房屋建筑分包合同劳务

房屋建筑分包合同劳务合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用法律1.4合同的组成与生效第二章分包工程概况2.1分包工程内容2.2分包工程范围2.3分包工程地点与时间第三章分包商的责任与义务3.1分包商的资质与能力3.2分包商的工作内容与标准3.3分包商的安全与质量责任3.4分包商的管理与协调第四章承包商的责任与义务4.1承包商的资质与能力4.2承包商的技术与支持4.3承包商的付款与结算4.4承包商的监督与协调第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式与时间5.3价格调整与变更5.4发票与税务第六章工期与进度6.1工期的确定与承诺6.2进度计划的编制与执行6.3工期延误的处理6.4提前完成工期的奖励第七章质量与标准7.1质量要求的确定7.2质量检验与验收7.3质量问题的处理7.4质量保证与保修第八章安全与环境保护8.1安全规定与标准8.2安全事故的处理8.3环境保护的要求与措施8.4健康与安全事故的保险第九章变更与解除合同9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3变更与解除合同的后果处理第十章违约责任与赔偿10.1违约行为与责任10.2赔偿金额的计算与支付10.3违约行为的补救措施第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3诉讼的管辖法院第十二章保密与知识产权12.1保密信息的定义与范围12.2保密信息的保护与使用12.3知识产权的保护与使用第十三章通知与联系13.1通知的方式与时间13.2联系的渠道与频率13.3合同双方的代表人第十四章合同的生效与终止14.1合同的签署与生效14.2合同的续约与终止14.3合同终止后的后续事项合同目录结束合同编号_________第一章总则第一条款合同背景与目的第二条款定义与解释第三条款合同适用法律第四条款合同的组成与生效第二章分包工程概况第一条款分包工程内容第二条款分包工程范围第三条款分包工程地点与时间第三章分包商的责任与义务第一条款分包商的资质与能力第二条款分包商的工作内容与标准第三条款分包商的安全与质量责任第四条款分包商的管理与协调第四章承包商的责任与义务第一条款承包商的资质与能力第二条款承包商的技术与支持第三条款承包商的付款与结算第四条款承包商的监督与协调第五章合同价格与支付第一条款合同价格的确定第二条款支付方式与时间第三条款价格调整与变更第四条款发票与税务第六章工期与进度第一条款工期的确定与承诺第二条款进度计划的编制与执行第三条款工期延误的处理第四条款提前完成工期的奖励第七章质量与标准第一条款质量要求的确定第二条款质量检验与验收第三条款质量问题的处理第四条款质量保证与保修第八章安全与环境保护第一条款安全规定与标准第二条款安全事故的处理第三条款环境保护的要求与措施第四条款健康与安全事故的保险第九章变更与解除合同第一条款合同变更的条件与程序第二条款合同解除的条件与程序第三条款变更与解除合同的后果处理第十章违约责任与赔偿第一条款违约行为与责任第二条款赔偿金额的计算与支付第三条款违约行为的补救措施第十一章争议解决第一条款争议的解决方式第二条款仲裁的程序与规则第三条款诉讼的管辖法院第十二章保密与知识产权第一条款保密信息的定义与范围第二条款保密信息的保护与使用第三条款知识产权的保护与使用第十三章通知与联系第一条款通知的方式与时间第二条款联系的渠道与频率第三条款合同双方的代表人第十四章合同的生效与终止第一条款合同的签署与生效第二条款合同的续约与终止第三条款合同终止后的后续事项合同结束甲方签字：______________________日期：____年__月__日乙方签字：______________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：额外工作范围甲方要求乙方在分包工程范围外进行额外工作的，应提前以书面形式通知乙方，并经乙方同意后方可进行。额外工作的范围、内容、时间及报酬等事项由双方另行协商确定。附加条款二：材料供应甲方应按照合同约定提供乙方所需的材料，并保证材料的质量、数量及供应时间。如甲方未能按约定供应材料，导致乙方工程进度延误的，甲方应承担相应的违约责任。附加条款三：变更管理甲方如需要对分包工程进行变更，应提前以书面形式通知乙方，并经乙方同意后方可进行。变更的内容、范围、时间及报酬等事项由双方另行协商确定。附加条款四：工期延长如因甲方原因导致分包工程进度延误，甲方应承担相应工期延长的费用，具体费用根据合同约定的单价和工程量计算。附加条款五：违约金甲方如违反合同约定，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=合同总价款×违约天数×1%。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：技术咨询与支持乙方应在分包工程过程中为甲方提供必要的技术咨询与支持，确保甲方能够顺利完成工程。附加条款二：工程质量保证乙方应对分包工程的质量和安全承担全部责任，如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担修复费用。附加条款三：工期保证乙方应确保分包工程按照合同约定的工期完成，如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。附加条款四：材料保管乙方应对甲方提供的材料进行妥善保管，如有材料损坏或丢失，乙方应承担相应的赔偿责任。附加条款五：保险责任乙方应为其在分包工程过程中可能发生的意外伤害、财产损失等购买相应的保险，并承担保险费用。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介费用如合同执行过程中涉及第三方中介，中介费用由甲方承担。甲方应在合同签订后五个工作日内支付中介费用。附加条款二：中介协调第三方中介应协助甲方和乙方解决合同执行过程中的问题，确保合同顺利履行。附加条款三：中介的违约责任如第三方中介未能履行协调职责，导致合同执行困难或纠纷的，第三方中介应承担相应的违约责任。附加条款四：中介的变更和解除甲方或乙方如需变更或解除与第三方中介的合作关系，应提前以书面形式通知对方，并经对方同意后方可进行。附加条款五：保密协议甲方、乙方及第三方中介均应对合同内容及双方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。如违反保密义务，违约方应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.分包工程施工方案3.分包工程材料供应清单4.分包工程进度计划5.分包工程质量标准6.分包工程安全措施7.合同价款支付证明8.合同变更协议9.合同解除协议10.争议解决协议11.保密协议12.知识产权保护协议13.第三方中介服务协议14.保险单据二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款，认定甲方违约。2.乙方未按约定完成工程，认定乙方违约。3.甲方未按约定提供材料，认定甲方违约。4.乙方未按约定保管材料，导致材料丢失或损坏，认定乙方违约。5.乙方未按约定质量标准完成工程，认定乙方违约。6.乙方未按约定工期完成工程，认定乙方违约。7.第三方中介未按约定协助解决合同问题，认定第三方中介违约。三、法律名词及解释：1.分包工程：指在总包工程范围内，由总包商将其的一部分工程分包给其他承包商实施的工程。2.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.质量保修：指承包商在工程完成后一定期限内，对工程质量问题进行修复或更换的承诺。6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，应及时与甲方沟通，协商调整进度计划，并采取措施加快工程进度。2.遇到质量问题，应立即停止施工，与甲方共同检验，找出问题原因，并由乙方负责修复。3.遇到支付问题，应及时与甲方沟通，确保合同价款按时支付。4.遇