2024年度公路建设项目土方运输施工合同样本3篇_第1页
2024年度公路建设项目土方运输施工合同样本3篇_第2页
2024年度公路建设项目土方运输施工合同样本3篇_第3页
2024年度公路建设项目土方运输施工合同样本3篇_第4页
2024年度公路建设项目土方运输施工合同样本3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度公路建设项目土方运输施工合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1土方运输工程量3.2运输车辆要求3.3运输路线4.质量要求4.1工程质量标准4.2质量检验方法4.3质量责任5.工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整5.3进度违约责任6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3工程款支付比例7.保险与安全7.1保险种类及金额7.2保险责任范围7.3安全生产责任8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除的程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.附则12.1合同附件12.2合同签署12.3合同生效日期13.附件13.1土方运输工程量清单13.2运输车辆技术参数13.3保险合同13.4安全生产协议14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:公路建设有限公司乙方:土方运输有限公司1.2合同双方地址甲方:市区路号乙方:市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:张先生联系电话:138xxxx5678乙方联系人:李女士联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称公路建设项目2.2项目地点省市县2.3项目规模全长公里,路基宽度米2.4项目工期自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.工程内容3.1土方运输工程量共计万立方米,包括挖方、填方等3.2运输车辆要求乙方提供符合国家相关标准的自卸汽车,载重吨,车辆数量辆3.3运输路线根据甲方提供的施工进度计划及现场实际情况确定4.质量要求4.1工程质量标准按照《公路工程质量检验评定标准》执行4.2质量检验方法乙方应按照甲方要求进行自检,并接受甲方或第三方质量检测机构的抽检4.3质量责任乙方负责确保运输土方质量符合合同要求,若出现质量问题,由乙方承担相应责任5.工程进度5.1工程进度计划根据甲方提供的施工进度计划,乙方应按期完成土方运输任务5.2进度调整因不可抗力或甲方原因导致进度延误,经双方协商一致后可调整进度计划5.3进度违约责任若乙方未按期完成运输任务,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的%作为违约金6.工程款支付6.1工程款支付方式采用分阶段支付,按照工程进度和实际完成情况支付6.2工程款支付时间每季度末支付上一季度已完成工程量的%,年终支付剩余工程量的%6.3工程款支付比例首付款为合同总额的%,中间付款为%,尾款为%7.保险与安全7.1保险种类及金额乙方应购买交强险、第三者责任险、车辆损失险等,保险金额不低于合同总额的%7.2保险责任范围保险责任范围包括车辆本身损失、第三方责任损失等7.3安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工安全,若发生安全事故,由乙方承担相应责任8.合同变更与解除8.1合同变更条件因国家政策调整、不可抗力等原因,导致合同内容需要变更时,双方应协商一致,并签订书面变更协议8.2合同解除条件(1)合同约定的解除条件成就;(2)一方违约导致合同无法履行;(3)发生不可抗力,致使合同无法履行;(4)经双方协商一致解除合同8.3合同变更与解除的程序变更或解除合同,双方应书面通知对方,并在解除合同后,妥善处理善后事宜9.违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定完成土方运输任务;(2)乙方运输的土方质量不符合合同要求;(3)乙方未按合同约定支付工程款;(4)乙方违反安全生产规定,导致安全事故发生9.2违约责任承担(1)乙方未按期完成运输任务,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的%作为违约金;(2)乙方运输的土方质量不符合合同要求,应无条件返工,并承担由此产生的费用;(3)乙方未按合同约定支付工程款,应支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任;(4)乙方违反安全生产规定,导致安全事故发生,应承担相应法律责任9.3违约责任追究违约责任追究应通过协商、调解或仲裁等方式解决10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构仲裁委员会10.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止条件合同履行完毕或经双方协商一致解除合同后,合同终止11.3合同终止后的处理12.