2024年度信息化建设项目履约担保协议模板3篇_第1页
2024年度信息化建设项目履约担保协议模板3篇_第2页
2024年度信息化建设项目履约担保协议模板3篇_第3页
2024年度信息化建设项目履约担保协议模板3篇_第4页
2024年度信息化建设项目履约担保协议模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度信息化建设项目履约担保协议模板本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议甲方1.2协议乙方2.履约担保的目的3.履约担保的范围3.1项目范围3.2服务内容4.履约担保的形式4.1担保金4.2保证金4.3其他担保形式5.履约担保的金额6.履约担保的期限7.履约担保的生效条件8.履约担保的解除条件9.履约担保的变更9.1甲方变更9.2乙方变更10.履约违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.履约担保的争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.履约担保的保密条款13.履约担保的法律适用14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议甲方(1)名称:____________________(2)地址:____________________(3)法定代表人:____________________(4)联系方式:____________________1.2协议乙方(1)名称:____________________(2)地址:____________________(3)法定代表人:____________________(4)联系方式:____________________2.履约担保的目的本协议旨在确保甲方在履行2024年度信息化建设项目合同过程中,能够按照约定的时间、质量、数量等要求完成项目,并保证项目的顺利实施。3.履约担保的范围3.1项目范围:____________________3.2服务内容:(1)提供必要的技术支持与售后服务;(2)确保项目按时、按质完成;(3)遵守国家相关法律法规和行业规范;(4)其他与项目相关的义务。4.履约担保的形式4.1担保金:乙方应向甲方支付人民币____________________元作为履约担保金。4.2保证金:甲方有权要求乙方提供等值于履约担保金数额的银行保函或信用证作为履约保证金。4.3其他担保形式:____________________5.履约担保的金额5.1履约担保金总额为人民币____________________元。5.2履约保证金总额为人民币____________________元。6.履约担保的期限6.1履约担保期限自本协议签订之日起至2024年度信息化建设项目合同履行完毕之日止。7.履约担保的生效条件7.1本协议自双方签字盖章之日起生效。7.2甲方收到乙方支付的履约担保金或等值的履约保证金后,视为本协议生效。8.履约违约责任8.1甲方违约责任(1)若甲方未按约定时间、质量、数量等要求完成项目,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)若甲方在项目实施过程中,违反国家法律法规或行业规范,导致项目无法继续进行,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。8.2乙方违约责任(1)若乙方未按约定提供必要的技术支持与售后服务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)若乙方在项目实施过程中,未遵守国家法律法规和行业规范,导致项目无法继续进行,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。9.履约担保的变更9.1甲方变更甲方如需变更履约担保金或保证金数额,应提前通知乙方,并经双方协商一致后,签订补充协议。9.2乙方变更乙方如需变更履约担保金或保证金数额,应提前通知甲方,并经双方协商一致后,签订补充协议。10.履约担保的争议解决10.1争议解决方式双方因履行本协议所发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至____________________法院诉讼解决。10.2争议解决机构若双方协商不成,争议提交至____________________仲裁委员会仲裁解决。11.履约担保的保密条款双方对本协议内容以及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.履约担保的法律适用本协议的订立、效力、解释、履行、终止及其争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.其他约定事项13.1本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。