砼路面施工合同

砼路面施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：单位名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（承包方）：单位名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________第一章总则1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就砼路面施工项目达成如下协议。1.2本合同所涉及的砼路面施工项目，是指甲方委托乙方按照本合同约定的质量、进度、安全等要求完成砼路面的施工、验收、交付及售后服务等工作。第二章工程内容与范围2.1工程内容2.1.1乙方负责砼路面施工的设计、施工、验收、交付及售后服务等工作。2.1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及质量标准进行施工。2.1.3乙方应保证施工过程中遵守相关法律法规，保证工程质量和安全。2.2工程范围2.2.1本合同范围内的砼路面施工工程，包括但不限于以下内容：a)路面基层处理；b)砼路面浇筑；c)路面平整度处理；d)路面养护；e)路面排水设施；f)交通安全设施；g)其他附属工程。第三章工程进度与工期3.1乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，并保证工程按时完成。3.2工期：本合同工程总工期为____天，自合同签订之日起计算。3.3如遇以下情况，工期可相应顺延：a)不可抗力因素导致施工无法正常进行；b)甲方提供的图纸、技术规范等资料有误或变更；c)甲方原因导致的施工停工、窝工等。第四章工程质量与验收4.1乙方应保证工程质量符合国家及地方相关法律法规、技术规范和甲方要求。4.2乙方应在工程完成后，按照甲方提供的验收标准进行自检，并将验收报告提交给甲方。4.3甲方应在收到乙方提交的验收报告后____个工作日内，组织验收小组对工程进行验收。4.4验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并将验收合格的工程交付给乙方。第五章工程价款与支付5.1本合同工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2乙方应按照甲方提供的工程进度计划，分阶段提交工程进度款申请。5.3甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请后____个工作日内，按照约定比例支付相应款项。5.4乙方应在收到甲方支付的工程进度款后，按照约定用途使用，并保证工程正常进行。5.5工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____个工作日内，支付乙方剩余工程价款。第六章工程变更与索赔6.1若甲方在工程实施过程中提出设计变更或工程量调整，乙方应根据甲方的变更要求进行相应的调整，并按照变更后的设计及工程量进行施工。6.2乙方提出的工程变更，应书面提交给甲方，经甲方书面同意后方可实施。6.3工程变更导致的费用增减，双方应按照合同约定的原则协商确定，并在变更实施前签订补充协议。6.4乙方因甲方原因导致的工程延误、窝工等损失，可以向甲方提出索赔，甲方应在收到索赔报告后____个工作日内予以答复。6.5索赔事项的处理，双方应遵循公平合理原则，协商解决。第七章工程安全与环境保护7.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规，采取有效措施保证施工安全。7.2乙方应建立健全安全生产责任制，对施工人员进行安全教育和培训，保证施工人员掌握必要的安全知识和技能。7.3乙方应定期对施工现场进行安全检查，发觉问题及时整改，保证施工现场安全。7.4乙方应采取有效措施保护环境，不得污染环境，不得损害他人合法权益。7.5乙方应按照甲方的要求，对施工产生的废弃物进行处理，保证符合相关环保要求。第八章工程保修与售后服务8.1乙方应按照国家及地方相关法律法规，提供工程保修服务。8.2保修期限为工程验收合格之日起____年。8.3保修期内，乙方应对工程出现的质量问题负责修复，费用由乙方承担。8.4保修期满后，乙方仍有义务对工程进行回访，提供必要的售后服务。8.5乙方应建立完善的售后服务体系，保证甲方对售后服务的要求得到满足。第九章违约责任9.1任何一方违反合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。9.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。9.3乙方因自身原因导致工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担修复费用，并有权要求乙方支付合同总价款____%的违约金。9.4甲方未按合同约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的____%。9.5双方因履行合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的修改、补充均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后与本合同具有同等法律效力。10.3本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商确定，并签订补充协议。10.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.5本合同签订后，甲乙双方应遵守国家有关法律法规，履行合同约定的义务，共同维护合同的严肃性和权威性。第十一章保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。11.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或以任何方式使用对方的商业秘密。11.4保密义务不因本合同的终止、解除或履行完毕而终止，各方仍需遵守本保密条款。第十二章争议解决12.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。12.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.3在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其余条款。第十三章违约赔偿13.1若一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应向对方支付违约赔偿金。13.2违约赔偿金应根据违约行为的严重程度及给对方造成的实际损失计算。13.3双方另有约定的，按照约定执行。第十四章合同的终止和解除14.1在合同履行过程中，如发生以下情况之一，双方可以协商终止或解除本合同：a)不可抗力因素导致合同无法履行；b)双方协商一致，同意终止或解除合同；c)法律法规变化，导致合同无法履行。14.2一方违约，经另一方书面催告后在合理期限内仍未改正的，另一方有权解除合同。14.3合同终止或解除后，双方应按照合同约定办理结算手续。第十五章其他事项15.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。15.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。15.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。15.4本合同签订后，甲乙双方应遵守国家有关法律法规，履行合同约定的义务。签字部分：甲方（发包方）：单