.工程进度计划详细要求：明确各阶段施工的起止时间，包括关键线路和节点工期。说明：工程进度计划是监控工程进度的依据，确保工程按期完成。5.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：工程验收报告是确认工程质量的重要文件。6.工程保修书详细要求：明确保修范围、保修期限、保修方式等。说明：保修书是承包人承担保修责任的承诺。7.担保合同详细要求：包括担保范围、担保方式、担保期限等。说明：担保合同是乙方提供履约担保的依据。8.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、职责、权利、义务和费用。说明：第三方介入协议是第三方参与合同履行的法律文件。9.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、争议解决机构等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按期支付工程款。责任认定：甲方应支付违约金，并赔偿承包人因此遭受的损失。示例：若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应支付相当于应付工程款%的违约金。2.承包人违约行为及责任认定：违约行为：未按期完成工程。责任认定：承包人应支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若承包人未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付相当于应付工程款%的违约金。3.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未能履行担保义务。责任认定：乙方应承担相应的担保责任，赔偿因此给承包人造成的损失。示例：若乙方未能履行担保义务，导致承包人遭受损失，乙方应赔偿损失金额。4.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未能履行合同约定的职责。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因此给甲乙双方造成的损失。示例：若第三方未能履行监理职责，导致工程质量问题，第三方应赔偿损失金额。全文完。2024年度建筑工程施工合同终止履约担保合同1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的与意义2.合同双方基本信息2.1承包方基本信息2.2业主方基本信息2.3监理方基本信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.合同终止原因4.1合同终止的具体原因4.2合同终止的法律依据5.履约担保合同内容5.1履约担保的形式5.2履约担保的金额5.3履约担保的有效期限5.4履约担保的解除条件6.履约担保的支付方式6.1保证金支付方式6.2保险支付方式6.3其他支付方式7.履约担保的退还7.1履约担保退还的条件7.2履约担保退还的程序7.3履约担保退还的时间8.合同违约责任8.1承包方违约责任8.2业主方违约责任8.3监理方违约责任9.争议解决方式9.1争议解决的原则9.2争议解决的方式9.3争议解决的时效10.合同生效与解除10.1合同生效的条件10.2合同解除的条件10.3合同解除的程序11.合同变更与补充11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序11.3合同补充的内容12.合同解除后的处理12.1合同解除后的债权债务处理12.2合同解除后的财产返还12.3合同解除后的其他处理13.合同解除后的争议解决13.1合同解除后的争议解决原则13.2合同解除后的争议解决方式13.3合同解除后的争议解决时效14.合同签署与生效日期14.1合同签署的时间14.2合同生效的时间14.3合同签署与生效的地点第一部分：合同如下：第一条合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.2合同订立的目的与意义本合同旨在明确2024年度建筑工程施工合同终止后的履约担保事宜，确保合同双方及监理方的合法权益，维护工程建设的顺利进行。第二条合同双方基本信息2.1承包方基本信息承包方名称：________法定代表人：________注册地址：________联系电话：________2.2业主方基本信息业主方名称：________法定代表人：________注册地址：________联系电话：________2.3监理方基本信息监理方名称：________法定代表人：________注册地址：________联系电话：________第三条工程概况3.1工程名称工程名称：________3.2工程地点工程地点：________3.3工程规模工程规模：________3.4工程类型工程类型：________第四条合同终止原因4.1合同终止的具体原因合同终止原因：________4.2合同终止的法律依据合同终止的法律依据：依据《中华人民共和国合同法》第九十四条及相关法律法规。第五条履约担保合同内容5.1履约担保的形式履约担保形式：________5.2履约担保的金额履约担保金额：________元5.3履约担保的有效期限履约担保有效期限：自合同签订之日起至________日止。5.4履约担保的解除条件履约担保解除条件：________第六条履约担保的支付方式6.1保证金支付方式保证金支付方式：________6.2保险支付方式保险支付方式：________6.3其他支付方式其他支付方式：________第七条履约担保的退还7.1履约担保退还的条件履约担保退还条件：________7.2履约担保退还的程序履约担保退还程序：________7.3履约担保退还的时间履约担保退还时间：________任何解释和说明，以固定字符“”作为第一段落的开篇标识进行输出。