附则12.1合同附件本合同附件包括:土方运输工程量清单、运输车辆技术参数、保险合同、安全生产协议12.2合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力12.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效13.附件13.1土方运输工程量清单(此处应详细列出土方运输工程量,包括挖方、填方等)13.2运输车辆技术参数(此处应详细列出乙方提供的运输车辆的技术参数)13.3保险合同(此处应详细列出乙方购买的保险合同内容)13.4安全生产协议(此处应详细列出安全生产协议的内容)14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.2本合同如有未尽事宜,以补充协议为准14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形(1)合同履行过程中需要第三方提供专业咨询或技术服务;(2)合同履行过程中需要第三方进行质量监督或安全生产监督;(3)合同履行过程中需要第三方进行争议调解或仲裁;(4)双方约定需要第三方介入的其他情形。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择第三方,并确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。15.3.2第三方授权甲乙双方应书面授权第三方在合同范围内代表双方行使相应权利,履行相应义务。16.第三方职责16.1第三方责任(1)提供专业咨询或技术服务;(2)进行质量监督或安全生产监督;(3)进行争议调解或仲裁;(4)执行双方约定的其他职责。16.2第三方权利(1)要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(2)根据职责要求对甲乙双方进行必要的检查和监督;(3)根据授权对争议进行调解或仲裁;(4)根据合同约定获得相应的报酬。16.3第三方义务(1)遵守国家法律法规和合同约定;(2)保守甲乙双方的商业秘密;(3)按照授权范围履行职责,不得超越权限;(4)及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致甲乙双方损失,应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,可根据第三方提供的专业服务或协助的重要性、难度等因素确定。17.3责任限额适用第三方责任限额仅适用于第三方在履行合同过程中因自身原因导致的损失,不包括不可抗力、甲乙双方责任等原因造成的损失。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系是委托代理关系,甲方为委托方,第三方为受托方。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系是委托代理关系,乙方为委托方,第三方为受托方。18.3第三方与合同其他方的划分第三方与合同其他方的划分如下:(1)第三方与甲乙双方为委托代理关系;(2)第三方与合同其他方无直接合同关系,但需遵守合同约定,对合同其他方承担相应的责任;(3)第三方在履行职责过程中,应尊重合同其他方的合法权益。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序引入第三方介入时,甲乙双方应按照合同变更程序进行,包括书面通知、协商一致、签订书面变更协议等。19.2合同变更内容合同变更内容应包括第三方的名称、职责、责任限额、报酬等。19.3合同变更生效合同变更经甲乙双方签字盖章后生效,对双方具有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.土方运输工程量清单详细要求:包括挖方、填方等土方运输的具体工程量,单位为立方米,需注明每项工程的起始和结束日期。说明:此清单作为合同附件,用于明确双方对工程量的确认,作为工程款支付和进度控制的重要依据。2.运输车辆技术参数详细要求:列出乙方提供的自卸汽车的品牌、型号、载重、发动机功率、车长、车宽、车高等技术参数。说明:此参数表作为合同附件,用于确保乙方提供的车辆符合合同要求,满足运输需求。3.保险合同详细要求:提供乙方购买交强险、第三者责任险、车辆损失险等保险合同的复印件,并注明保险金额、保险期限等。说明:此保险合同作为合同附件,用于证明乙方已按照合同要求购买了相关保险,保障合同双方的权益。4.安全生产协议详细要求:签订安全生产协议,明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务,包括安全培训、安全检查、事故处理等。说明:此协议作为合同附件,用于加强甲乙双方在安全生产方面的合作,确保施工安全。5.质量检验报告详细要求:提供第三方质量检测机构对运输土方进行抽检的质量检验报告,报告需注明检验项目、检验结果、检验日期等。说明:此报告作为合同附件,用于证明运输土方的质量符合合同要求,为工程验收提供依据。6.工程进度计划详细要求:列出工程进度计划,包括各阶段工程量、完成时间、责任单位等。说明:此计划作为合同附件,用于明确工程进度,便于双方对工程进度进行监督和控制。7.合同变更协议详细要求:如合同发生变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、变更原因、变更日期等。