木工工程分包劳务施工合同

木工工程分包劳务施工合同合同目录第一章：总则1.1合同主体及定义1.2合同目的和范围1.3合同文件的组成1.4法律的适用1.5合同的生效和终止第二章：分包工程的描述2.1分包工程的范围和内容2.2分包工程的施工标准和质量要求2.3分包工程的进度计划和时间表第三章：分包劳务的提供3.1分包劳务的要求和标准3.2分包劳务的数量和质量3.3分包劳务的价格和支付方式第四章：分包方的责任和义务4.1分包方的施工责任和义务4.2分包方的安全责任和义务4.3分包方的质量责任和义务第五章：总包方的权利和义务5.1总包方的监督和管理权5.2总包方的支付权5.3总包方的质量监督权第六章：合同的变更和解除6.1合同变更的条件和程序6.2合同解除的条件和程序第七章：违约责任7.1分包方的违约责任7.2总包方的违约责任第八章：争议解决8.1争议解决的方式和程序8.2仲裁或诉讼的地点和法院第九章：合同的附则9.1合同的生效日期9.2合同的到期日期9.3合同的续约条件第十章：一般条款10.1保密条款10.2不可抗力条款10.3保险条款第十一章：合同的附件11.1分包工程的设计图纸和技术文件11.2分包劳务的详细清单和规格书第十二章：合同的签字盖章12.1分包方的签字盖章12.2总包方的签字盖章第十三章：合同的副本13.1分包方的副本数量和分发13.2总包方的副本数量和分发第十四章：其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的解除和终止14.3合同的继承和转让合同编号_________第一章：总则1.1合同主体及定义1.1.1本合同由_________（总包方名称）与_________（分包方名称）签订。1.1.2“分包工程”指总包方委托分包方施工的木工工程项目。1.1.3“分包劳务”指分包方为其员工提供的木工工程施工劳动。1.2合同目的和范围1.2.1本合同目的是明确双方在分包工程中的权利、义务和责任。1.2.2分包工程范围包括但不限于：_________（具体工程内容）。1.3合同文件的组成1.3.1.1合同协议书1.3.1.2合同1.3.1.3附件：设计图纸、技术文件、劳务清单等。1.4法律的适用1.4.1本合同受_________（国家/地区）法律管辖。1.5合同的生效和终止1.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5.2在合同到期或双方另有约定的情况下，本合同终止。第二章：分包工程的描述2.1分包工程的范围和内容2.1.1分包工程包括_________（具体工程内容）。2.1.2分包方应按合同约定的标准和质量完成分包工程。2.2分包工程的施工标准和质量要求2.2.1分包方应遵守的国家和地方法律法规、行业标准及规范。2.2.2分包工程的质量标准：_________（具体标准）。2.3分包工程的进度计划和时间表2.3.1分包方应按照总包方提供的工程进度计划完成施工。2.3.2分包方应在每个阶段提供进度报告给总包方。第三章：分包劳务的提供3.1分包劳务的要求和标准3.1.1分包方应提供符合合同约定标准的劳务。3.1.2分包方应对其提供的劳务质量负责。3.2分包劳务的数量和质量3.2.1分包方应根据工程量提供相应数量的劳务人员。3.2.2分包方应保证劳务人员的技能和经验满足工程需求。3.3分包劳务的价格和支付方式3.3.1分包劳务费用按_________（计价方式，如：固定总价/成本加成等）计算。3.3.2支付方式：_________（支付方式和时间）。第四章：分包方的责任和义务4.1分包方的施工责任和义务4.1.1分包方应按合同约定完成分包工程。4.1.2分包方应对分包工程的安全生产负全责。4.2分包方的安全责任和义务4.2.1分包方必须遵守安全生产法律法规，做好安全生产管理工作。4.2.2分包方应对其员工的安全教育和培训负责。4.3分包方的质量责任和义务4.3.1分包方应保证分包工程的质量符合合同约定。4.3.2分包方应对分包工程的质量问题负责修复和整改。第五章：总包方的权利和义务5.1总包方的监督和管理权5.1.1总包方有权对分包工程的施工进行监督和管理。5.1.2总包方有权要求分包方按期完成工程并提供进度报告。5.2总包方的支付权5.2.1总包方在满足支付条件后，应按合同约定的时间和方式支付分包劳务费。5.2.2总包方有权根据分包方工程进度和质量，提前或推迟支付。5.3总包方的质量监督权5.3.1总包方有权对分包工程的质量进行监督和检查。5.3.2总包方发现分包工程质量问题有权要求分包方立即整改。第六章：合同的变更和解除6.1合同变更的条件和程序6.1.1合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。6.1.2合同变更不得影响分包工程的质量和进度。6.2合同解除的条件和程序6.2.1合同解除需双方协商一致，并以第八章：争议解决8.1争议解决的方式和程序8.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。8.1.2如协商不成，争议将提交_________（仲裁机构名称）仲裁。8.2仲裁或诉讼的地点和法院8.2.1仲裁地点为：_________（地点）。8.2.2任何诉讼应在_________（地点）的法院提起。第九章：合同的附则9.1合同的生效日期9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的到期日期9.2.1本合同有效期至_________（日期）。9.3合同的续约条件9.3.1如需续约，双方应提前_________（时间）书面协商续约事宜。第十章：一般条款10.1保密条款10.1.1双方应对合同内容和谈判过程中的信息保密。