建筑模板施工分包合同

建筑模板施工分包合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3分包工程概况1.4合同价款及支付方式1.5合同期限1.6工程质量标准1.7合同争议解决方式1.8合同的生效、变更与解除1.9合同保密条款第二章分包工程范围及内容2.1分包工程范围2.2分包工程内容2.3分包工程量清单2.4分包工程的技术要求第三章双方责任与义务3.1分包商的责任与义务3.2施工总包方的责任与义务3.3工程监理方的责任与义务第四章工程质量与验收4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3验收程序及时间4.4验收不合格的处理第五章工程进度与工期5.1工程计划进度5.2工期延误及提前完工的处理5.3施工进度报告及调整第六章合同价款及支付6.1合同价款的确定6.2支付方式及时间6.3价款调整的条件及方法6.4违约金计算及支付方式第七章安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求及措施7.4健康管理与保险第八章合同变更与解除8.1合同变更的条件及程序8.2合同解除的条件及程序8.3变更、解除合同后的处理第九章违约责任与赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿计算及支付方式9.3违约纠纷解决方式第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一章合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同的变更11.3合同的解除第十二章合同保密条款12.1保密信息范围12.2保密期限12.3保密义务及违约责任第十三章其他条款13.1不可抗力13.2法律适用及争议解决13.3附件及补充协议13.4合同的补充与修改第十四章附则14.1合同签订日期14.2合同有效期14.3合同附件14.4合同解除或终止后的处理14.5合同正本及副本份数合同编号_________第一章总则第一条款合同签订依据第二条款合同主体第三条款分包工程概况第四条款合同价款及支付方式第五条款合同期限第六条款工程质量标准第七条款合同争议解决方式第八条款合同的生效、变更与解除第九条款合同保密条款第二章分包工程范围及内容第一条款分包工程范围第二条款分包工程内容第三条款分包工程量清单第四条款分包工程的技术要求第三章双方责任与义务第一条款分包商的责任与义务第二条款施工总包方的责任与义务第三条款工程监理方的责任与义务第四章工程质量与验收第一条款工程质量要求第二条款工程验收标准第三条款验收程序及时间第四条款验收不合格的处理第五章工程进度与工期第一条款工程计划进度第二条款工期延误及提前完工的处理第三条款施工进度报告及调整第六章合同价款及支付第一条款合同价款的确定第二条款支付方式及时间第三条款价款调整的条件及方法第四条款违约金计算及支付方式第七章安全生产与环保第一条款安全生产要求第二条款安全事故处理第三条款环保要求及措施第四条款健康管理与保险第八章合同变更与解除第一条款合同变更的条件及程序第二条款合同解除的条件及程序第三条款变更、解除合同后的处理第九章违约责任与赔偿第一条款违约行为及责任第二条款赔偿计算及支付方式第三条款违约纠纷解决方式第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁地点及机构第三条款诉讼地点及法院第十一章合同的生效、变更与解除第一条款合同生效条件第二条款合同的变更第三条款合同的解除第十二章合同保密条款第一条款保密信息范围第二条款保密期限第三条款保密义务及违约责任第十三章其他条款第一条款不可抗力第二条款法律适用及争议解决第三条款附件及补充协议第四条款合同的补充与修改第十四章附则第一条款合同签订日期第二条款合同有效期第三条款合同附件第四条款合同解除或终止后的处理第五条款合同正本及副本份数甲方签字：________________乙方签字：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商附加条款1.1：甲方有权指定分包工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方不按照甲方要求采购，乙方需承担相应的违约责任。附加条款1.2：乙方在采购材料时，需提供材料合格证明及质量保证书。若乙方提供的材料不符合质量要求，乙方需承担更换材料、修复工程等费用。2.甲方监督工程进度附加条款2.1：甲方有权对分包工程的进度进行监督。若乙方未按照合同约定的工程进度完成工作，甲方有权要求乙方支付违约金。3.甲方对工程质量的检查和验收附加条款3.1：甲方有权对分包工程的质量进行检查和验收。若乙方提供的工程质量不符合合同约定，乙方需承担修复、更换等费用。附加条款3.2：乙方应在工程验收前至少7个工作日通知甲方进行验收。若乙方未通知甲方进行验收，甲方有权要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主选择材料供应商附加条款1.1：乙方有权自主选择分包工程所需材料的供应商，但需确保材料质量符合合同约定。若乙方提供的材料不符合质量要求，乙方需承担相应的违约责任。附加条款1.2：乙方在采购材料时，需提供材料合格证明及质量保证书。若乙方提供的材料不符合质量要求，乙方需承担更换材料、修复工程等费用。2.乙方负责工程进度和质量管理附加条款2.1：乙方应确保分包工程的进度和质量符合合同约定。若乙方未按照合同约定的工程进度完成工作或工程质量不符合要求，乙方需承担违约金。3.乙方对分包工程的保险和安全保障附加条款3.1：乙方应负责分包工程的保险和安全保障工作。若因乙方原因导致工程安全事故的发生，乙方需承担相应的赔偿责任。附加条款3.2：乙方应在工程开始前至少7个工作日向甲方提供工程保险证明。若乙方未提供保险证明，乙方需承担违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责和权益附加条款1.1：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的合同履行事宜，确保合同的顺利进行。附加条款1.2：第三方中介有权对甲方和乙方的合同履行情况进行监督，并提出整改建议。附加条款1.3：第三方中介的协调和监督职责不免除甲方和乙方根据合同约定应承担的责任和义务。2.第三方中介的费用和支付附加条款2.1：甲方和乙方应按照合同约定支付第三方中介的费用。若甲方和乙方未按约定支付中介费用，需承担违约金。附加条款2.2：第三方中介的费用支付方式及时间应在合同中明确约定。若甲方和乙方未按照约定支付中介费用，需承担违约金。3.第三方中介的保密义务附加条款3.1：第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密。若第三方中介泄露甲方和乙方的商业秘密和个人信息，需承担相应的违约责任。附加条款3.2：第三方中介的保密义务自合同签订之日起生效，至合同解除或终止后三年内继续有效。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程量清单2.材料合格证明及质量保证书3.工程保险证明4.工程进度报告5.工程验收记录6.合同变更与解除协议7.违约金计算公式8.安全生产与环保措施说明9.合同保密协议10.附件补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照甲方要求采购材料，或提供的材料不符合质量要求。2.乙方未按照合同约定的工程进度完成工作。3.乙方提供的工程质量不符合合同约定。4.乙方未按时向甲方报告工程进度。5.乙方未按照约定支付第三方中介费用。6.第三方中介泄露甲方和乙方商业秘密和个人信息。三、法律名词及解释：1.分包工程：指施工总包方将其所承建的工程的一部分或几部分发包给其他施工单位或个人施工的行为。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.保密信息：指合同双方在合同履行过程中获取的对方的商业秘密、技术秘密、个人信息等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整人员、设备，确保工程按时完成。2.材料质量问题：加强材料检验，不合格的材料及时更换，防止对工程质量产生影响。3.安全事故发生：严格遵守安全生产规定，定期进行安全培训，配备充足的安全设备。4.保密信息泄露：签订保密协议，加强信息安全管理，对泄露信