2024版新能源电站建设招标投标合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版新能源电站建设招标投标合同范本本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同签订地点2.1项目概况2.2新能源电站建设内容2.3工程规模及设计参数2.4工程进度安排3.1招标投标程序3.2招标文件及投标文件要求3.3投标保证金及投标截止日期3.4开标、评标及中标结果公示4.1合同价格及支付方式4.2合同工期及验收标准4.3工程变更及索赔处理5.1工程设计及施工管理5.2工程质量保证5.3工程安全与环境保护6.1电站运行及维护6.2电站设备检修及更换6.3电站运行数据监测与分析7.1电站设备采购及验收7.2电站设备质量保证7.3电站设备安装及调试8.1电站并网及验收8.2电站并网运行及并网费用8.3电站并网运行质量保证9.1合同争议解决方式9.2争议解决机构及程序9.3争议解决期限10.1合同解除条件及程序10.2合同解除后的处理11.1合同生效条件11.2合同生效期限12.1合同附件及补充协议12.2合同附件清单13.1合同签订双方授权代表签字13.2合同签订双方盖章14.1合同生效后的其他事项第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.3甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.1.4乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.1.5合同签订日期：[合同签订日期]1.1.6合同生效日期：[合同生效日期]1.1.7合同签订地点：[合同签订地点]2.1项目概况2.1.1项目名称：[项目名称]2.1.2项目地点：[项目地点]2.1.3项目规模：[项目规模]2.1.4项目类型：[项目类型]2.1.5项目总投资：[项目总投资]2.2新能源电站建设内容2.2.1电站类型：[电站类型]2.2.2电站容量：[电站容量]2.2.3电站发电量：[电站发电量]2.2.4电站接入电网方式：[电站接入电网方式]2.3工程规模及设计参数2.3.1工程规模：[工程规模]2.3.2设计参数：[设计参数]2.4工程进度安排2.4.1工程建设阶段：[工程建设阶段]2.4.2各阶段工期：[各阶段工期]3.1招标投标程序3.1.1招标文件发布日期：[招标文件发布日期]3.1.2投标文件递交截止日期：[投标文件递交截止日期]3.1.3开标日期：[开标日期]3.1.4评标委员会组成：[评标委员会组成]3.2招标文件及投标文件要求3.2.1招标文件内容：[招标文件内容]3.2.2投标文件内容：[投标文件内容]3.3投标保证金及投标截止日期3.3.1投标保证金金额：[投标保证金金额]3.3.2投标保证金缴纳截止日期：[投标保证金缴纳截止日期]3.4开标、评标及中标结果公示3.4.1开标地点：[开标地点]3.4.2评标方式：[评标方式]3.4.3中标结果公示期限：[中标结果公示期限]4.1合同价格及支付方式4.1.1合同总价：[合同总价]4.1.2支付方式：[支付方式]4.1.3付款节点：[付款节点]4.2合同工期及验收标准4.2.1合同工期：[合同工期]4.2.2验收标准：[验收标准]4.3工程变更及索赔处理4.3.1工程变更程序：[工程变更程序]4.3.2索赔处理程序：[索赔处理程序]5.1工程设计及施工管理5.1.1设计单位：[设计单位]5.1.2施工单位：[施工单位]5.1.3设计、施工管理要求：[设计、施工管理要求]5.2工程质量保证5.2.1质量保证措施：[质量保证措施]5.2.2质量检验标准：[质量检验标准]5.3工程安全与环境保护5.3.1安全生产要求：[安全生产要求]5.3.2环境保护要求：[环境保护要求]8.1电站并网及验收8.1.1并网时间：[并网时间]8.1.2并网条件：[并网条件]8.1.3验收程序：[验收程序]8.1.4验收标准：[验收标准]8.2电站并网运行及并网费用8.2.1并网运行协议：[并网运行协议]8.2.2并网费用结算：[并网费用结算]8.2.3并网运行维护费用：[并网运行维护费用]8.3电站并网运行质量保证8.3.1并网运行质量要求：[并网运行质量要求]8.3.2并网运行质量监测：[并网运行质量监测]9.1合同争议解决方式9.1.1争议解决原则：[争议解决原则]9.1.2争议解决途径：[争议解决途径]9.1.3争议解决机构：[争议解决机构]9.2争议解决机构及程序9.2.1争议解决机构组成：[争议解决机构组成]9.2.2争议解决程序：[争议解决程序]9.3争议解决期限9.3.1争议解决时限：[争议解决时限]10.1合同解除条件及程序10.1.1合同解除条件：[合同解除条件]10.1.2合同解除程序：[合同解除程序]10.2合同解除后的处理10.2.1合同解除通知：[合同解除通知]10.2.2合同解除后的费用结算：[合同解除后的费用结算]10.2.3合同解除后的资产移交：[合同解除后的资产移交]11.1合同生效