10.2不可抗力条款10.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。10.3保险条款10.3.1分包方应购买并维持必要的保险，包括但不限于_________（险种）。第十一章：合同的附件11.1分包工程的设计图纸和技术文件11.2分包劳务的详细清单和规格书第十二章：合同的签字盖章12.1分包方的签字盖章[分包方签字][分包方盖章]12.2总包方的签字盖章[总包方签字][总包方盖章]第十三章：合同的副本13.1分包方的副本数量和分发13.1.1分包方保留本合同正本一份，副本_________份。13.2总包方的副本数量和分发13.2.1总包方保留本合同正本一份，副本_________份。第十四章：其他条款14.1合同的修改和补充14.1.1合同的任何修改或补充均需双方书面同意。14.2合同的解除和终止14.2.1合同解除或终止后，分包方应立即停止施工。14.3合同的继承和转让14.3.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。甲方（总包方）：_________乙方（分包方）：_________合同编号：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对分包工程的管理和监督甲方有权对分包工程的施工过程进行全面的监督和管理，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。乙方应积极配合甲方的管理工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改和调整。1.2甲方对分包劳务的要求甲方有权对乙方提供的劳务人员进行挑剔和选择，乙方应按照甲方的要求提供符合工程需求和质量标准的劳务人员。乙方应对其提供的劳务人员的技能、经验和职业道德进行严格把关，确保劳务人员的素质和能力满足甲方的要求。1.3甲方的变更权甲方在不影响分包工程质量和进度的前提下，有权根据实际情况对分包工程的内容、进度和质量要求进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划和人员配置，并按照新的要求进行施工。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的施工责任和义务乙方作为分包方，应全面负责分包工程的施工工作，确保工程按照约定的标准和质量完成。乙方应建立健全的施工管理体系，严格按照施工方案和规范进行施工，并确保工程的安全和环境保护。2.2乙方的质量和安全责任乙方应对分包工程的质量和安全负全责，确保工程质量符合合同约定和国家相关标准。乙方应加强质量管理和安全培训，采取有效的措施预防质量问题和安全事故的发生，并及时处理和整改。2.3乙方的进度和交付义务乙方应按照约定的进度计划和时间表完成分包工程。如果乙方因特殊情况无法按期完成工程，乙方应及时通知甲方，并协商解决办法。乙方应确保分包工程在合同约定的时间内交付给甲方。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的角色和职责第三方中介作为合同的见证人和协调者，应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应协助甲方和乙方履行合同义务，确保合同的顺利执行。3.2第三方中介的监督和调解权第三方中介有权对分包工程的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定。第三方中介应有权对合同履行过程中出现的争议进行调解，协助双方达成一致。3.3第三方中介的费用和支付第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。乙方应在甲方支付第三方中介费用后，按照约定的时间和方式支付给第三方中介。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的设计图纸和技术文件2.分包劳务的详细清单和规格书3.第三方中介的监督和调解协议4.工程进度计划和时间表5.劳务人员的技能和经验证明文件6.工程质量和安全检查报告7.合同变更和解除的书面协议8.争议解决的仲裁协议或诉讼文件9.保险单据和相关证明文件10.合同的副本和分发记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付劳务费用的违约行为及认定。2.乙方未按约定标准完成分包工程的违约行为及认定。3.乙方未按约定时间交付分包工程的违约行为及认定。4.乙方提供的劳务人员不符合约定标准的违约行为及认定。5.甲方未按约定提供施工条件的违约行为及认定。6.甲方未按约定时间支付第三方中介费用的违约行为及认定。7.第三方中介未按约定履行监督和调解职责的违约行为及认定。三、法律名词及解释：1.分包工程：指总包方委托分包方施工的木工工程项目。2.分包劳务：指分包方为其员工提供的木工工程施工劳动。4.违约行为：指违反合同约定的事实行为或违法行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。6.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方履行合同义务的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为双方协商调整施工计划和时间表，必要时追加合同费用。2.质量问题：解决办法为立即停工整改，必要时更换劳务人员或采取补救措施。3.劳务人员不足：解决办法为乙方增派劳务人员，或甲方提供临时支援。4.payment问题：