13.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.本协议的签署本协议经甲乙双方代表签字盖章后生效,自双方签字之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及定义15.1第三方:指在甲乙双方履行本协议过程中,根据本协议约定,提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.2中介方:指在本协议履行过程中,为甲乙双方提供信息、沟通、协调等中介服务的第三方机构。15.3咨询方:指在本协议履行过程中,为甲乙双方提供专业咨询意见的第三方机构或个人。15.4监理方:指在本协议履行过程中,对项目实施过程进行监督、检查、评估的第三方机构。15.5检测方:指在本协议履行过程中,对项目成果进行检测、验收的第三方机构。15.6评估方:指在本协议履行过程中,对项目实施效果进行评估的第三方机构。16.第三方介入的条款及说明16.1第三方介入的程序(1)甲乙双方应在本协议中明确第三方介入的类型、数量、职责及权利。(2)甲乙双方应与第三方签订相应的服务协议,明确第三方在本协议履行过程中的具体职责和权利。(3)第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则。16.2第三方介入的职责(1)中介方:协助甲乙双方进行沟通、协调,确保项目顺利实施。(2)咨询方:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决问题。(3)监理方:监督、检查、评估项目实施过程,确保项目按计划进行。(4)检测方:对项目成果进行检测、验收,确保项目质量符合要求。(5)评估方:对项目实施效果进行评估,为甲乙双方提供改进建议。17.甲乙双方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明17.1甲乙双方应在本协议中明确第三方介入的预算及支付方式。17.2甲乙双方应确保第三方介入的费用在项目预算范围内。17.3甲乙双方应与第三方签订保密协议,确保第三方对本协议及项目信息的保密。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方与第三方在服务协议中约定。18.2第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的责任。18.3第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因造成的损失,甲乙双方应承担相应的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方在本协议履行过程中的职责仅限于服务协议约定的范围内。19.2第三方不得干预甲乙双方的权利和义务,不得损害甲乙双方的合法权益。19.3第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。19.4第三方与其他各方之间的关系,由甲乙双方与第三方在服务协议中明确约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲乙双方营业执照复印件2.甲乙双方法定代表人身份证明3.本协议及其补充协议4.第三方服务协议5.履约担保金收据或银行保函6.项目预算及费用结算单7.项目实施进度报告8.项目成果检测报告9.项目验收报告10.违约金支付凭证11.争议解决相关文件12.其他与本协议履行相关的文件和资料附件详细要求和说明:1.甲乙双方营业执照复印件:需加盖公章,证明双方主体资格合法。2.甲乙双方法定代表人身份证明:需提供法定代表人身份证复印件,证明法定代表人身份。3.本协议及其补充协议:需加盖双方公章,证明协议真实有效。4.第三方服务协议:需加盖第三方公章,明确第三方服务内容、费用、责任等。5.履约担保金收据或银行保函:需加盖银行公章,证明履约担保金已支付。6.项目预算及费用结算单:需加盖双方公章,证明项目费用结算情况。7.项目实施进度报告:需加盖双方公章,证明项目实施进度符合约定。8.项目成果检测报告:需加盖检测方公章,证明项目成果符合质量要求。9.项目验收报告:需加盖双方公章,证明项目已验收合格。10.违约金支付凭证:需加盖双方公章,证明违约金已支付。11.争议解决相关文件:需加盖双方公章,证明争议已解决。12.其他与本协议履行相关的文件和资料:需加盖双方公章,证明相关事项已处理。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按约定时间、质量、数量等要求完成项目,应承担违约责任。责任认定标准:按实际损失或合同约定支付违约金。示例:若甲方未按约定时间完成项目,导致乙方遭受损失,乙方有权要求甲方支付违约金。2.甲乙双方在项目实施过程中,违反国家法律法规和行业规范,应承担违约责任。责任认定标准:按实际损失或合同约定支付违约金;如违反法律法规,还需承担相应的法律责任。