条件11.1.1合同生效条件：[合同生效条件]11.2合同生效期限11.2.1合同生效期限：[合同生效期限]12.1合同附件及补充协议12.1.1附件清单：[附件清单]12.2合同附件清单12.2.1附件一：[附件一名称]12.2.2附件二：[附件二名称]12.2.3附件三：[附件三名称]13.1合同签订双方授权代表签字13.1.1甲方授权代表签字：[甲方授权代表签字]13.1.2乙方授权代表签字：[乙方授权代表签字]13.2合同签订双方盖章13.2.1甲方盖章：[甲方盖章]13.2.2乙方盖章：[乙方盖章]14.1合同生效后的其他事项14.1.1合同履行期间的通知方式：[合同履行期间的通知方式]14.1.2合同履行期间的变更程序：[合同履行期间的变更程序]14.1.3合同履行期间的争议解决方式：[合同履行期间的争议解决方式]第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1第三方：在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，参与合同履行过程中的中介机构、监理单位、咨询顾问、评估机构、技术支持单位等独立第三方实体。15.2第三方介入的必要性15.2.1第三方介入的必要性：为保障合同履行的公正、透明和效率，甲乙双方同意在特定情况下引入第三方介入。15.3第三方介入的类型15.3.1中介服务：为合同双方提供信息沟通、谈判协调、合同签订等中介服务。15.3.2监理服务：对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。15.3.3咨询顾问：为合同双方提供专业咨询意见。15.3.4评估机构：对电站设备、工程成本等进行评估。15.3.5技术支持单位：提供技术指导和设备支持。16.1第三方的责任与义务16.1.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范，保证其提供的服务符合合同要求。16.1.2第三方应保持独立、客观、公正，不得偏袒任何一方。16.1.3第三方应按时完成其服务内容，并对服务结果负责。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.3第三方介入的程序16.3.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。16.3.2第三方介入的具体服务内容和期限应在合作协议中明确。16.4第三方责任限额16.4.1第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失，其责任限额不得超过其收取的服务费用。16.4.2若第三方因违反合同约定导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。17.1第三方与其他各方的划分说明17.1.1第三方与甲方：第三方为甲方提供中介、监理、咨询等服务，甲方应按照合同约定支付相应费用。17.1.2第三方与乙方：第三方为乙方提供中介、监理、咨询等服务，乙方应按照合同约定支付相应费用。17.1.3第三方与电站建设：第三方对电站建设过程中的各项工作进行监督和检查，确保工程质量、进度和安全。17.1.4第三方与并网运行：第三方对电站并网运行过程中的技术支持、设备维护等工作进行指导和管理。17.2第三方介入后的合同条款调整17.2.1合同中应增加关于第三方介入的条款，明确第三方的权利、义务和责任。17.2.2合同中应明确第三方介入的具体程序和服务内容。17.2.3合同中应增加关于第三方责任限额的条款，以保障甲乙双方的权益。17.2.4合同中应明确第三方介入后的费用结算方式和支付期限。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：招标文件要求：详细列出招标项目的各项要求、技术规范、工程量清单、合同条款等。说明：招标文件是合同签订的基础，乙方需严格按照招标文件要求进行投标。2.附件二：投标文件要求：包括投标函、投标报价、技术方案、施工组织设计、财务状况等。说明：投标文件是乙方参与投标的依据，需确保内容真实、完整、准确。3.附件三：合同要求：合同内容应与招标文件及投标文件一致，明确甲乙双方的权利、义务和责任。说明：合同是甲乙双方履行合同关系的法律依据。4.附件四：工程设计文件要求：包括设计说明书、施工图纸、设计计算书等。说明：工程设计文件是施工的依据，需确保设计合理、安全、可靠。5.附件五：施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需确保施工有序、高效。6.附件六：施工合同要求：明确施工单位与甲方之间的权利、义务和责任。说明：施工合同是施工单位履行合同关系的法律依据。7.附件七：并网运行协议要求：明确电站并网运行的相关规定、并网费用、运行维护费用等。说明：并网运行协议是电站并网运行的法律依据。8.附件八：验收报告要求：包括工程质量、进度、安全等方面的验收意见。说明：验收报告是合同履行的重要依据，需确保验收结果真实、准确。