第八条合同违约责任8.1承包方违约责任（1）支付违约金，违约金为合同总金额的________%；（2）赔偿业主方因此遭受的直接经济损失；（3）承担由此引起的相关法律责任。8.2业主方违约责任（1）支付违约金，违约金为合同总金额的________%；（2）赔偿承包方因此遭受的直接经济损失；（3）承担由此引起的相关法律责任。8.3监理方违约责任（1）支付违约金，违约金为合同总金额的________%；（2）赔偿合同双方因此遭受的直接经济损失；（3）承担由此引起的相关法律责任。第九条争议解决方式9.1争议解决的原则争议解决应遵循公平、公正、公开的原则。9.2争议解决的方式（1）双方应通过友好协商解决争议；（2）如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁；（3）如仲裁委员会仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。9.3争议解决的时效争议解决应在合同签订之日起________日内提出。第十条合同生效与解除10.1合同生效的条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除的条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）经双方协商一致解除合同；（3）依法或依合同约定应当解除合同的其他情形。10.3合同解除的程序（1）提出解除合同的一方应提前________日书面通知对方；（2）收到通知的一方应在________日内作出答复；（3）双方应按合同约定处理合同解除后的相关事宜。第十一条合同变更与补充11.1合同变更的条件（1）合同内容不符合实际情况；（2）合同双方协商一致；（3）法律法规或政策调整。11.2合同变更的程序（1）提出变更的一方应提前________日书面通知对方；（2）双方应就变更内容进行协商；（3）协商一致后，双方应签订书面变更协议。11.3合同补充的内容合同补充内容包括但不限于：合同未尽事宜、合同双方约定的其他事项。第十二条合同解除后的处理12.1合同解除后的债权债务处理（1）合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定处理债权债务；（3）合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定处理相关费用。12.2合同解除后的财产返还（1）合同解除后，双方应按照合同约定或法律规定返还财产；（2）返还财产应包括但不限于：保证金、预付款、材料设备等；（3）返还财产的时间、方式应按照合同约定或法律规定执行。12.3合同解除后的其他处理合同解除后的其他处理包括但不限于：合同解除后的争议解决、合同解除后的后续服务保障等。第十三条合同解除后的争议解决13.1合同解除后的争议解决原则合同解除后的争议解决应遵循公平、公正、公开的原则。13.2合同解除后的争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议；（2）如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁；（3）如仲裁委员会仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。13.3合同解除后的争议解决时效合同解除后的争议解决时效同第九条争议解决时效。第十四条合同签署与生效日期14.1合同签署的时间合同签署时间为________年________月________日。14.2合同生效的时间合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签署与生效的地点合同签署与生效地点为________。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务、咨询、监督、协调或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。第二条第三方介入的范围（1）项目进度、质量、安全、环保等方面的监督；（2）合同履行过程中的争议协调；（3）项目资金使用、结算的审核；（4）项目变更、索赔的评估；（5）其他甲乙双方共同认为需要第三方介入的事项。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙双方应共同签署《第三方介入协议》，明确第三方的职责、权限、责任限额等。3.2第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和信息。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额由甲乙双方在《第三方介入协议》中约定，最高不超过合同总金额的________%。4.2第三方责任限额的计算方式如下：（1）根据第三方提供的服务内容，按照服务费用的一定比例确定；（2）根据第三方介入的具体情况，由甲乙双方协商确定。第五条第三方权利5.1第三方有权根据《第三方介入协议》的规定，独立行使监督、协调、咨询等职责。5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以完成其职责。第六条第三方义务6.1第三方应按照《第三方介入协议》的规定，履行其职责，保证工作质量。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露任何涉及合同履行过程中的信息。