示例:若甲方在项目实施过程中违反环保法规,导致罚款,甲方应承担相应责任。3.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应承担违约责任。责任认定标准:按实际损失或合同约定支付违约金。示例:若检测方在检测过程中出现失误,导致检测结果不准确,检测方应承担相应责任。4.第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因造成的损失,甲乙双方应承担相应的责任。责任认定标准:按实际损失或合同约定支付违约金。示例:若甲方在项目实施过程中提供错误信息,导致检测方检测失误,甲方应承担相应责任。全文完。2024年度信息化建设项目履约担保协议模板1本合同目录一览1.定义与解释1.1信息化建设项目1.2履约担保1.3担保人1.4承包人1.5合同1.6法律1.7通知1.8不可抗力1.9费用2.担保金额2.1担保金额的确定2.2担保金额的调整3.担保形式3.1担保形式的选择3.2银行保函3.3保证金3.4其他担保形式4.担保期限4.1担保期限的确定4.2担保期限的延长5.担保责任5.1担保责任的界定5.2担保责任的履行5.3担保责任的终止6.担保的解除与终止6.1担保解除的条件6.2担保解除的程序6.3担保终止的条件6.4担保终止的程序7.担保的变更与补充7.1担保变更的条件7.2担保变更的程序7.3担保补充的条件7.4担保补充的程序8.违约责任8.1违约责任的认定8.2违约责任的承担8.3违约责任的免除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务10.3保密信息的处理10.4违反保密义务的责任11.通知和送达11.1通知的形式11.2通知的送达11.3送达的确认12.合同的生效、修改和解除12.1合同的生效条件12.2合同的修改程序12.3合同的解除条件12.4合同的解除程序13.法律适用和管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他14.1合同附件14.2不可分割性14.3通知地址14.4合同份数第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1信息化建设项目:指本合同约定的由承包人负责实施的信息化建设项目,包括但不限于系统设计、软件开发、硬件采购、系统集成、试运行及维护等。1.2履约担保:指担保人为保证承包人按合同约定履行义务而提供的担保。1.3担保人:指与承包人签订履约担保协议的自然人、法人或其他组织。1.4承包人:指与担保人签订履约担保协议,并承担信息化建设项目的责任主体。1.5合同:指本履约担保协议。1.6法律:指中华人民共和国现行有效的法律法规。1.7通知:指按照本合同约定的方式发送的任何书面通知。1.8不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。1.9费用:指因担保而产生的各项费用,包括但不限于担保费、手续费、律师费等。2.担保金额2.1担保金额的确定:本合同约定的担保金额为人民币万元整,用于担保承包人履行合同约定的义务。2.2担保金额的调整:在合同履行期间,如因项目规模、工期、费用等因素发生变化,经双方协商一致,可对担保金额进行调整。3.担保形式3.1担保形式的选择:担保人可以选择银行保函、保证金或其他担保形式。3.2银行保函:担保人应向承包人指定的银行出具银行保函,保函金额为本合同约定的担保金额。3.3保证金:担保人应向承包人指定的账户存入保证金,保证金金额为本合同约定的担保金额。3.4其他担保形式:经双方协商一致,可采用其他担保形式,具体内容应在合同中约定。4.担保期限4.1担保期限的确定:本合同的担保期限自合同生效之日起至信息化建设项目竣工验收合格之日止。4.2担保期限的延长:如因特殊情况导致信息化建设项目延期,经双方协商一致,可延长担保期限。5.担保责任5.1担保责任的界定:担保人在担保期限内,对承包人因违反合同约定而产生的经济损失,承担相应的担保责任。5.2担保责任的履行:担保人应按照合同约定履行担保责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.3担保责任的终止:在担保期限内,如承包人履行了合同约定的义务,担保责任即终止。6.担保的解除与终止6.1担保解除的条件:在担保期限内,如承包人履行了合同约定的义务,担保人可提出解除担保。6.2担保解除的程序:担保人提出解除担保,应书面通知承包人,并经承包人同意后,解除担保。6.3担保终止的条件:在担保期限内,如承包人未履行合同约定的义务,担保人有权终止担保。6.4担保终止的程序:担保人终止担保,应书面通知承包人,并保留相应的证据。7.担保的变更与补充7.1担保变更的条件:在合同履行期间,如因项目规模、工期、费用等因素发生变化,经双方协商一致,可对担保进行变更。7.2担保变更的程序:担保变更,应书面通知承包人,并经双方签字盖章后生效。7.3担保补充的条件:在合同履行期间,如需补充担保内容,经双方协商一致,可对担保进行补充。