9.附件九：争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构、程序等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款。责任认定标准：甲方应按照合同约定支付工程款，如未按时支付，应向乙方支付违约金。示例：甲方未在约定付款期限内支付工程款，应向乙方支付合同总价1%的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成工程。责任认定标准：乙方应按照合同约定完成工程，如未按时完成，应向甲方支付违约金。示例：乙方未在约定工期内完成工程，应向甲方支付合同总价0.5%的违约金。3.违约行为：乙方施工质量不达标。责任认定标准：乙方应保证施工质量符合合同约定，如不达标，应承担修复责任。示例：乙方施工质量不达标，导致工程返工，乙方应承担修复费用。4.违约行为：第三方未履行合同义务。责任认定标准：第三方应按照合同约定履行义务，如未履行，甲乙双方可要求第三方承担相应责任。示例：监理单位未履行监理职责，导致工程质量问题，监理单位应承担相应责任。5.违约行为：合同解除。责任认定标准：合同解除后，甲乙双方应根据合同约定承担相应责任。示例：合同解除后，甲方应向乙方支付已完成的工程款，乙方应将工程交付甲方。全文完。2024版新能源电站建设招标投标合同范本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订时间1.2合同生效条件1.3合同文本版本2.合同双方基本信息2.1投标人信息2.2招标人信息2.3合同签订人信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目概况4.招标投标程序4.1招标公告4.2投标文件要求4.3投标截止时间4.4开标及评标5.投标报价与合同价格5.1投标报价5.2合同价格确定方式5.3价格调整机制6.项目进度与工期6.1项目总工期6.2各阶段工期6.3工期延误责任7.工程质量与验收7.1工程质量标准7.2验收程序7.3质量保证期8.付款方式与进度款8.1付款方式8.2付款进度安排8.3拖欠付款责任9.工程保险与安全9.1保险责任范围9.2保险费用承担9.3安全生产责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.合同附件13.1投标文件13.2招标文件13.3其他相关文件14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同份数14.3合同语言14.4其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同签订时间：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。1.2合同生效条件：合同经双方代表签字盖章，并经招标人审核批准后生效。1.3合同文本版本：本合同采用2024版新能源电站建设招标投标合同范本，共一式四份，双方各执两份。第二条合同双方基本信息2.1投标人信息：名称、法定代表人、地址、联系电话、开户银行及账号。2.2招标人信息：名称、法定代表人、地址、联系电话、开户银行及账号。2.3合同签订人信息：双方授权代表姓名、职务、签字、日期。第三条项目概述3.1项目名称：新能源电站建设项目。3.2项目地点：省市县镇村。3.3项目规模：装机容量兆瓦。3.4项目概况：本项目采用技术路线，建设内容包括但不限于：发电机组、升压站、送出线路等。第四条招标投标程序4.1招标公告：招标人于年月日发布招标公告，公告内容应包括招标项目、投标要求、投标截止时间等。4.2投标文件要求：投标人应按照招标文件要求编制投标文件，包括但不限于：投标函、技术文件、商务文件等。4.3投标截止时间：年月日17:00前。4.4开标及评标：招标人于年月日组织开标会议，评标委员会对投标文件进行评审。第五条投标报价与合同价格5.1投标报价：投标人应按照招标文件要求编制投标报价，包括但不限于：设备费、安装费、调试费等。5.2合同价格确定方式：以投标报价为基础，经双方协商确定合同价格。5.3价格调整机制：在合同有效期内，如国家政策、市场价格等发生变化，双方应协商调整合同价格。第六条项目进度与工期6.1项目总工期：自合同生效之日起，个月。6.2各阶段工期：根据项目进度计划，明确各阶段工期要求。6.3工期延误责任：因招标人原因导致工期延误，由招标人承担相应责任；因投标人原因导致工期延误，由投标人承担相应责任。第七条工程质量与验收7.1工程质量标准：严格按照国家相关标准、规范执行。7.2验收程序：项目完工后，由招标人组织验收，验收合格后方可投入使用。7.3质量保证期：自项目投入使用之日起，个月。在质量保证期内，如因工程质量问题导致损坏，由承包方负责修复或更换。第八条付款方式与进度款8.1付款方式：合同价款采用分阶段支付，具体如下：8.1.1预付款：合同签订后天内，支付合同价款的%作为预付款。