说明:此协议作为合同附件,用于记录合同变更情况,确保合同变更的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按期完成运输任务责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款的%作为违约金。示例说明:若合同约定乙方应在30天内完成运输任务,但实际完成时间为35天,则乙方需支付5天的违约金。2.违约行为:乙方运输的土方质量不符合合同要求责任认定标准:乙方应无条件返工,并承担由此产生的费用。示例说明:若乙方运输的土方质量不符合合同要求,经甲方验收不合格,乙方需重新运输并承担相关费用。3.违约行为:乙方未按合同约定支付工程款责任认定标准:乙方应支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。示例说明:若合同约定乙方应在每月末支付工程款,但实际支付时间为次月,则乙方需支付当月工程款的%作为逾期付款利息。4.违约行为:乙方违反安全生产规定,导致安全事故发生责任认定标准:乙方应承担相应法律责任,并赔偿由此造成的损失。示例说明:若乙方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡或财产损失,乙方需承担相应法律责任,并赔偿损失。全文完。2024年度公路建设项目土方运输施工合同样本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同期限1.5合同标的1.6合同双方2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求3.土方运输工程量及要求3.1土方运输总量3.2土方运输距离3.3土方运输车辆要求3.4土方运输时间安排3.5土方运输质量标准4.运输价格及结算方式4.1运输单价4.2运输费用计算方式4.3结算方式4.4结算周期5.施工进度及工期要求5.1施工进度计划5.2工期要求5.3工期延误处理5.4竣工验收6.质量保证及验收标准6.1质量保证措施6.2验收标准6.3验收程序6.4质量争议处理7.安全生产责任7.1安全生产要求7.2安全生产责任7.3安全事故处理7.4安全培训8.环境保护要求8.1环境保护要求8.2环保措施8.3环保责任9.甲方责任及义务9.1甲方责任9.2甲方义务9.3甲方提供条件10.乙方责任及义务10.1乙方责任10.2乙方义务10.3乙方提供条件11.违约责任及处理11.1违约责任11.2违约处理11.3违约赔偿12.争议解决方式12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.合同附件及补充条款14.1合同附件14.2补充条款第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024年度公路建设项目土方运输施工合同1.2合同编号:20240011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同期限:自2024年1月1日至2024年12月31日1.5合同标的:本合同涉及的公路建设项目土方运输施工1.6合同双方:甲方:公路建设项目管理局乙方:土方运输有限公司2.工程概况2.1工程名称:公路建设项目2.2工程地点:省市县2.3工程规模:全长公里,路基宽度米2.4工程内容:路基土方挖运、填方、压实等2.5工程质量要求:符合国家相关质量标准,达到设计要求3.土方运输工程量及要求3.1土方运输总量:约万立方米3.2土方运输距离:平均公里3.3土方运输车辆要求:中型自卸车,车斗容积立方米3.4土方运输时间安排:根据工程进度计划,分阶段进行3.5土方运输质量标准:运输过程中不得出现洒落、扬尘等现象4.运输价格及结算方式4.1运输单价:按实际运输里程及车斗容积计算,单价元/立方米/公里4.2运输费用计算方式:按实际运输量及运输距离计算,每月结算一次4.3结算方式:甲方每月10日前支付上月运输费用的80%,剩余20%作为质保金,工程验收合格后支付4.4结算周期:每月一次5.施工进度及工期要求5.1施工进度计划:根据工程进度计划,分阶段进行土方运输工作5.2工期要求:确保在合同规定的时间内完成土方运输任务5.3工期延误处理:因乙方原因造成工期延误,每延误一天,应支付违约金元5.4竣工验收:工程完成后,双方共同进行竣工验收6.质量保证及验收标准6.1质量保证措施:乙方应采取有效措施,确保运输土方质量符合要求6.2验收标准:符合国家相关质量标准,达到设计要求6.3验收程序:验收前乙方应通知甲方,验收时双方共同参与6.4质量争议处理:如发生质量争议,双方应协商解决,协商不成可提交相关部门仲裁7.安全生产责任7.1安全生产要求:乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规,确保施工安全7.2安全生产责任:乙方对施工现场的安全生产负全部责任7.3安全事故处理:发生安全事故,乙方应及时上报甲方,并采取有效措施进行处理7.4安全培训:乙方应定期对施工人员进行安全培训,提高安全意识8.环境保护要求8.1环境保护要求:乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律法规,减少对周边环境的影响8.2环保措施:采取覆盖、洒水、围挡等措施,减少扬尘和噪音污染,确保运输车辆清洁8.3环保责任:如因乙方原因造成环境污染,乙方应承担相应责任,并赔偿由此造成的损失9.