7.4担保补充的程序:担保补充,应书面通知承包人,并经双方签字盖章后生效。8.违约责任8.1违约责任的认定:如承包人违反合同约定,造成项目延期、质量不合格或经济损失,应承担相应的违约责任。8.2违约责任的承担:承包人应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。8.3违约责任的免除:因不可抗力导致承包人无法履行合同义务,且承包人已采取一切可能措施,可部分或全部免除其违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式:本合同争议解决方式为协商;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构:本合同争议提交市仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序:仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。10.保密条款10.1保密信息的定义:保密信息指本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。10.2保密义务:双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.3保密信息的处理:双方应采取合理措施保护保密信息的安全,防止信息泄露、篡改或损坏。10.4违反保密义务的责任:如一方违反保密义务,造成对方损失的,应承担相应的法律责任。11.通知和送达11.1通知的形式:通知应以书面形式发送,包括信函、电报、传真、电子邮件等。11.2通知的送达:通知自发送之日起视为送达,如发送至双方约定的地址或电子邮箱。11.3送达的确认:收件人应在收到通知后及时确认,未及时确认的,不影响通知的效力。12.合同的生效、修改和解除12.1合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的修改程序:合同的修改需经双方协商一致,并以书面形式确认。12.3合同的解除条件:合同解除需符合《中华人民共和国合同法》规定的解除条件。12.4合同的解除程序:合同解除,应书面通知对方,并按照法定程序办理。13.法律适用和管辖13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院:本合同的解释、履行、变更、解除及争议解决,均适用市人民法院管辖。14.其他14.1合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2不可分割性:本合同各项条款均为不可分割的一部分,合同中任何条款的无效不影响其他条款的效力。14.3通知地址:本合同签订后,双方应将最新通知地址及时告知对方。14.4合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义:指本合同约定的,非甲乙双方的第三方机构、个人或其他实体,包括但不限于监理方、审计方、咨询方、供应商等。15.2第三方介入的范围:第三方介入包括但不限于项目监督、质量检验、进度控制、风险评估、技术支持等。16.第三方的选择与指定16.1第三方的选择:甲乙双方均有权根据项目需求选择合适的第三方。16.2第三方的指定:一经选定,第三方应在甲乙双方指定的期限内提交相关资质文件和合同草案。17.第三方的责任与权利17.1第三方的责任:17.1.1第三方应根据合同约定和项目需求,独立、公正地履行职责。17.1.2第三方应对其提供的咨询、服务或产品承担相应责任。17.1.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的权利:17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。17.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。17.2.3第三方有权拒绝甲乙双方不合理的要求。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方应向甲方提供独立、客观的报告和意见。18.1.2第三方的报告和意见不得影响甲方的最终决策。18.1.3第三方在履行职责过程中,如发现甲方存在违规行为,应及时通知甲方。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1第三方应向乙方提供独立、客观的报告和意见。18.2.2第三方的报告和意见不得影响乙方的施工进度和质量。18.2.3第三方在履行职责过程中,如发现乙方存在违规行为,应及时通知乙方。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额:第三方对其提供的咨询、服务或产品承担的责任限额,应在本合同中明确约定。19.2责任限额的确定:19.2.1责任限额应根据第三方提供的咨询、服务或产品的性质、复杂程度、潜在风险等因素确定。