门采购施工合同范例

门采购施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟采购施工项目，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目内容：____________________

4.项目规模：____________________

5.项目投资：____________________

二、合同标的

1.甲方委托乙方进行门采购施工项目，包括但不限于门的采购、安装、调试等工作。

2.乙方应按照甲方要求，确保采购施工项目的质量、进度和安全。

三、合同工期

1.本合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在合同约定工期内完成施工项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量要求

1.乙方应按照国家相关质量标准及甲方要求，对采购施工项目进行严格的质量控制。

2.乙方应确保采购施工项目达到甲方满意的质量标准，如因乙方原因导致质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

五、工程款支付

1.甲方按照合同约定，分阶段支付工程款。

2.具体支付方式及金额如下：

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点后，支付合同总价款的____%；

（3）工程验收合格后，支付合同总价款的____%；

（4）质保期满后，支付合同总价款的____%。

六、违约责任

1.如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金。

2.如乙方未按约定完成施工项目，应向甲方支付____%的违约金。

3.如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.甲方提供的项目需求说明书；

2.乙方提供的门采购施工方案；

3.乙方提供的施工图纸；

4.甲方提供的付款凭证；

5.乙方提供的施工进度报告；

6.乙方提供的工程验收报告；

7.其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“第三方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方拟采购施工项目，为保障项目顺利进行，提高项目质量，确保甲方权益，经甲乙双方及丙方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目内容：____________________

4.项目规模：____________________

5.项目投资：____________________

二、合同标的

1.甲方委托乙方进行门采购施工项目，包括但不限于门的采购、安装、调试等工作。

2.乙方应按照甲方要求，确保采购施工项目的质量、进度和安全。

3.丙方作为第三方参与，提供技术支持和质量监督服务。

三、第三方责任

1.丙方应负责对乙方施工过程进行全程技术指导和质量监督，确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。

2.丙方应对乙方提供的技术支持和质量监督服务负责，如因丙方原因导致工程质量问题，丙方应承担相应责任。

四、合同工期

1.本合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在合同约定工期内完成施工项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.丙方应监督乙方按期完成施工任务，如因丙方监督不力导致工期延误，丙方应承担相应责任。

五、质量要求

1.乙方应按照国家相关质量标准及甲方要求，对采购施工项目进行严格的质量控制。

2.丙方应确保乙方施工质量符合要求，如因丙方监督不力导致质量不合格，丙方应承担相应责任。

3.甲方有权要求乙方进行质量整改，直至达到满意的质量标准。

六、工程款支付

1.甲方按照合同约定，分阶段支付工程款。

2.具体支付方式及金额如下：

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点后，支付合同总价款的____%；

（3）工程验收合格后，支付合同总价款的____%；

（4）质保期满后，支付合同总价款的____%。

七、违约责任

1.如乙方未按约定完成施工项目，应向甲方支付____%的违约金。

2.如丙方未按约定提供技术支持和质量监督服务，应向甲方支付____%的违约金。

3.如因乙方或丙方原因导致工程质量不合格，乙方或丙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

八、权益保护

1.甲方享有对施工项目的全面监督权，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。

2.甲方有权要求乙方或丙方提供相关技术资料、施工图纸、验收报告等。

3.甲方有权对乙方或丙方的违约行为进行追责。

九、保密条款

1.本合同内容、相关技术资料、施工图纸等，除法律规定外，双方应对其保密。

2.任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

十、合同解除

1.在合同履行过程中，如出现以下情形之一，任何一方有权解除合同：

（1）一方违约，另一方给予合理期限后仍未改正；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）合同约定的其他解除情形。

十一、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效

1.本合同自甲乙双方及丙方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙双方及丙方各执一份。

第三方介入的意义和目的：

1.提高项目质量，确保施工过程符合国家相关标准和甲方要求。

2.强化技术支持和质量监督，降低项目风险。

3.为甲方提供权益保障，维护甲方利益。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障项目顺利进行，确保甲方在项目中的主导地位。

2.明确甲乙双方及丙方的权利义务，降低项目风险。

3.提高项目效率，确保项目按时、按质完成。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于业主拟进行建筑安装工程，为保障工程质量和进度，确保施工方权益，经甲乙双方及丙方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程投资：____________________

二、合同标的

1.业主委托施工方进行建筑安装工程施工，包括但不限于主体结构、装饰装修、设备安装等工作。

2.施工方应按照业主要求，确保工程质量、进度和安全。

3.丙方作为第三方监理方，负责对施工方施工过程进行监督和管理。

三、监理方责任

1.丙方应按照国家相关标准和规范，对施工方施工过程进行全程监理，确保施工质量符合要求。

2.丙方应监督施工方按照合同约定的时间节点完成施工任务，如施工方未按时完成，丙方应提出整改要求。

3.丙方应定期向业主汇报施工进度和质量情况，确保业主对工程状况的知情权。

四、施工方权益

1.施工方享有合同约定的工程款支付权利，包括预付款、进度款、结算款和质保金。

2.施工方有权要求业主按照合同约定的时间节点支付工程款，如业主未按时支付，施工方有权暂停施工。

3.施工方有权要求丙方提供必要的施工条件和协助，如丙方未能提供，施工方有权要求业主解决。

五、工程工期

1.本合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。

2.施工方应在合同约定工期内完成施工任务，如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。

3.丙方应监督施工方按期完成施工任务，如因丙方监督不力导致工期延误，丙方应承担相应责任。

六、质量要求

1.施工方应按照国家相关质量标准及业主要求，对施工项目进行严格的质量控制。

2.丙方应确保施工质量符合要求，如因丙方监督不力导致质量不合格，丙方应承担相应责任。

3.业主有权要求施工方进行质量整改，直至达到满意的质量标准。

七、违约责任

1.如业主未按约定支付工程款，应向施工方支付____%的违约金。

2.如施工方未按约定完成施工任务，应向业主支付____%的违约金。

3.如因施工方原因导致工程质量不合格，施工方应承担修复费用，并赔偿业主因此遭受的损失。

八、甲方违约及限制条款

1.业主应保证施工方在施工过程中所使用的材料和设备符合国家规定，不得使用假冒伪劣产品。

2.业主应提供必要的施工条件和协助，包括但不限于施工场地、水电供应等。

3.业主不得无故变更施工设计，如需变更，应提前与施工方协商，并承担由此产生的费用。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1.本合同