甲方责任及义务9.1甲方责任:提供施工所需的土地、水源、电力等基础设施9.2甲方义务:按照合同约定支付工程款项,协调解决施工过程中遇到的问题9.3甲方提供条件:及时提供施工图纸、技术规范等文件,确保乙方正常施工10.乙方责任及义务10.1乙方责任:按照合同约定完成土方运输施工任务,保证工程质量10.2乙方义务:提供合格的运输车辆和人员,确保安全生产10.3乙方提供条件:保证运输车辆符合要求,确保运输过程中的安全与效率11.违约责任及处理11.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任11.2违约处理:违约方应支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失11.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况协商确定,如协商不成,提交仲裁机构解决12.争议解决方式12.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议12.2争议解决机构:协商不成,提交仲裁委员会仲裁12.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同解除及终止13.1合同解除条件:发生不可抗力事件,经双方协商一致,可解除合同13.2合同终止条件:合同约定的工期届满,或双方协商一致终止合同13.3合同解除及终止程序:任何一方提出解除或终止合同,应提前天书面通知对方14.合同附件及补充条款14.1合同附件:包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等14.2补充条款:本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方:在本合同中,第三方指非合同双方当事人,因合同履行需要介入合同关系的其他个人或单位,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入的必要性:为确保合同履行质量、进度和安全,以及解决合同履行过程中可能出现的争议,必要时引入第三方进行专业评估、监督和调解。3.第三方介入的方式a.甲乙双方共同委托第三方;b.甲方委托第三方;c.乙方委托第三方。4.第三方责权利4.1第三方责任:第三方应按照合同约定和委托要求,对合同履行情况进行评估、监督和调解,确保合同履行质量、进度和安全。4.2第三方权利:第三方有权查阅合同文件、施工现场、相关资料,对合同履行情况进行调查、核实。4.3第三方义务:第三方应保守合同秘密,不得泄露合同内容。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的责任,但责任限额不超过合同总金额的%。6.甲乙方额外条款及说明6.1甲方额外条款及说明:a.甲方应确保第三方具备相应的资质和经验,能够胜任合同履行过程中的评估、监督和调解工作;b.甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用;c.甲方应配合第三方工作,提供必要的资料和协助。6.2乙方额外条款及说明:a.乙方应按照合同约定,接受第三方的评估、监督和调解;b.乙方应配合第三方工作,提供必要的资料和协助;c.乙方应承担因自身原因造成第三方损失的赔偿责任。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方:第三方在履行职责过程中,应与甲方保持沟通,及时汇报工作进展,接受甲方监督。7.2第三方与乙方:第三方在履行职责过程中,应与乙方保持沟通,及时反馈问题,协助乙方解决合同履行过程中遇到的问题。7.3第三方与合同履行:第三方在履行职责过程中,应确保合同履行质量、进度和安全,维护合同双方的合法权益。8.第三方介入的合同条款8.1合同中应明确第三方的介入方式、职责、权利和义务;8.2合同中应明确第三方责任限额;8.3合同中应明确甲乙双方与第三方之间的沟通和协作机制。9.第三方介入的变更与终止9.1第三方介入的变更:在合同履行过程中,如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议;9.2第三方介入的终止:合同履行完毕或合同解除后,第三方应终止介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照副本要求:复印件需加盖公章,清晰可辨。说明:证明甲乙双方的合法主体资格。2.附件二:施工图纸及技术规范要求:图纸及技术规范需符合国家相关标准,清晰完整。说明:为乙方施工提供技术依据。3.附件三:工程量清单要求:工程量清单需详细列出各项工程量,单位需统一。说明:作为计算工程款及结算的依据。4.附件四:运输车辆清单要求:清单需包括车辆型号、车斗容积、行驶证等。说明:明确乙方提供的运输车辆情况。5.附件五:安全生产责任书要求:责任书需明确甲乙双方安全生产责任。说明:保障施工过程中的安全生产。6.附件六:环境保护责任书要求:责任书需明确甲乙双方环境保护责任。说明:确保施工过程中的环境保护。7.附件七:合同履行过程中的沟通记录要求:记录需真实、完整,加盖双方公章。说明:作为解决合同履行过程中争议的依据。8.附件八:第三方评估报告要求:报告需客观、公正,具备权威性。说明:第三方介入合同履行过程中的评估结果。9.附件九:验收报告要求:报告需详细记录验收过程及结果。