2024年度基础设施建设项目履约担保协议模板3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度基础设施建设项目履约担保协议模板本合同目录一览1.协议的订立与生效1.1协议的订立1.2协议的生效条件2.定义与解释2.1定义2.2解释原则3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.履约担保的提供4.1履约担保的形式4.2履约担保的金额4.3履约担保的期限5.履约担保的担保人5.1担保人的资格5.2担保人的责任5.3担保人的权利6.履约担保的担保物6.1担保物的形式6.2担保物的价值6.3担保物的保管7.履约担保的变更与解除7.1履约担保的变更7.2履约担保的解除8.履约担保的履行8.1履约担保的履行条件8.2履约担保的履行方式8.3履约担保的履行期限9.违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的承担9.3违约责任的赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.通知与送达11.1通知的形式11.2通知的送达11.3送达的效力12.合同的解除与终止12.1合同的解除12.2合同的终止13.合同的生效、变更、解除与终止的通知13.1生效、变更、解除与终止的通知方式13.2生效、变更、解除与终止的通知期限13.3生效、变更、解除与终止的通知效力14.其他约定14.1不可抗力14.2法律变更14.3保密条款14.4合同的补充与修改第一部分：合同如下：1.协议的订立与生效1.1协议的订立1.2协议的生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。乙方应在本协议生效之日起五日内向甲方提交符合约定的履约担保。2.定义与解释2.1定义在本协议中，“履约担保”是指乙方为保证其履行建设项目合同约定的义务，向甲方提供的担保方式。2.2解释原则本协议的条款，若发生歧义或争议，应按照诚实信用、公平合理、有利于履行的原则进行解释。3.项目概况3.1项目名称本协议涉及的建设项目名称为：2024年度基础设施建设项目。3.2项目地点本建设项目位于：[具体地点]。3.3项目规模本建设项目规模为：[具体规模描述]。3.4项目内容本建设项目包括但不限于：[具体项目内容描述]。4.履约担保的提供4.1履约担保的形式乙方应提供的履约担保形式为：银行保函、保证书或其他甲方认可的担保形式。4.2履约担保的金额履约担保的金额为本建设项目合同金额的[具体百分比]%。4.3履约担保的期限履约担保的期限自本协议生效之日起至建设项目合同约定的竣工日期后[具体天数]日止。5.履约担保的担保人5.1担保人的资格担保人应为具有独立法人资格的银行或其他金融机构。5.2担保人的责任担保人应承担因乙方未能履行建设项目合同约定的义务而产生的全部责任。5.3担保人的权利担保人在本协议项下享有根据本协议和建设项目合同的约定，对甲方享有的权利。6.履约担保的担保物6.1担保物的形式担保物应为现金、银行存款或其他有价证券。6.2担保物的价值担保物的价值应不低于履约担保的金额。6.3担保物的保管担保物应存放在甲方指定的银行或其他金融机构，并由甲方负责保管。8.履约担保的履行8.1履约担保的履行条件在乙方违反建设项目合同约定，未能履行其合同义务时，甲方有权要求乙方按照本协议履行履约担保。8.2履约担保的履行方式乙方应在本协议约定的履行期限内，按照甲方的要求，履行其履约担保。8.3履约担保的履行期限履约担保的履行期限自甲方通知乙方履行义务之日起计算，不得超过本协议约定的履约担保期限。9.违约责任9.1违约行为的认定若乙方未能在约定的履行期限内履行履约担保，则视为乙方违约。9.2违约责任的承担乙方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任的赔偿违约金的具体数额由双方协商确定，赔偿损失的计算依据建设项目合同及法律法规的规定。10.争议解决10.1争议解决方式双方对本协议的履行、解释或争议的解决，应通过友好协商解决。10.2争议解决机构协商不成的，任何一方均可向建设项目所在地的人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序诉讼过程中，双方应遵守人民法院的判决和裁定，不得采取任何妨碍诉讼程序的行为。11.通知与送达11.1通知的形式通知可以采用书面形式，包括信函、电报、传真、电子邮件等。11.2通知的送达通知自送达对方之日起生效，送达地址以双方在协议中约定的地址为准。11.3送达的效力送达后的通知，如无相反证据，视为已送达对方，并对双方产生约束力。12.合同的解除与终止12.1合同的解除在本协议约定的任何一方违约的情况下，非违约方有权解除本协议。12.2合同的终止13.合同的生效、变更、解除与终止的通知13.1生效、变更、解除与终止的通知方式通知应采用书面形式，并由双方签字盖章。13.2生效、变更、解除与终止的通知期限通知应在协议约定的期限内送达对方。