8.1.2进度款：根据项目进度，每月支付合同价款的%，支付至合同价款的%。8.1.3验收款：项目验收合格后天内，支付合同价款的%作为验收款。8.1.4留置金：合同价款的%作为留置金，在保修期满后天内无质量问题退还。8.2付款进度安排：具体付款进度安排详见附件《付款进度表》。8.3拖欠付款责任：如招标人未按时支付款项，应向投标人支付%的违约金。第九条工程保险与安全9.1保险责任范围：包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险、意外伤害险等。9.2保险费用承担：保险费用由招标人承担，投标人应按照要求提供相关保险单据。9.3安全生产责任：双方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保项目施工安全。第十条违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不符合要求、未按时支付款项等。10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿计算：违约赔偿金额根据实际损失和合同约定计算。第十一条争议解决11.1争议解决方式：通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构：仲裁委员会。11.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等原因。12.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同解除或终止后的处理：解除或终止合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算等问题。第十三条合同附件13.1投标文件：包括但不限于投标函、技术文件、商务文件等。13.2招标文件：包括但不限于招标公告、招标文件、评标办法等。13.3其他相关文件：包括但不限于项目可行性研究报告、设计文件、设备清单等。第十四条合同生效及其他14.1合同生效日期：自双方代表签字盖章之日起生效。14.2合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.4其他约定事项：双方在合同中约定的其他事项，如需变更或补充，应以书面形式经双方代表签字盖章确认。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于咨询公司、监理机构、检测机构、金融机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供专业服务，确保合同履行过程中的技术、财务、法律等方面的合规性和效率。16.第三方介入条款16.1第三方选择与委托：甲乙双方有权根据项目需要选择合适的第三方，并与其签订相应的委托合同。16.2第三方职责：第三方应按照委托合同约定，履行其职责，并对自己的行为承担相应责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在其职责范围内，对甲乙双方承担的责任限额应在其委托合同中明确约定。17.2限额计算方式：第三方责任限额可根据第三方提供的专业服务性质、服务费用等因素综合确定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分：第三方应明确其职责范围，并与甲乙双方分别就各自职责进行划分。18.2信息共享与沟通：第三方应与甲乙双方保持信息共享与沟通，确保项目顺利进行。18.3第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方之间是独立合同关系，第三方不对甲乙双方的合同履行承担责任。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入通知：甲乙双方在决定引入第三方时，应提前通知对方，并共同确定第三方介入的具体事宜。19.2第三方介入费用：第三方介入产生的费用由委托方承担，具体费用应在委托合同中明确。19.3第三方介入期限：第三方介入的期限应根据项目需要确定，并在委托合同中约定。20.第三方介入后的合同履行20.1合同变更：第三方介入后，如需对合同内容进行变更，甲乙双方应协商一致，并以书面形式修改合同。20.2第三方介入期间的争议解决：第三方介入期间产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可按照第十一条争议解决方式处理。21.第三方介入后的合同解除21.1合同解除条件：第三方介入期间，如出现合同解除条件，甲乙双方可协商解除合同。21.2合同解除程序：合同解除程序应按照第十二条合同解除与终止的相关规定执行。22.第三方介入后的合同终止22.1合同终止条件：第三方介入期间，如出现合同终止条件，甲乙双方可协商终止合同。22.2合同终止程序：合同终止程序应按照第十二条合同解除与终止的相关规定执行。23.第三方介入后的合同附件23.1第三方委托合同：第三方介入后的委托合同。