装配式建筑EPC工程总承包项目管理-装配式建筑工程技术专82课件讲解

装配式建筑EPC工程总承包项目管理装配式建筑工程技术专业教学资源库4.2.4《示范文本》组成、结构与条款任务4EPC工程总承包项目合同管理要点主讲人：田雷装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理

（二）、4《合同价格与付款》按付款计划表申请付款装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理

（二）、4《合同价格与付款》1)付款条件。约定了履约保函时，履约保函的提交为支付各项款项的条件;未约定履约保函时，按约定支付各项款项。2)预付款的支付。依据相关款项的预付款支付的约定执行。预付款抵扣完，应及时向承包人退还预付款保函。3）工程进度款。付款条件与时间安排装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理

（二）、4《合同价格与付款》1）发包人原因未能按约定时间支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告的第26天开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。2）延误付款15天以上，承包人有权发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照相关款的发包人的暂停约定执行。付款时间延误装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理

（二）、4《合同价格与付款》1）纳税义务的约定。按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。2）进口增值税关税减免的约定。合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。税务与关税装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理

（二）、4《合同价格与付款》1)对于经协商确定的或经仲裁裁决的或法院判决的发包人应得的索赔款项，可从应支付给承包人的当月或当期付款中扣减。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣时，承包人应当另行支付，未能支付时，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函(如有）中抵扣（此类事项极少发生)。索赔款项的支付装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理

（二）、4《合同价格与付款》2)经协商或调解确定的或经仲裁裁决的或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月或当期付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。索赔款项的支付装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理

（二）、4《合同价格与付款》l）提交竣工结算资料。根据相关款的约定，提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确认后30天内，承包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数,在专用条款中约定。2）最终竣工结算资料。收到提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，经发包人审查并提出修改意见，协商一致后，承包人自费修正，并提交最终竣工结算报告和结算资料。竣工结算装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理

（二）、4《合同价格与付款》3）结清竣工结算的款项。承包人提交了最终竣工结算资料的30天内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5天内，双方返还履约保函/支付保函（如果有)。4)未能答复竣工结算报告。发包人接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料30天内，未提出修改意见，也未答复，视为认可。发包人应根据约定，结清竣工结算的款项。竣工结算装配式建筑工程技术专业教学资源库装配式建筑EPC工程总承包项目管理