13.3生效、变更、解除与终止的通知效力通知送达后，本协议的生效、变更、解除与终止自通知送达之日起生效。14.其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致本协议不能履行或不能完全履行的，双方互不承担责任。14.2法律变更如法律、法规的变更导致本协议部分条款失效或无法执行的，双方应协商修改或补充。14.3保密条款双方对本协议的内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.4合同的补充与修改本协议的补充或修改，应采用书面形式，并由双方签字盖章，作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义在本协议中，第三方是指除甲方和乙方之外的，被甲方或乙方邀请或授权参与本协议履行过程中的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理单位、审计机构、咨询公司、保险公司、担保公司等。15.2第三方的介入方式第三方介入可以是作为监理、审计、咨询、担保等角色，具体介入方式由双方在协议中约定。15.3第三方的责任15.3.1第三方的责任限额第三方在本协议项下的责任，应以其所承担的具体职责为限，责任限额由双方在协议中约定，并应在第三方介入协议中明确。15.3.2第三方的违约责任若第三方违反其在本协议项下的职责，导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应承担相应的违约责任。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方有权邀请第三方介入本协议的履行过程，以保障项目的顺利进行。16.1.2甲方应确保第三方具备履行其职责的能力和资格。16.1.3甲方应与第三方签订书面协议，明确第三方的权利、义务和责任。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应配合甲方邀请的第三方介入，并按照第三方的要求提供必要的资料和协助。16.2.2乙方应遵守第三方在履行职责过程中提出的合理要求。16.2.3乙方应确保第三方在介入过程中的行为符合法律法规和本协议的约定。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方17.1.1第三方应向甲方报告其在本协议项下的工作进展和发现的问题。17.1.2第三方在履行职责过程中，应遵守甲方的指示和安排。17.2第三方与乙方17.2.1第三方应与乙方保持沟通，确保乙方了解其介入工作的内容和进展。17.2.2第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的合法权益。17.3第三方与其他第三方17.3.1若存在多个第三方参与本协议的履行，各方应相互协调，避免工作冲突。17.3.2各第三方应遵守本协议的约定，确保其工作不损害其他第三方的利益。18.第三方的权利18.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。18.2第三方有权要求甲方和乙方协助其开展工作，包括但不限于提供必要的场地、设备和人员。19.第三方的义务19.1第三方应按照本协议的约定，履行其在本协议项下的职责。19.2第三方应遵守相关法律法规，确保其工作不违反法律法规的规定。19.3第三方应妥善保管其在本协议项下获取的甲方和乙方的信息，不得泄露给任何第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.履约担保协议详细要求：担保人应提供符合法律规定的履约担保，包括但不限于银行保函、保证书等，担保金额应不低于合同金额的[具体百分比]%。说明：本附件作为履约担保的有效证明，由乙方提交给甲方。2.建设项目合同详细要求：详细描述建设项目的名称、地点、规模、内容等，明确甲乙双方的权利和义务。说明：本附件为本履约担保协议的基础合同，双方应遵守其约定。3.第三方介入协议详细要求：明确第三方的介入方式、职责、权利和义务，以及第三方的责任限额。说明：本附件为本履约担保协议的补充协议，由甲方与第三方签订。4.争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构、程序和期限。说明：本附件为本履约担保协议的补充协议，用于解决双方在履行协议过程中可能产生的争议。5.通知与送达证明详细要求：记录所有通知的发送、接收时间、方式以及送达证明。说明：本附件用于证明双方已按照协议约定进行通知和送达。6.违约证明详细要求：记录违约行为的发生时间、事实、影响以及违约方的处理措施。说明：本附件用于证明违约行为的存在，并作为违约责任认定的依据。7.赔偿证明详细要求：记录违约造成的损失、赔偿金额、赔偿方式以及赔偿的执行情况。说明：本附件用于证明违约方的赔偿责任，并作为赔偿执行的证据。8.不可抗力证明详细要求：记录不可抗力事件的发生时间、性质、影响以及甲乙双方的处理措施。