19.2.2责任限额应不低于甲方或乙方可能遭受的潜在损失。19.2.3责任限额应在合同附件中单独列明。20.第三方的更换与替换20.1第三方的更换:如第三方无法继续履行合同约定的职责,甲乙双方可协商更换第三方。20.2第三方的替换:在第三方更换过程中,甲乙双方应确保项目进度和质量的连续性。21.第三方的保密义务21.1第三方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。22.第三方的争议解决22.1第三方的争议解决:第三方与其他各方之间的争议,应通过协商解决。22.2第三方的争议解决方式:协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.履约担保协议:详细约定担保金额、形式、期限、责任等。2.项目合同:详细约定甲乙双方的权利、义务、项目范围、进度、质量、费用等。3.第三方服务协议:详细约定第三方的服务内容、费用、责任、保密等。4.项目进度计划:详细列出项目各阶段的开始和结束时间,以及关键节点。5.质量控制计划:详细约定项目质量标准、检验方法、责任主体等。6.安全生产计划:详细约定项目安全措施、应急预案、责任主体等。7.风险评估报告:详细分析项目潜在风险,并提出应对措施。8.第三方资质文件:包括第三方机构的营业执照、资质证书、相关人员的资格证书等。9.第三方服务费用清单:详细列出第三方服务的费用构成和支付方式。10.通知和送达文件:包括甲乙双方之间的通知、确认文件等。11.争议解决文件:包括仲裁委员会的裁决书、法院的判决书等。12.其他相关文件:根据项目需求,可能涉及的其他文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包人未按合同约定的时间、质量完成项目。1.2承包人未按合同约定提供合格的材料、设备。1.3承包人未按合同约定履行保密义务。1.4担保人未按合同约定履行担保责任。1.5第三方未按合同约定提供合格的服务。1.6甲乙双方未按合同约定履行通知义务。2.责任认定标准:2.1承包人未按合同约定的时间、质量完成项目,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2承包人未按合同约定提供合格的材料、设备,应承担违约责任,包括但不限于更换、修复、赔偿损失等。2.3承包人未按合同约定履行保密义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权等。2.4担保人未按合同约定履行担保责任,应承担违约责任,包括但不限于支付赔偿金、解除担保等。2.5第三方未按合同约定提供合格的服务,应承担违约责任,包括但不限于退还费用、重新提供服务、赔偿损失等。2.6甲乙双方未按合同约定履行通知义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担相应责任等。示例说明:1.承包人未按合同约定的时间完成项目,导致项目延期交付,应支付违约金人民币万元。2.承包人提供的设备不符合质量标准,导致项目无法正常运行,应承担更换设备的费用,并赔偿由此造成的损失。3.承包人泄露了项目商业秘密,给甲方造成损失,应承担赔偿损失的责任,并停止侵权行为。全文完。2024年度信息化建设项目履约担保协议模板2本合同目录一览1.定义和解释1.1项目定义1.2信息化建设1.3履约担保2.协议双方2.1担保人信息2.2承包人信息2.3项目甲方信息3.履约担保的范围和金额3.1担保范围3.2担保金额4.履约担保的期限4.1担保期限起止时间4.2担保期限延长条件5.履约担保的形式5.1保证金担保5.2信用担保5.3其他担保形式6.履约担保的生效和解除6.1生效条件6.2解除条件7.履约担保的变更7.1变更程序7.2变更内容8.履约担保的违约责任8.1违约情形8.2违约责任9.履约担保的争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.保密条款11.合同的生效、修改和解除11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同解除条件12.合同的解除和终止12.1解除条件12.2终止条件13.合同的附件和补充协议13.1附件清单13.2补充协议14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1项目定义1.1.1本合同所指项目,指2024年度信息化建设项目。1.1.2信息化建设项目包括但不限于软件开发、系统集成、网络建设、数据迁移等。1.2信息化建设1.2.1信息化建设是指利用现代信息技术,提高组织管理效率,优化业务流程,实现信息化目标的过程。1.3履约担保1.3.1履约担保是指为保障合同履行,担保人向合同甲方提供的,用以弥补违约责任的资金或信用担保。2.协议双方2.1担保人信息2.1.1担保人名称:2.1.2担保人地址:2.1.3担保人联系方式:2.2承包人信息2.2.1承包人名称:2.2.2承包人地址:2.2.3承包人联系方式:2.3项目甲方信息2.3.1甲方名称:2.3.2甲方地址:2.3.3甲方联系方式:3.