2024年度公共文化设施建设工程承包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度公共文化设施建设工程承包合同本合同目录一览1.1合同订立依据与背景1.2合同双方基本信息1.3合同项目概况1.4合同签订日期与生效日期2.1承包人义务与责任2.1.1工程质量要求2.1.2工程进度要求2.1.3工程安全与环境保护2.1.4施工组织与管理3.1发包人义务与责任3.1.1提供工程图纸与技术资料3.1.2提供施工场地与条件3.1.3支付工程款项3.1.4完成其他相关义务4.1合同工期与进度安排4.1.1工程总体进度安排4.1.2各阶段工期要求4.1.3工期延误责任5.1工程质量标准与验收5.1.1质量标准与规范5.1.2工程验收程序与要求5.1.3质量问题处理与责任6.1工程价款与支付方式6.1.1工程价款计算方法6.1.2工程价款支付方式6.1.3工程结算与审计7.1工程保险与风险承担7.1.1保险种类与范围7.1.2保险责任与理赔7.1.3风险承担与分担8.1违约责任与处理8.1.1违约行为认定8.1.2违约责任承担8.1.3违约处理方式9.1争议解决方式9.1.1争议解决原则9.1.2争议解决途径9.1.3争议解决期限10.1合同变更与解除10.1.1合同变更条件10.1.2合同解除条件10.1.3合同变更与解除程序11.1合同终止与清算11.1.1合同终止条件11.1.2合同清算程序11.1.3合同终止后的处理12.1合同附件与补充协议12.1.1合同附件清单12.1.2补充协议签订与生效13.1合同履行与监督13.1.1合同履行原则13.1.2合同履行监督13.1.3合同履行评价14.1合同解除与终止后的处理14.1.1合同解除后的处理14.1.2合同终止后的处理14.1.3合同解除与终止后的争议解决第一部分：合同如下：1.1合同订立依据与背景1.2合同双方基本信息1.2.1发包人名称：___________1.2.2发包人地址：___________1.2.3承包人名称：___________1.2.4承包人地址：___________1.3合同项目概况1.3.1工程名称：___________1.3.2工程地点：___________1.3.3工程规模：___________1.3.4工程投资：___________1.4合同签订日期与生效日期1.4.1合同签订日期：___________1.4.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。2.1承包人义务与责任2.1.1工程质量要求承包人应严格按照国家现行建筑工程质量标准、设计文件和合同约定进行施工，确保工程质量达到优良标准。2.1.2工程进度要求承包人应按照合同约定的工期完成工程，确保工程按期交付使用。2.1.3工程安全与环境保护承包人应遵守国家和地方有关安全生产、环境保护的法律法规，确保施工安全，保护环境和公众利益。2.1.4施工组织与管理承包人应建立健全施工组织机构，配备必要的技术人员和管理人员，确保工程顺利进行。3.1发包人义务与责任3.1.1提供工程图纸与技术资料发包人应在合同约定的期限内，向承包人提供完整的工程图纸、技术资料和施工组织设计。3.1.2提供施工场地与条件发包人应确保施工场地具备施工条件，包括道路、水源、电源等基础设施的接入。3.1.3支付工程款项发包人应按照合同约定的时间节点和金额，向承包人支付工程进度款和竣工结算款。3.1.4完成其他相关义务发包人应完成与工程相关的其他义务，如办理施工许可证、土地使用证等。4.1合同工期与进度安排4.1.1工程总体进度安排合同工期为___________个月，具体进度安排详见附件。4.1.2各阶段工期要求各阶段工期要求如下：施工准备阶段：___________个月土建工程阶段：___________个月装饰装修工程阶段：___________个月竣工验收阶段：___________个月4.1.3工期延误责任因承包人原因造成工期延误的，承包人应承担相应的责任；因发包人原因造成工期延误的，发包人应承担相应的责任。5.1工程质量标准与验收5.1.1质量标准与规范工程质量应符合国家现行建筑工程质量标准、设计文件和合同约定。5.1.2工程验收程序与要求工程验收应按照国家现行建筑工程质量验收规范进行，验收合格后方可交付使用。5.1.3质量问题处理与责任如发现质量问题，承包人应及时整改，直至问题得到妥善解决；因质量问题造成损失的，承包人应承担相应责任。6.1工程价款与支付方式6.1.1工程价款计算方法工程价款按合同约定进行计算，具体计算方法详见附件。6.1.2工程价款支付方式工程价款支付方式如下：预付款：合同签订后___________天内支付，金额为合同价的___________%。进度款：按月进度支付，每月支付金额为当月完成工程价值的___________%。结算款：工程竣工验收合格后___________天内支付，金额为合同价的___________%。