说明：本附件用于证明不可抗力事件的存在，并作为免除责任或延期履行的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未能在约定的时间内提供履约担保。乙方未履行建设项目合同约定的义务。乙方违反本协议的任何条款。2.责任认定标准乙方未提供履约担保的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未履行建设项目合同约定的义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失。乙方违反本协议的任何条款的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约责任示例乙方未能在协议生效后的五日内提交履约担保，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金[具体金额]元。乙方在建设过程中违反施工规范，导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并赔偿因此造成的损失[具体金额]元。乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方停止侵权行为，并赔偿损失[具体金额]元。全文完。2024年度基础设施建设项目履约担保协议模板1本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议依据1.4协议双方2.定义和解释2.1定义2.2解释3.担保方式3.1担保形式3.2担保金额3.3担保期限3.4担保责任4.担保人义务4.1提供担保4.2担保期限内的维护4.3担保失效后的处理5.担保费用5.1费用承担5.2费用支付方式6.担保责任范围6.1责任范围6.2责任免除7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.法律适用和管辖8.1法律适用8.2管辖法院9.协议变更和解除9.1协议变更9.2协议解除10.通知和通讯10.1通知方式10.2通讯地址11.其他11.1协议生效11.2协议份数11.3协议附件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力处理14.协议附件14.1附件一：担保文件14.2附件二：其他相关文件第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议名称本协议名称为“2024年度基础设施建设项目履约担保协议”。1.2协议目的1.3协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规制定。1.4协议双方1.4.1发包方：[发包方全称]1.4.2承包方：[承包方全称]2.定义和解释2.1定义2.1.1“履约担保”是指担保人为承包人提供的，保证承包人履行建设项目合同项下义务的担保。2.2解释本协议中使用的术语和定义，如无特殊说明，应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。3.担保方式3.1担保形式3.1.1担保人应提供银行保函、信用证、现金或其他担保人认可的担保形式。3.2担保金额3.2.1担保金额应不低于建设项目合同总价款的20%。3.3担保期限3.3.1担保期限自建设项目合同签订之日起至承包人完成建设项目并经发包人验收合格之日止。3.4担保责任3.4.1担保人在担保期限内对承包人未履行建设项目合同项下义务所造成的损失承担赔偿责任。4.担保人义务4.1提供担保4.1.1担保人应在协议签订后5个工作日内向发包人提供符合要求的担保。4.2担保期限内的维护4.2.1担保人在担保期限内应确保担保的有效性和及时性。4.3担保失效后的处理4.3.1如担保失效，担保人应在接到通知后5个工作日内提供新的担保，否则应承担相应的法律责任。5.担保费用5.1费用承担5.1.1担保费用由担保人承担。5.2费用支付方式5.2.1担保费用应在担保期限届满前一次性支付。6.担保责任范围6.1责任范围6.1.1担保人仅对承包人因违反建设项目合同而导致的损失承担赔偿责任。6.2责任免除a.发包人违反建设项目合同；b.不可抗力事件；c.第三方原因。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1协议双方发生争议，应通过友好协商解决。8.1.2若协商不成，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。8.1.3争议解决过程中，除正在争议的部分外，本协议其他条款应继续履行。9.法律适用和管辖9.1法律适用本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院9.2.1协议双方因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交协议签订地人民法院管辖。10.