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方是甲乙双方共同认可的独立第三方，不属于甲乙任何一方；（2）第三方的工作成果仅对甲乙双方负责，不直接对第三方负责。7.2第三方与监理方的关系：（1）第三方在监理方的监督下开展工作；（2）第三方的工作成果应经监理方审核同意。7.3第三方与施工方的关系：（1）第三方对施工方的工作进行监督，确保施工质量；（2）第三方有权要求施工方按照合同约定进行施工。第八条第三方介入时的额外条款（1）第三方介入的具体工作内容；（2）第三方介入的期限；（3）第三方介入的费用及支付方式；（4）第三方介入的成果及验收标准。第九条第三方介入的变更与解除9.1第三方介入的变更：（1）甲乙双方可协商一致，对《第三方介入协议》进行变更；（2）变更后的《第三方介入协议》应经第三方确认。9.2第三方介入的解除：（1）甲乙双方可协商一致，解除《第三方介入协议》；（2）解除《第三方介入协议》后，第三方应按照协议约定退还相关费用。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决：（1）甲乙双方应通过友好协商解决第三方介入过程中的争议；（2）如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁；（3）如仲裁委员会仲裁不成，可依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《第三方介入协议》要求：协议内容应详细明确第三方的职责、权限、责任限额、工作期限、费用及支付方式等。说明：本协议为第三方介入的基准文件，甲乙双方及第三方均应遵守。2.《合同变更协议》要求：协议内容应详细记录变更事项、变更原因、变更后的合同条款等。说明：本协议用于记录合同履行过程中发生的变更事项，确保合同内容的准确性和有效性。3.《工程进度报告》要求：报告应包含工程进度、质量、安全、环保等方面的详细数据和信息。说明：本报告用于跟踪工程进度，确保工程按计划推进。4.《工程结算报告》要求：报告应包含工程结算的详细数据、计算方法和依据。说明：本报告用于确定工程结算金额，确保双方利益。5.《工程验收报告》要求：报告应包含工程验收的详细结果、验收意见等。说明：本报告用于确认工程是否符合合同要求，确保工程质量。6.《工程变更通知单》要求：通知单应包含变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明：本通知单用于记录工程变更事项，确保变更事项的及时处理。7.《工程索赔报告》要求：报告应包含索赔原因、索赔依据、索赔金额等。说明：本报告用于处理工程索赔事项，确保双方权益。8.《违约金计算表》要求：表格应详细列出违约金的计算方法和依据。说明：本表格用于计算违约金，确保违约责任的明确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包方未按合同约定的时间完成工程；业主方未按合同约定支付工程款；监理方未按合同约定履行监理职责；第三方未按《第三方介入协议》履行职责。2.责任认定标准：违约行为发生时，应立即通知对方；双方应协商解决违约问题，协商不成可提交仲裁或诉讼；违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：承包方未按合同约定的时间完成工程，经双方协商，承包方应支付违约金，违约金为合同总金额的________%；业主方未按合同约定支付工程款，经双方协商，业主方应支付违约金，违约金为逾期付款金额的________%；监理方未按合同约定履行监理职责，经双方协商，监理方应支付违约金，违约金为监理服务费用的________%；第三方未按《第三方介入协议》履行职责，经双方协商，第三方应支付违约金，违约金为第三方服务费用的________%。全文完。2024年度建筑工程施工合同终止履约担保合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方当事人1.5合同签订地点2.合同终止原因2.1合同终止的具体原因2.2合同终止的法律依据3.履约担保的提供3.1履约担保的形式3.2履约担保的金额3.3履约担保的期限3.4履约担保的生效条件4.履约担保的解除与退还4.1履约担保的解除条件4.2履约担保的退还程序4.3履约担保的退还时间5.履约担保的变更5.1履约担保的变更原因5.2履约担保的变更程序5.3履约担保的变更内容6.履约担保的争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同解除的条件7.1合同解除的具体条件7.2合同解除的法律依据8.合同解除的程序8.1合同解除的申请8.2合同解除的审批8.3合同解除的生效9.合同解除的后果9.1合同解除对双方当事人的影响9.2合同解除对履约担保的影响10.合同解除的赔偿10.1赔偿范围10.2赔偿方式10.3赔偿金额11.合同解除后的后续工作11.1工程验收11.2工程移交11.3工程结算12.合同解除的终止日期12.1合同解除的具体日期12.2合同解除的法律后果13.合同解除的公告与通知13.1公告与通知的方式13.2公告与通知的内容13.3公告与通知的期限14.合同解除的附件与补充14.1附件内容14.2补充条款14.3附件与补充的效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度建筑工程施工合同终止履约担保合同1.2合同编号：X2024TG1.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同双方当事人1.4.1发包方：房地产开发有限公司1.4.2承包方：建筑集团有限公司1.5合同签订地点：市区街道大厦2.