6.1.3工程结算与审计工程结算应在竣工验收合格后___________天内完成，并由双方共同委托具有相应资质的审计机构进行审计。8.1违约责任与处理8.1.1违约行为认定承包人未按合同约定完成工程或未达到约定的工程质量标准；发包人未按合同约定支付工程款项；双方未履行合同约定的其他义务。8.1.2违约责任承担发生违约行为时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：向守约方支付违约金；修复或更换不合格的工程部分；支付因违约造成的损失赔偿；承担因违约引起的其他法律责任。8.1.3违约处理方式双方协商解决；请求仲裁机构仲裁；向人民法院提起诉讼。9.1争议解决方式9.1.1争议解决原则争议解决应遵循公平、公正、合理的原则，以维护双方的合法权益。9.1.2争议解决途径双方协商；请求相关行业协会调解；仲裁；向人民法院提起诉讼。9.1.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起___________个月内，逾期未解决的，争议双方可选择仲裁或诉讼解决。10.1合同变更与解除10.1.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同解除条件双方协商一致解除合同；发生不可抗力事件，导致合同无法履行；一方严重违约，经另一方催告后仍未改正。10.1.3合同变更与解除程序提出变更或解除请求；双方协商达成一致；签订书面变更协议或解除协议；协议生效。11.1合同终止与清算11.1.1合同终止条件合同约定的工程完成并验收合格；双方协商一致终止合同；发生合同约定或法律法规规定的其他终止情形。11.1.2合同清算程序协商确定清算方案；完成工程结算；清算工程款项；解除合同关系。11.1.3合同终止后的处理承包人应将施工现场清理完毕；发包人应支付承包人剩余工程款项；双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。12.1合同附件与补充协议12.1.1合同附件清单工程图纸与技术资料；施工组织设计；工程量清单；质量保证书；安全生产措施。12.1.2补充协议签订与生效补充协议经双方协商一致后，作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.1合同履行与监督13.1.1合同履行原则合同履行应遵循诚实信用、公平合理、合法合规的原则。13.1.2合同履行监督双方应按照合同约定对合同履行情况进行监督，确保合同各方的权益得到保障。13.1.3合同履行评价14.1合同解除与终止后的处理14.1.1合同解除后的处理完成剩余工程；清算工程款项；解除合同关系。14.1.2合同终止后的处理完成剩余工程；清算工程款项；解除合同关系。14.1.3合同解除与终止后的争议解决合同解除与终止后，如发生争议，双方应按照本合同第九条约定的争议解决方式解决。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义与范围15.1.1第三方的定义本合同所指的第三方是指除合同双方（甲方和乙方）之外的，为合同履行提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入的范围提供技术咨询服务；承担工程监理、设计、施工、材料供应等；提供资金、设备或其他资源支持；承担合同履行的其他必要辅助工作。15.2甲乙方的额外条款及说明15.2.1第三方选择与引入甲乙双方应共同决定是否引入第三方，并就第三方引入的方式、时间、费用等事项达成一致。15.2.2第三方资质要求引入的第三方应具备相应的资质和能力，能够胜任其承担的工作。15.2.3第三方合同签订甲乙双方应与第三方签订书面合同，明确第三方的权利、义务和责任。15.3第三方的责任与权利15.3.1第三方的责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，并对自己的工作承担相应的责任。15.3.2第三方的权利第三方有权获得合同约定的报酬，并在合同约定范围内享有相应的权利。15.4第三方责任限额的明确15.4.1责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的业务范围、资质等级、合同约定等因素确定。15.4.2责任限额的书面约定第三方因自身原因造成合同违约的责任限额；第三方因疏忽或过失造成工程损失的责任限额；第三方因不可抗力等原因造成合同违约的责任限额。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1职责划分甲乙双方应明确第三方与其他各方的职责划分，确保各方权责清晰。15.5.2信息共享与沟通甲乙双方应与第三方建立信息共享与沟通机制，确保合同履行过程中的信息畅通。15.5.3协同工作甲乙双方应与第三方协同工作，确保工程顺利进行。