协议变更和解除10.1协议变更10.1.1协议的任何变更，必须以书面形式并由双方签字或盖章确认。10.1.2协议的变更自双方签字或盖章之日起生效。10.2协议解除10.2.1协议的解除必须以书面形式通知对方，并说明解除原因。11.通知和通讯11.1通知方式11.1.1除非另有约定，通知应以书面形式通过挂号邮件、传真或电子邮件等方式发送。11.1.2通知应在发送后的次日或下一个工作日视为送达。11.2通讯地址11.2.1双方应在本协议中列明各自的通讯地址、电话号码和电子邮箱等联系信息。12.其他12.1协议生效12.1.1本协议自双方签字或盖章之日起生效。12.2协议份数12.2.1本协议一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。12.3协议附件a.建设项目合同b.担保文件c.其他相关文件13.保密条款13.1保密内容13.1.1双方对本协议内容以及建设项目相关信息负有保密义务。13.2保密期限13.2.1保密期限自本协议签订之日起至建设项目完成并验收合格后三年。14.不可抗力14.1不可抗力事件14.1.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会动乱等无法预见、无法避免且无法克服的事件。14.2不可抗力处理14.2.1发生不可抗力事件时，协议双方应及时相互通知，并采取措施减轻损失。14.2.2不可抗力事件持续期间，本协议暂停履行。14.2.3不可抗力事件结束后，协议双方应尽快恢复履行本协议。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在协议双方（甲方和乙方）之外，参与本协议执行过程中提供专业服务、咨询、监督或执行管理等服务的个人或机构。2.第三方介入目的2.1第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量，确保合同目的的实现。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质和内容，由甲乙双方在合同中约定。4.第三方选择与确认4.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并需书面通知对方。4.2第三方介入前，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件。5.第三方职责与权利5.1第三方的职责：5.1.1按照甲乙双方的要求，提供专业服务、咨询或执行管理。5.1.2对合同执行过程进行监督，确保合同履行符合约定。5.2第三方的权利：5.2.1获得甲乙双方提供的必要信息和资料。5.2.2在合同执行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方的责任划分：6.1.1第三方对甲方、乙方的责任仅限于其职责范围内。6.1.2甲方、乙方对第三方的指示和决定负责。6.2第三方与合同履行的关系：6.2.1第三方参与合同履行，但不改变合同主体地位。6.2.2第三方的参与不影响甲方、乙方之间的权利义务关系。7.第三方介入时的额外条款7.1.1第三方的服务内容、标准、期限等应在合同中明确约定。7.1.2第三方应按照约定提供服务质量保证。7.1.3第三方应配合甲方、乙方进行合同履行的监督和管理。8.第三方介入时的责任承担8.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致甲方、乙方损失的，根据不可抗力事件的处理原则，减轻或免除其赔偿责任。9.第三方介入时的保密义务9.1第三方在合同履行过程中，对甲方、乙方提供的信息负有保密义务。9.2第三方违反保密义务，导致甲方、乙方损失的，应承担相应的法律责任。10.第三方介入时的变更与解除10.1第三方介入后，如需变更或解除合同，甲乙双方应与第三方协商一致，并书面通知对方。10.2第三方介入的变更或解除不影响甲乙双方之间的权利义务关系。11.第三方介入时的争议解决11.1第三方介入引起的争议，应通过协商解决。11.2协商不成，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。12.第三方介入时的法律适用和管辖12.1第三方介入引起的争议，适用中华人民共和国法律。12.2争议解决过程中，除正在争议的部分外，本协议其他条款应继续履行。13.第三方介入时的通知和通讯13.1第三方介入后的通知和通讯方式，按本协议原有约定执行。14.第三方介入时的协议生效14.1本协议在第三方介入后继续有效，第三方的加入不影响本协议的效力。15.第三方介入时的协议附件15.1第三方介入后的协议附件，应包括第三方的资质证明、服务内容、标准、期限等文件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：建设项目合同详细要求：包括项目名称、建设内容、合同双方的基本信息、合同标的、履行期限、付款方式、违约责任等条款。说明：此附件是本协议的基础，明确了双方的权利和义务。