合同终止原因2.1合同终止的具体原因：因发包方原因，导致原建筑工程施工合同无法继续履行。2.2合同终止的法律依据：《中华人民共和国合同法》第一百零七条。3.履约担保的提供3.1履约担保的形式：银行保函3.2履约担保的金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）3.3履约担保的期限：自合同签订之日起至原建筑工程施工合同终止之日止。3.4履约担保的生效条件：承包方收到发包方通知后七个工作日内，向银行申请开具银行保函。4.履约担保的解除与退还4.1履约担保的解除条件：合同终止后，发包方有权解除履约担保。4.2履约担保的退还程序：合同终止后，承包方应在五个工作日内将履约担保退还至发包方指定的账户。4.3履约担保的退还时间：自合同终止之日起十个工作日内。5.履约担保的变更5.1履约担保的变更原因：因合同内容变更或双方协商一致。5.2履约担保的变更程序：双方应书面通知对方，并达成书面协议。5.3履约担保的变更内容：包括履约担保的形式、金额、期限等。6.履约担保的争议解决6.1争议解决方式：协商、调解、仲裁或诉讼。6.2争议解决机构：仲裁委员会或人民法院。6.3争议解决程序：按照相关法律法规和仲裁规则或诉讼程序进行。7.合同解除的条件7.1合同解除的具体条件：因不可抗力导致合同无法履行，或双方协商一致解除合同。7.2合同解除的法律依据：《中华人民共和国合同法》第九十四条。8.合同解除的程序8.1合同解除的申请8.1.1发包方或承包方任何一方均有权向对方提出合同解除申请。8.1.2申请应书面提交，并说明解除合同的理由。8.2合同解除的审批8.2.1收到解除申请后，另一方应在三个工作日内进行审查。8.2.2审查通过后，双方应签署合同解除协议。8.3合同解除的生效8.3.1合同解除协议签署后，合同即解除，双方应立即执行相关程序。8.3.2合同解除后，双方应继续履行合同终止后的义务。9.合同解除的后果9.1合同解除对双方当事人的影响9.1.2双方应相互确认对方已履行的合同义务，并结算相应的款项。9.2合同解除对履约担保的影响9.2.1履约担保的解除将按照本合同的第四条执行。9.2.2履约担保的退还金额将根据合同解除的具体情况计算。10.合同解除的赔偿10.1赔偿范围10.1.1赔偿范围包括但不限于因合同解除造成的直接经济损失。10.1.2赔偿范围不包括因不可抗力造成的损失。10.2赔偿方式10.2.1赔偿方式包括但不限于货币赔偿。10.2.2赔偿金额由双方协商确定，或在必要时由仲裁机构或法院裁决。10.3赔偿金额10.3.1赔偿金额应根据实际情况计算，包括但不限于合同解除前的工程进度款、材料采购款等。11.合同解除后的后续工作11.1工程验收11.1.1合同解除后，双方应组织工程验收。11.1.2工程验收应按照国家有关建筑工程验收的规定进行。11.2工程移交11.2.1工程验收合格后，承包方应将工程移交给发包方。11.2.2移交时应提供完整的工程技术资料和工程验收报告。11.3工程结算11.3.1工程结算应根据合同约定和实际完成的工作量进行。11.3.2结算完成后，双方应相互确认款项的支付。12.合同解除的终止日期12.1合同解除的具体日期12.1.1合同解除的具体日期以合同解除协议签署的日期为准。12.2合同解除的法律后果12.2.1合同解除后，双方应按照法律规定和合同约定处理相关事宜。13.合同解除的公告与通知13.1公告与通知的方式13.1.1公告与通知应通过书面形式进行。13.1.2公告与通知应送达至对方指定的地址。13.2公告与通知的内容13.2.1公告与通知应包括合同解除的原因、日期和后续工作的安排。13.3公告与通知的期限13.3.1公告与通知应在合同解除后五个工作日内完成。14.合同解除的附件与补充14.1附件内容14.1.1附件应包括但不限于合同解除协议、工程验收报告、工程结算单等。14.2补充条款14.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。14.3附件与补充的效力14.3.1附件与补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中，因甲乙双方协商一致或法律规定，介入合同履行关系的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理单位、鉴定机构、仲裁机构、法院或其他任何具有相关资质和能力的独立法人或自然人。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其介入合同的具体职责和合同约定确定。15.2.2第三方的责任限额应在合同中明确，并作为合同附件。16.第三方介入的条件16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方任何一方均可向对方提出第三方介入的申请。16.1.2申请应说明第三方介入的具体原因和预期目的。16.2第三方介入的审批16.2.1收到介入申请后，另一方应在五个工作日内进行审查。16.2.2审查通过后，双方应签署第三方介入协议。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方的职责17.1.1第三方应根据合同约定和介入协议，履行其职责。17.1.2第三方的职责包括但不限于监督工程质量、进度、安全等。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方负责，甲方应向第三方提供必要的支持和配合。18.1.2第三方在履行职责过程中，如发现甲方违约，有权向甲方提出。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方负责，乙方应向第