15.5.4责任承担在第三方介入的情况下，若发生合同违约或工程损失，甲乙双方应根据合同约定和事实情况判断责任归属，并根据责任划分承担相应的责任。15.5.5争议解决若甲乙双方与第三方之间发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可按照本合同第九条约定的争议解决方式解决。15.6第三方介入的合同变更与解除15.6.1合同变更若因第三方介入需要对本合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。15.6.2合同解除若第三方介入导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商一致解除合同，并按照本合同第十一条的规定处理合同终止后的相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸与技术资料详细要求：包含设计图纸、施工图、设计说明书、技术规范等，确保图纸完整、清晰，符合国家标准和规范。说明：图纸与技术资料是施工的重要依据，必须准确无误。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、安全措施、环境保护措施等，确保施工组织合理、安全、环保。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，需详细制定。3.工程量清单详细要求：列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等，确保工程量准确无误。说明：工程量清单是工程结算的依据，必须详细列出。4.质量保证书详细要求：承诺工程质量符合国家现行建筑工程质量标准，并对工程质量负责。说明：质量保证书是保证工程质量的重要文件。5.安全生产措施详细要求：包括安全管理制度、安全操作规程、安全事故应急预案等，确保施工安全。说明：安全生产措施是保障施工人员安全的重要文件。6.环境保护措施详细要求：包括环境保护方案、污染防治措施、生态恢复措施等，确保施工过程中的环境保护。说明：环境保护措施是保障施工过程中不破坏环境的重要文件。7.合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、双方达成的一致意见等。说明：合同变更协议是合同变更的法律依据。8.工程结算审计报告详细要求：由具有相应资质的审计机构出具，对工程结算进行审计。说明：工程结算审计报告是工程结算的法律依据。9.工程竣工验收报告详细要求：记录工程竣工验收的时间、地点、参加人员、验收结果等。说明：工程竣工验收报告是工程交付使用的法律依据。10.第三方合同详细要求：明确第三方权利、义务和责任，确保第三方介入的合法性和有效性。说明：第三方合同是第三方介入的法律依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按合同约定完成工程或未达到约定的工程质量标准责任认定标准：根据合同约定的工程质量标准，如发现质量问题，承包人需承担修复或更换责任。示例：若工程中出现裂缝、渗漏等质量问题，承包人需负责修复。2.发包人未按合同约定支付工程款项责任认定标准：如发包人未按合同约定支付工程款项，需向承包人支付违约金，并承担相应的利息。示例：若发包人逾期支付工程款项，需向承包人支付合同约定比例的违约金。3.第三方未按合同约定履行职责责任认定标准：第三方未按合同约定履行职责，需承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。示例：若第三方提供的设计方案不符合要求，需承担相应的赔偿责任。4.发生不可抗力事件，导致合同无法履行责任认定标准：在不可抗力事件发生时，双方均不承担违约责任，但应协商解决合同无法履行的问题。示例：因自然灾害导致工程无法继续施工，双方协商延期或终止合同。5.双方协商一致解除合同责任认定标准：双方协商一致解除合同，无需承担违约责任。示例：因双方利益协商一致，决定解除合同，无需承担违约责任。全文完。2024年度公共文化设施建设工程承包合同2本合同目录一览1.合同当事人及基本信息1.1承包方信息1.1.1名称1.1.2法定代表人1.1.3注册资本1.1.4注册地址1.1.5营业执照号码1.2甲方信息1.2.1名称1.2.2法定代表人1.2.3注册资本1.2.4注册地址1.2.5营业执照号码2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程预算2.6工期3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2支付方式3.2.1预付款3.2.2进度款3.2.3结算款3.2.4保修金4.工程质量标准及验收4.1工程质量标准4.2验收程序4.3验收标准4.4验收时间5.