2.附件二：担保文件详细要求：包括担保人的基本信息、担保金额、担保期限、担保责任等。说明：此附件是担保人提供担保的具体文件，确保承包人履行合同。3.附件三：第三方资质证明详细要求：包括第三方的营业执照、专业资质证书、相关许可文件等。说明：此附件用于证明第三方具备提供相关服务的资格和能力。4.附件四：第三方服务内容说明详细要求：包括第三方的服务范围、服务标准、服务期限等。说明：此附件明确了第三方在本协议中的具体职责和服务内容。5.附件五：保密协议详细要求：包括保密信息的范围、保密期限、保密义务等。说明：此附件用于确保合同双方的保密义务。6.附件六：不可抗力事件证明详细要求：包括不可抗力事件的发生时间、地点、影响程度等。说明：此附件用于证明不可抗力事件的发生，并据此减轻或免除责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按时、按质完成建设项目。承包人违反合同约定，导致项目延误或质量不合格。担保人未按时提供或未能提供有效的履约担保。第三方未能履行合同约定的服务内容或标准。2.责任认定标准：承包人违约：根据合同约定，赔偿发包人因此遭受的损失。担保人违约：根据合同约定，承担相应的赔偿责任，包括但不限于返还担保金、支付违约金等。第三方违约：根据合同约定，第三方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于退还服务费用、支付违约金等。3.示例说明：承包人未按时完成建设项目，导致项目延误一个月，发包人因此遭受额外费用10万元。根据合同约定，承包人应赔偿发包人10万元。担保人未在规定时间内提供履约担保，导致发包人利益受损。担保人应承担违约责任，包括支付违约金及赔偿发包人因此遭受的损失。全文完。2024年度基础设施建设项目履约担保协议模板2本合同目录一览第一条协议概述1.1协议目的1.2协议适用范围1.3协议有效期第二条定义与解释2.1定义2.2解释第三条履约担保的提供3.1履约担保的形式3.2履约担保的金额3.3履约担保的提供时间3.4履约担保的更新第四条履约担保的用途4.1履约担保的主要用途4.2履约担保的其他用途第五条履约担保的生效与失效5.1履约担保的生效条件5.2履约担保的失效条件5.3履约担保的终止第六条履约担保的违约责任6.1违约责任概述6.2违约责任的承担方式6.3违约责任的承担期限第七条争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任第九条通知与送达9.1通知方式9.2送达地址9.3送达方式第十条法律适用与管辖10.1法律适用10.2管辖法院第十一条其他条款11.1不可抗力11.2合同变更11.3合同解除11.4合同终止第十二条合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期第十三条合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序第十四条合同附件14.1附件一：履约担保书14.2附件二：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议目的本协议旨在明确双方就2024年度基础设施建设项目履约担保事宜的权利、义务及责任，确保项目顺利进行。1.2协议适用范围本协议适用于2024年度基础设施建设项目，包括但不限于道路、桥梁、水利等基础设施工程。1.3协议有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，至2024年度基础设施建设项目验收合格之日止。第二条定义与解释2.1定义在本协议中，“履约担保”指为确保承包方按合同约定履行合同义务，由担保人向建设单位提供的担保。2.2解释本协议中的术语和定义如有歧义，应按相关法律法规及行业惯例进行解释。第三条履约担保的提供3.1履约担保的形式履约担保应采用银行保函、信用证、保证书等形式。3.2履约担保的金额履约担保的金额应不低于合同总价款的10%。3.3履约担保的提供时间承包方应在合同签订后10个工作日内，向建设单位提供履约担保。3.4履约担保的更新在履约担保期间，如合同总价款发生变化，履约担保的金额应相应调整。第四条履约担保的用途4.1履约担保的主要用途履约担保主要用于保障建设单位在承包方未能按合同约定履行义务时，能及时获得赔偿。4.2履约担保的其他用途如因不可抗力等因素导致合同无法履行，履约担保可用于解决由此产生的争议。第五条履约担保的生效与失效5.1履约担保的生效条件履约担保自承包方提交至建设单位并经建设单位审核无误后生效。5.2履约担保的失效条件1）合同履行完毕；2）履约担保被解除；3）合同解除或终止。5.3履约担保的终止1）合同履行完毕；2）合同解除或终止；3）双方协商一致。第六条履约担保的违约责任6.1违约责任概述如承包方未按合同约定履行义务，导致建设单位遭受损失，承包方应承担相应的违约责任。6.2违约责任的承担方式1）赔偿损失；2）支付违约金；3）其他补救措施。6.3违约责任的承担期限违约责任承担期限自违约行为发生之日起计算，至违约责任履行完毕之日止。