23.2第三方服务报告：第三方在介入期间提供的服务报告。23.3其他相关文件：与第三方介入相关的其他文件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投标文件投标函技术文件商务文件相关资质证明文件项目实施方案2.招标文件招标公告招标文件评标办法项目技术规格书合同范本3.第三方委托合同咨询公司服务合同监理机构服务合同检测机构服务合同金融机构服务合同4.项目进度计划项目实施进度表各阶段工期安排进度变更记录5.付款进度表预付款支付计划进度款支付计划验收款支付计划6.工程质量验收报告验收记录验收结论质量问题处理报告7.保险单据建筑工程一切险保险单第三者责任险保险单意外伤害险保险单8.第三方服务报告咨询公司服务报告监理机构监理报告检测机构检测报告9.合同变更文件合同变更通知书合同变更协议书10.合同解除文件合同解除通知书合同解除协议书说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1投标人未按时提交投标文件或投标文件不符合要求。1.2投标人中标后未按时签订合同。1.3投标人未按时完成工程或工程质量不符合要求。1.4招标人未按时支付款项。1.5第三方未按时完成其职责范围内的任务。2.责任认定标准：2.1投标人违约：应承担违约金，并赔偿招标人因此遭受的损失。2.2招标人违约：应支付违约金，并赔偿投标人因此遭受的损失。2.3第三方违约：应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.违约责任示例：3.1投标人未按时完成工程，导致工期延误，应支付%的违约金，并赔偿招标人因此遭受的损失。3.2招标人未按时支付进度款，应支付%的违约金，并赔偿投标人因此遭受的损失。3.3第三方未按时完成检测任务，导致工程进度延误，应支付%的违约金，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024版新能源电站建设招标投标合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1招标方1.1.1名称1.1.2地址1.1.3联系人1.1.4联系电话1.2投标方1.2.1名称1.2.2地址1.2.3联系人1.2.4联系电话2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目投资估算3.招标范围3.1招标内容3.2招标方式3.3招标文件4.投标文件4.1投标文件编制要求4.2投标文件提交时间4.3投标保证金5.开标及评标5.1开标时间5.2开标地点5.3评标委员会组成5.4评标标准5.5评标方法6.中标结果6.1中标通知书6.2中标通知书领取6.3中标通知书有效期7.合同签订7.1合同签订时间7.2合同签订地点7.3合同签订方式7.4合同签订费用8.合同履行8.1合同履行期限8.2合同履行地点8.3合同履行方式8.4合同履行费用9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式10.质量保证10.1质量标准10.2质量检验10.3质量保证期11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1招标方1.1.1名称：新能源开发有限公司1.1.2地址：省市区路号1.1.3联系人：1.1.4联系电话：138xxxx56781.2投标方1.2.1名称：电力建设有限公司1.2.2地址：省市区路号1.2.3联系人：1.2.4联系电话：139xxxx56782.项目概况2.1项目名称：新能源电站项目2.2项目地点：省市县镇2.3项目规模：100MW2.4项目类型：光伏发电站2.5项目投资估算：人民币10亿元3.招标范围3.1招标内容：新能源电站项目的全部建设、安装、调试及试运行工作3.2招标方式：公开招标3.3招标文件：招标文件包括招标公告、招标文件、投标须知、投标文件格式等4.投标文件4.1投标文件编制要求：投标文件应按照招标文件的要求编制，包括但不限于投标函、投标报价表、技术方案、合同条款响应等4.2投标文件提交时间：2024年4月30日17:00前4.3投标保证金：人民币500万元，投标保证金应在投标文件提交时一并提交5.开标及评标5.1开标时间：2024年5月1日9:005.2开标地点：新能源开发有限公司会议室5.3评标委员会组成：评标委员会由5名专家组成，其中招标方代表1名，投标方代表1名，其他专家3名5.4评标标准：评标委员会将根据投标文件的技术方案、报价、信誉、业绩等因素进行综合评标5.5评标方法：采用综合评分法6.中标结果6.1中标通知书：中标通知书将在评标结束后5个工作日内发出6.2中标通知书领取：中标通知书由中标方指定的联系人领取6.3中标通知书有效期：中标通知书有效期为30天7.合同签订7.1合同签订时间：中标通知书发出后10个工作日内7.2合同签订地点：新能源开发有限公司会议室7.3合同签订方式：双方代表签字盖章7.4合同签订费用：合同签订费用由中标方承担8.