工程进度及节点5.1工程进度计划5.2工程节点及时间安排5.3进度变更及调整6.工程变更及索赔6.1工程变更程序6.2工程变更内容6.3工程变更费用6.4索赔程序6.5索赔内容7.工程安全及环保7.1安全生产责任7.2环保措施7.3安全生产检查7.4环保验收8.保险8.1工程保险8.2人员意外伤害保险8.3第三者责任保险9.违约责任9.1承包方违约责任9.2甲方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.其他约定事项13.1保密条款13.2合同附件13.3合同附件内容14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同当事人及基本信息1.1承包方信息1.1.1名称：建筑有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册资本：1000万元1.1.4注册地址：省市区路号1.1.5营业执照号码：051.2甲方信息1.2.1名称：文化设施管理中心1.2.2法定代表人：1.2.3注册资本：500万元1.2.4注册地址：省市区路号1.2.5营业执照号码：098762.工程概况2.1工程名称：2024年度公共文化设施建设工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积8000平方米2.4工程类型：公共文化设施建筑工程2.5工程预算：人民币1000万元2.6工期：自合同签订之日起12个月内完成3.合同价款及支付方式3.1合同价款：人民币1000万元3.2支付方式：3.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价款的20%3.2.2进度款：按工程进度支付，每月支付合同价款的8%，直至完成工程量的60%3.2.3结算款：工程验收合格后30个工作日内支付合同价款的60%3.2.4保修金：合同价款的5%，在保修期满后无质量问题退还4.工程质量标准及验收4.1工程质量标准：符合国家及地方相关工程质量标准4.2验收程序：4.2.1甲方派驻现场监理工程师负责监督工程进度和质量4.2.2承包方应按照甲方要求进行工程自检4.2.3甲方组织验收，验收合格后出具验收报告4.3验收标准：按国家及地方相关工程质量标准执行4.4验收时间：工程完工后15个工作日内5.工程进度及节点5.1工程进度计划：5.1.1基础工程：合同签订后3个月内完成5.1.2结构工程：合同签订后6个月内完成5.1.3装饰工程：合同签订后9个月内完成5.1.4竣工验收：合同签订后12个月内完成5.2工程节点及时间安排：5.2.1基础工程节点：合同签订后1个月内完成5.2.2结构工程节点：合同签订后4个月内完成5.2.3装饰工程节点：合同签订后7个月内完成5.2.4竣工验收节点：合同签订后10个月内完成5.3进度变更及调整：5.3.1因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应协商解决5.3.2甲方要求调整工程进度，需提前一个月书面通知承包方6.工程变更及索赔6.1工程变更程序：6.1.1甲方提出工程变更，需书面通知承包方6.1.2承包方在接到通知后5个工作日内提出变更意见6.1.3双方协商一致后，签订工程变更协议6.2工程变更内容：6.2.1工程变更内容需明确，包括工程量、工程内容、变更原因等6.2.2工程变更费用按实际发生计算，并纳入合同价款6.3工程变更费用：6.3.1工程变更费用由甲方承担6.3.2工程变更费用支付方式同合同价款支付方式6.4索赔程序：6.4.1承包方提出索赔，需在索赔事件发生后15个工作日内向甲方提出6.4.2甲方在接到索赔通知后30个工作日内答复6.4.3双方协商一致后，签订索赔协议7.工程安全及环保7.1安全生产责任：7.1.1承包方负责施工过程中的安全生产，确保施工现场安全7.1.2甲方提供必要的安全生产条件7.2环保措施：7.2.1承包方遵守国家及地方环保法律法规7.2.2工程施工过程中采取有效措施，减少对环境的影响7.3安全生产检查：7.3.1甲方每月至少组织一次安全生产检查7.3.2承包方配合检查，及时整改安全隐患7.4环保验收：7.4.1工程竣工后，承包方组织环保验收7.4.2甲方参与环保验收，验收合格后方可投入使用8.保险8.1工程保险8.1.1承包方应购买建筑工程一切险，保险金额不低于合同价款的110%8.1.2保险期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止8.2人员意外伤害保险8.2.1承包方应为其施工人员购买意外伤害保险8.2.2保险金额根据施工人员的岗位和风险等级确定8.3第三者责任保险8.3.1承包方应购买第三者责任保险，保险金额不低于人民币100万元8.3.2保险期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止9.