说明:作为工程验收的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成土方运输任务;1.2甲方未按合同约定支付工程款项;1.3乙方运输的土方质量不符合要求;1.4甲方未提供施工所需的土地、水源、电力等基础设施;1.5第三方评估发现合同履行过程中存在重大问题。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成土方运输任务,每延误一天,应支付违约金元;2.2甲方未按合同约定支付工程款项,每逾期一天,应支付违约金元;2.3乙方运输的土方质量不符合要求,乙方应承担修复费用,并支付违约金元;2.4甲方未提供施工所需的土地、水源、电力等基础设施,甲方应承担相应责任;2.5第三方评估发现合同履行过程中存在重大问题,由责任方承担相应责任。3.违约示例说明:3.1乙方未按合同约定完成土方运输任务,延误工期5天,应支付违约金元;3.2甲方未按合同约定支付工程款项,逾期10天,应支付违约金元;3.3乙方运输的土方质量不符合要求,修复费用元,并支付违约金元;3.4甲方未提供施工所需的土地,导致乙方无法正常施工,甲方应承担相应责任;3.5第三方评估发现乙方在施工过程中存在安全隐患,乙方应立即整改,并承担相应责任。全文完。2024年度公路建设项目土方运输施工合同样本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方委托代理人及联系方式2.合同标的及范围2.1土方运输施工项目名称2.2土方运输施工项目地点2.3土方运输施工项目规模2.4土方运输施工项目工期2.5土方运输施工项目质量要求3.施工准备及现场管理3.1施工现场布置及设备要求3.2施工人员及机械设备配备3.3施工安全及环境保护措施3.4施工进度及计划安排3.5施工资料及档案管理4.施工组织与管理4.1施工组织机构及人员职责4.2施工项目管理制度4.3施工协调与沟通机制4.4施工变更及索赔处理5.工程量及计价方式5.1工程量清单及计量方法5.2工程量计算规则及依据5.3工程款支付方式及期限5.4工程款结算及审计6.质量保证与验收6.1质量保证体系及措施6.2质量检验及验收标准6.3质量责任及处理7.工程安全与环境保护7.1安全生产责任及措施7.2环境保护责任及措施7.3安全生产事故处理及报告8.合同解除及终止8.1合同解除条件及程序8.2合同终止条件及程序8.3合同解除及终止后的处理9.违约责任及争议解决9.1违约责任及赔偿标准9.2争议解决方式及程序9.3争议解决后的处理10.合同生效及期限10.1合同生效条件及时间10.2合同期限及终止11.其他约定事项11.1合同附件及补充协议11.2合同变更及补充11.3合同解除及终止后的处理12.合同附件12.1土方运输施工图纸及技术规范12.2合同双方签订的补充协议12.3其他相关文件及资料13.合同签署13.1合同签署日期及地点13.2合同签署人及单位14.合同份数及保管14.1合同份数及分发14.2合同保管及保密第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:[甲方全称]地址:[甲方详细地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系方式:[甲方联系电话]乙方:[乙方全称]地址:[乙方详细地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系方式:[乙方联系电话]1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方授权代表:[甲方授权代表姓名]联系方式:[甲方授权代表联系电话]乙方授权代表:[乙方授权代表姓名]联系方式:[乙方授权代表联系电话]1.3合同双方委托代理人及联系方式甲方委托代理人:[甲方委托代理人姓名]联系方式:[甲方委托代理人联系电话]乙方委托代理人:[乙方委托代理人姓名]联系方式:[乙方委托代理人联系电话]2.合同标的及范围2.1土方运输施工项目名称[具体项目名称]2.2土方运输施工项目地点[具体施工地点]2.3土方运输施工项目规模[具体工程量及运输距离]2.4土方运输施工项目工期[具体开始及结束日期]2.5土方运输施工项目质量要求[具体质量标准及验收规范]3.施工准备及现场管理3.1施工现场布置及设备要求[具体布置要求及设备清单]3.2施工人员及机械设备配备[具体人员配置及设备类型和数量]3.3施工安全及环境保护措施[具体安全措施及环境保护要求]3.4施工进度及计划安排[具体施工进度计划及节点时间]3.5施工资料及档案管理[具体资料及档案的管理要求及保存期限]4.施工组织与管理4.1施工组织机构及人员职责[具体组织机构图及人员职责说明]4.2施工项目管理制度[具体管理制度及执行流程]4.3施工协调与沟通机制[具体协调机制及沟通渠道]4.4施工变更及索赔处理[具体变更及索赔处理程序及责任划分]5.工程量及计价方式5.1工程量清单及计量方法[具体工程量清单及计量方法说明]5.2工程量计算规则及依据[具体计算规则及依据说明]5.3工程款支付方式及期限[具体支付方式及支付期限说明]5.4工程款结算及审计[具体结算及审计流程及责任方]6.质量保证与验收6.1质量保证体系及措施[具体质量保证体系及措施说明]6.2质量检验及验收标准[具体检验及验收标准说明]6.3质量责任及处理[具体质量责任及处理流程说明]7.工程安全与环境保护7.1安全生产责任及措施[具体安全生产责任及措施说明]7.2环境保护责任及措施[具体环境保护责任及措施说明]7.3安全生产事故处理及报告[具体事故处理及报告程序说明]8.