履约担保的范围和金额3.1担保范围3.1.1履约担保范围包括但不限于项目实施过程中的全部费用、设备采购费用、软件费用、人员费用等。3.2担保金额3.2.1履约担保金额为人民币____元整。4.履约担保的期限4.1担保期限起止时间4.1.1履约担保期限自合同签订之日起至项目验收合格之日止。4.2担保期限延长条件4.2.1如因不可抗力或其他合理原因导致项目验收延期,经双方协商一致,可延长履约担保期限。5.履约担保的形式5.1保证金担保5.1.1担保人应在本合同签订之日起____个工作日内,向甲方支付履约保证金。5.2信用担保5.2.1担保人可提供信用担保,信用担保的具体内容另行约定。5.3其他担保形式5.3.1如双方另有约定,可采取其他形式的履约担保。6.履约担保的生效和解除6.1生效条件6.1.1本合同经双方签字盖章后生效。6.2解除条件6.2.1项目验收合格后,本合同自动解除。6.2.2如因违约等原因导致合同解除,本合同同时解除。7.履约担保的变更7.1变更程序7.1.1如需变更履约担保,双方应书面协商一致,签订变更协议。7.2变更内容7.2.1履约担保范围、金额、形式等变更内容,应明确约定。8.履约担保的违约责任8.1违约情形8.1.1承包人未能按合同约定完成项目或提供的服务。8.1.2承包人违反合同约定的保密义务。8.1.3担保人未能按照本合同约定履行担保责任。8.2违约责任8.2.1如发生上述违约情形,违约方应承担相应的违约责任。8.2.2承包人违约导致项目无法按期完成的,应向甲方支付违约金,违约金金额为项目总金额的____%。8.2.3担保人未能履行担保责任的,甲方有权要求担保人承担相应的法律责任,并有权请求返还已支付的履约保证金。9.履约担保的争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。9.2争议解决机构9.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.保密条款10.1双方对本合同内容以及项目实施过程中的技术、商业信息负有保密义务。10.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露或使用上述保密信息。11.合同的生效、修改和解除11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序11.2.1本合同的任何修改,均需经双方书面同意,并由双方签字盖章后生效。11.3合同解除条件11.3.1如发生不可抗力事件,致使合同无法履行,双方可协商解除合同。12.合同的解除和终止12.1解除条件12.1.1发生本合同第11.3条所述不可抗力事件。12.1.2双方协商一致解除合同。12.2终止条件12.2.1项目验收合格。12.2.2合同约定的其他终止条件。13.合同的附件和补充协议13.1附件清单13.1.1本合同附件包括但不限于项目合同、技术方案、验收报告等。13.2补充协议13.2.1本合同如有未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。14.2本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,除甲乙双方之外的任何第三方主体。1.2第三方可能包括但不限于中介方、监理方、技术支持方、验收方等。2.第三方介入的目的和范围2.1第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高项目质量,确保双方权益。2.2第三方介入的范围包括但不限于项目实施、监理、验收等环节。3.第三方介入的引入程序3.1第三方的引入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。3.2第三方的选择应遵循公平、公正、公开的原则。4.第三方的责任和权利4.1第三方的责任4.1.1第三方应按照合作协议和本合同的约定,履行相应的职责。4.1.2第三方应承担因其违约行为导致的损失或损害的责任。4.2第三方的权利4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.2.2第三方有权对项目的实施过程进行监督和检查。5.甲乙双方与第三方的关系5.1甲乙双方与第三方之间的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部事务。5.2第三方在履行职责时,应尊重甲乙双方的合法权益。6.第三方的责任限额6.1第三方的责任限额应根据合作协议和本合同的约定确定。6.2如无特殊约定,第三方的责任限额不得超过合作协议中约定的金额。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致。7.2变更后的合同条款对三方均具有约束力。8.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论