违约责任9.1承包方违约责任9.1.1未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同价款的0.5%作为违约金9.1.2工程质量不符合合同约定，承包方应无条件返工，直至符合要求，并承担由此产生的费用9.2甲方违约责任9.2.1未能按时支付工程款，每逾期一日，应向承包方支付合同价款的0.5%作为违约金9.2.2甲方未能提供必要的工作条件，导致工程进度延误，应赔偿承包方因此遭受的损失10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议10.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1双方可自愿选择仲裁机构进行仲裁10.3争议解决程序10.3.1提出争议一方应书面通知另一方，并说明争议事项10.3.2双方应在接到争议通知之日起30日内提交争议文件10.3.3争议解决机构应在接到争议文件之日起60日内作出裁决11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2一方违约，另一方有权解除合同11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程全部完成11.2.2双方协商一致终止合同12.合同生效及解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效12.1.2甲方支付预付款12.2合同解除条件12.2.1合同解除条件符合11.1条的规定13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、质量保证书等13.3合同附件内容13.3.1合同附件内容作为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效14.2合同生效日期14.2.1本合同自2004年5月1日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、施工图审查机构、质量检测机构、材料供应商、设备供应商、监理工程师、造价工程师等。15.2第三方介入的目的：第三方介入旨在提高工程质量和效率，确保工程按照合同约定完成。16.第三方介入的条件16.1第三方介入应经甲方同意，并由甲方与第三方签订相关协议或合同。16.2第三方应具备相应的资质和条件，能够胜任其介入的职责。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方应按照合同约定和介入协议的规定，履行其职责。17.2第三方有权根据合同和协议的规定，对工程进行监督检查，提出意见和建议。17.3第三方有权要求甲方和承包方提供必要的资料和条件，以便其履行职责。18.第三方与其他各方的划分18.1甲方与第三方之间的关系由甲方与第三方签订的协议或合同约定。18.2承包方与第三方之间的关系由承包方与第三方签订的协议或合同约定。18.3第三方与甲乙双方之间的关系由甲乙双方与第三方签订的协议或合同约定。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在协议或合同中明确约定。19.2第三方的责任限额应包括但不限于：19.1.1第三方因自身过错导致工程损失的责任限额；19.1.2第三方因违反合同约定导致工程损失的责任限额；19.1.3第三方因提供虚假信息或数据导致工程损失的责任限额。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入的具体条款包括但不限于：20.1.1第三方的资质和条件；20.1.2第三方的职责范围和权限；20.1.3第三方的服务内容和标准；20.1.4第三方的费用和支付方式；20.1.5第三方的责任和赔偿；20.1.6第三方的退出机制。21.第三方介入的变更与解除21.1第三方介入的变更和解除应遵循相关法律法规和甲乙双方签订的协议或合同约定。21.2任何一方提出变更或解除第三方介入，应提前书面通知其他方，并经其他方同意。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决应遵循甲乙双方签订的协议或合同约定。22.2争议解决方式包括但不限于：22.1.1友好协商；22.1.2仲裁；22.1.3诉讼。23.第三方介入的保密条款23.1第三方在介入过程中，应对甲方、承包方和工程的其他信息保密。23.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸1.1详细要求：包括施工图、设计图、立面图、剖面图等，需符合国家及地方相关设计规范。1.2说明：图纸应清晰、完整，并由设计单位盖章确认。2.施工方案2.1详细要求：包括施工组织设计、施工进度计划、施工工