合同解除及终止8.1合同解除条件及程序乙方严重违反合同约定,导致合同无法继续履行;乙方不具备履行合同的能力,经甲方通知后未在合理期限内改正;因不可抗力事件导致合同无法履行。甲方未按合同约定支付工程款;甲方违反合同约定,严重影响到乙方的合法权益。8.1.3合同解除程序:合同一方提出解除合同,应提前书面通知对方;双方应在收到通知后十五日内协商解决;协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2合同终止条件及程序8.2.1合同终止条件:合同约定的工期届满,且合同内容全部履行完毕;双方协商一致终止合同。8.2.2合同终止程序:双方签订合同终止协议;协议签订后,合同终止。8.3合同解除及终止后的处理8.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定办理工程结算;8.3.2乙方应将施工现场清理完毕,并将所有相关资料及设备移交给甲方;8.3.3双方应按照合同约定承担相应的违约责任。9.违约责任及争议解决9.1违约责任及赔偿标准9.1.1甲方违约:未按合同约定支付工程款的,应支付违约金;因甲方原因导致工程延期,应赔偿乙方因此遭受的损失。9.1.2乙方违约:未按合同约定完成工程或未达到质量标准的,应承担修复或重新施工的责任;因乙方原因导致工程延期,应赔偿甲方因此遭受的损失。9.2争议解决方式及程序9.2.1双方应友好协商解决合同争议;9.2.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决后的处理9.3.1人民法院判决生效后,双方应立即执行;9.3.2任何一方不执行判决的,另一方有权申请人民法院强制执行。10.合同生效及期限10.1合同生效条件及时间合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同期限及终止合同期限自生效之日起至工程完工之日止。11.其他约定事项11.1合同附件及补充协议合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2合同变更及补充合同变更及补充应采用书面形式,经双方签字盖章后生效。11.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定办理相关手续。12.合同附件12.1土方运输施工图纸及技术规范[具体图纸及技术规范清单]12.2合同双方签订的补充协议[具体补充协议内容]12.3其他相关文件及资料[具体相关文件及资料清单]13.合同签署13.1合同签署日期及地点[具体签署日期及地点]13.2合同签署人及单位甲方代表:[甲方代表姓名]乙方代表:[乙方代表姓名]14.合同份数及保管14.1合同份数及分发合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。14.2合同保管及保密双方应妥善保管合同文本,未经对方同意,不得泄露合同内容。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念及界定1.1第三方是指在合同履行过程中,为了实现合同目的,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务、咨询、担保、监督等行为的独立法人或其他组织。中介方:为甲乙双方提供信息对接、沟通协调等服务的第三方;咨询方:为甲乙双方提供技术、管理、市场等方面的专业咨询服务的第三方;担保方:为保证合同履行,提供担保服务的第三方;监督方:对合同履行过程进行监督,确保合同约定事项得到执行的第三方。2.第三方责权利2.1第三方的权利:按照合同约定,获得相应的服务费用;在合同履行过程中,享有知情权、参与权、监督权;对甲乙双方违反合同的行为,有权提出异议,要求改正。2.2第三方的义务:按照合同约定,提供专业、高效的服务;对甲乙双方提供的信息和资料,负有保密义务;在合同履行过程中,发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分:第三方与甲方之间的关系由双方另行签订的委托协议或合同约定;第三方在合同履行过程中,对甲方承担的服务责任,甲方应予以认可。3.2第三方与乙方的划分:第三方与乙方之间的关系由双方另行签订的委托协议或合同约定;第三方在合同履行过程中,对乙方承担的服务责任,乙方应予以认可。4.第三方介入后的额外条款及说明4.1甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款如下:4.1.1第三方介入前的协商在第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、服务内容、费用等事项进行充分协商;协商达成一致后,甲乙双方应签订第三方委托协议或合同。4.1.2第三方的资质要求第三方应具备相应的资质证明,符合国家相关法律法规要求;第三方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规及合同约定。4.2第三方责任限额的明确4.2.1第三方责任限额的约定:第三方在合同履行过程中,因自身原因导致违约的,应承担相应的违约责任;第三方责任限额由甲乙双方在委托协议或合同中约定,不得超过合同总价的一定比例。4.2.2第三方责任的划分:第三方在合同履行过程中,对甲乙双方承担的责任,应当明确划分;第三方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论