第七条争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决争议。如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序1）书面通知对方；2）协商；3）申请仲裁或诉讼。7.3争议解决机构双方可约定争议解决的仲裁机构，或向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1保密内容本协议双方在协议履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属保密内容。8.2保密期限本协议保密期限自协议生效之日起计算，至协议终止后三年止。8.3保密责任双方应严格履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或公开保密信息。第九条通知与送达9.1通知方式双方的通知应以书面形式进行，可通过快递、电子邮件等方式送达。9.2送达地址本协议双方应在本协议中明确约定各自的送达地址，如因地址变更导致通知未能送达，视为已送达。9.3送达方式通知送达后，自送达之日起视为已送达对方，除非对方在送达后24小时内以书面形式提出异议。第十条法律适用与管辖10.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1不可抗力如发生不可抗力事件，致使一方无法履行本协议义务，应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明材料。11.2合同变更任何一方对本协议的变更，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。11.3合同解除1）合同到期；2）双方协商一致解除；3）一方违约，另一方有权解除。11.4合同终止1）合同到期；2）合同解除；3）双方约定的其他终止条件。第十二条合同生效12.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期本协议生效日期为双方签字盖章之日。第十三条合同解除13.1合同解除条件1）合同到期；2）双方协商一致解除；3）一方违约，另一方有权解除。13.2合同解除程序1）书面通知对方；2）协商一致；3）签署合同解除协议。第十四条合同附件14.1附件一：履约担保书14.2附件二：其他相关文件14.3附件三：合同签订地法院信息第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念与定义1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、评估机构、仲裁机构等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行，维护甲乙双方的合法权益，提高合同履行的透明度和公正性。第二条第三方责任限额2.1责任限额设定第三方在本合同中的责任限额，应根据其介入的性质和合同约定进行设定，具体限额应在合同中明确。2.2责任限额调整如第三方责任限额在合同履行过程中发生变化，双方应协商一致，并在合同中予以调整。第三条第三方责权利划分3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，并对因自身原因导致的违约行为承担相应的责任。3.2第三方权利第三方有权根据合同约定和法律法规的规定，获取履行职责所需的必要信息，并提出合理要求。3.3第三方义务第三方应遵守合同约定，不得泄露甲乙双方的商业秘密，不得滥用职权，不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方介入程序4.1介入申请甲乙双方均可向第三方提出介入申请，第三方应在收到申请后5个工作日内给予答复。4.2介入同意第三方同意介入后，应与甲乙双方签订介入协议，明确各方权利义务。第五条第三方介入后的合同履行5.1履行监督第三方应监督甲乙双方按照合同约定履行义务，确保项目顺利进行。5.2问题处理在合同履行过程中，如发生争议或问题，第三方应协助甲乙双方协商解决，或提出解决方案。第六条第三方介入费用6.1费用承担第三方介入费用应由甲乙双方按照合同约定承担，具体费用标准和支付方式应在合同中明确。6.2费用调整如第三方介入费用在合同履行过程中发生变化，双方应协商一致，并在合同中予以调整。第七条第三方介入终止7.1终止条件1）合同履行完毕；2）争议解决；3）双方协商一致；4）法律法规规定的其他情形。7.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应签署终止协议，明确各方权利义务。第八条第三方责任限额的具体说明8.1责任限额计算1）第三方介入的性质；2）合同约定；3）法律法规的规定。8.2责任限额的履行1）如实记录和报告；2）及时采取补救措施；3）承担相应的赔偿责任。第九条第三方与其他各方的划分说明9.1第三方与甲方第三方与甲方的关