合同履行8.1合同履行期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止，预计工期为24个月8.2合同履行地点：新能源电站项目现场8.3合同履行方式：按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，由中标方负责项目的建设、安装、调试及试运行工作8.4合同履行费用：合同履行费用包括但不限于工程款、材料费、人工费、设备费、设计费、监理费等，具体费用以合同约定为准9.付款方式9.1付款比例：合同总价的20%作为预付款，在合同签订后5个工作日内支付；剩余80%分阶段支付，每个阶段完成工程量达到合同约定比例后支付，具体比例见附件9.2付款时间：每个付款节点对应的工作内容完成后，中标方应在收到付款通知后15个工作日内提交付款申请9.3付款方式：银行转账，具体账户信息见合同附件10.质量保证10.1质量标准：项目质量应符合国家相关标准、行业规范和合同约定10.2质量检验：项目质量检验分为自检、互检和专检，由中标方负责组织实施10.3质量保证期：自项目竣工验收合格之日起计算，质量保证期为2年11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、违反合同约定等11.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿：违约赔偿金额按合同约定执行，如无约定，则按实际损失计算12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁12.2争议解决机构：省市仲裁委员会12.3争议解决程序：按照仲裁规则进行13.合同解除13.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等13.2合同解除程序：任何一方要求解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因13.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并承担相应的责任14.合同生效及终止14.1合同生效条件：双方代表签字盖章后，合同自签订之日起生效14.2合同终止条件：合同履行完毕或因合同解除而终止14.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并承担相应的责任第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，因特定原因被甲乙双方共同邀请或允许介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方、保险代理方等。15.1.2第三方不参与合同的签订，其服务内容、费用及责任范围应在合同中明确约定。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、行业标准及合同约定确定。15.2.2第三方的责任限额在合同中应明确列出，并在服务协议中予以确认。15.3第三方介入条件15.3.1.1第三方具备相应的资质和经验；15.3.1.2第三方服务内容与合同履行相关；15.3.1.3第三方介入不会对合同履行造成不利影响。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方协商一致后，由一方或双方共同邀请第三方介入；15.4.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确服务内容、费用及责任；15.4.3第三方介入后，甲乙双方应积极配合第三方的工作。16.第三方职责16.1第三方应根据服务协议履行职责，包括但不限于：16.1.1监理方：对项目进度、质量、安全进行监督；16.1.2咨询方：提供专业咨询意见；16.1.3评估方：对项目进行评估；16.1.4检测方：对项目进行检测；16.1.5保险代理方：协助甲乙双方办理保险事宜。16.2第三方权利16.2.1第三方有权根据服务协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料；16.2.2第三方有权根据实际情况调整服务内容和方式。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定；16.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密；16.3.3第三方应按时完成服务内容。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系：第三方作为独立第三方，与甲乙双方之间不存在隶属关系，其服务内容仅限于合同约定。17.2第三方与其他各方的划分说明：17.2.1第三方与甲乙双方：第三方作为服务提供方，甲乙双方作为服务接受方，双方在服务协议中明确各自的权利和义务。17.2.2第三方与项目相关人员：第三方在项目现场工作时，应遵守项目现场管理制度，