土建工程劳务分包合作协议

土建工程劳务分包合作协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与争议解决第二章工程概述2.1工程名称与地点2.2工程内容与范围2.3工程进度与工期第三章劳务分包范围与要求3.1劳务分包范围3.2劳务分包要求3.3分包方的资质与能力要求第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2验收程序与标准4.3质量问题的处理第五章工程进度与计划5.1工程进度计划5.2工程进度的调整5.3工程进度报告与审批第六章劳务费用与支付6.1劳务费用的计算与支付方式6.2费用支付的进度与时间6.3费用支付的违约金计算第七章安全生产与环保7.1安全生产的责任与义务7.2安全生产的措施与要求7.3环保要求与措施第八章违约责任与赔偿8.1违约行为与责任8.2赔偿金额的计算与支付8.3违约金的计算与支付第九章合同的变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序9.3合同变更与解除的法律后果第十章保密条款10.1保密信息的范围与内容10.2保密信息的保护措施与期限10.3保密信息的违约责任第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁程序与地点11.3诉讼管辖法院第十二章其他条款12.1合同的签订与生效12.2合同的副本与份数12.3合同的修改与补充第十三章附件13.1附件清单13.2附件的效力与说明13.3附件的修改与补充第十四章合同的签署14.1签署日期与地点14.2合同签署人的代表资格与授权14.3合同的盖章与生效合同编号：土建工程劳务分包合作协议第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同中使用的词语若有未定义或解释的情况，应根据合同的上下文内容，公平合理地解释。1.2合同双方的权益与义务1.2.1甲方应按照合同约定提供工程项目的相关资料、图纸和施工要求，并对乙方进行必要的指导和监督。1.2.2乙方应按照合同约定完成相应的劳务工作，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。1.3适用法律与争议解决1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3.2双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章工程概述2.1工程名称与地点2.1.1工程名称为：_____________土建工程项目2.1.2工程地点为：_____________。2.2工程内容与范围2.2.1工程内容包括：_____________。2.2.2工程范围为：_____________。2.3工程进度与工期2.3.1工程计划工期为：_____________。2.3.2工程进度计划应由甲方提供，乙方应严格按照进度计划组织施工。第三章劳务分包范围与要求3.1劳务分包范围3.1.1乙方分包的工程范围包括：_____________。3.1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包范围内的全部劳务工作。3.2劳务分包要求3.2.1乙方应具备相应的资质，并提供相关资质证明文件。3.2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳动力，并保证施工安全、工程质量及进度。3.3分包方的资质与能力要求第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.1.1乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.1.2工程质量标准详见附件：工程质量标准。4.2验收程序与标准4.2.1工程验收分为：分部验收和整体验收。4.2.2验收标准应按照甲方的要求及国家相关标准执行。4.3质量问题的处理4.3.1乙方对分包工程的质量负责，如发生质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。4.3.2质量问题的处理应按照甲方的要求及国家相关标准执行。第五章工程进度与计划5.1工程进度计划5.1.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工。5.1.2工程进度计划应包括：各分部分项工程的开始时间、结束时间及关键节点。5.2工程进度的调整5.2.1如因特殊情况导致工程进度需要调整，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可进行调整。5.2.2工程进度的调整应按照甲方的要求进行。5.3工程进度报告与审批5.3.1乙方应定期向甲方报告工程进度，报告应包括：已完成的工程量、工程进度、存在的问题及解决措施。5.3.2甲方应对乙方的工程进度报告进行审批，并提出意见或要求。第八章劳务费用与支付8.1劳务费用的计算与支付方式8.1.1劳务费用根据实际完成的工程量计算，按照甲方提供的工程量清单和单价进行结算。8.1.2劳务费用的支付方式为银行转账，支付周期为每月一次。8.2费用支付的进度与时间8.2.1甲方应在每月工程进度报告审批通过后的五个工作日内支付乙方当月劳务费用。8.2.2甲方支付劳务费用时，应扣除乙方应缴纳的税费等费用。8.3费用支付的违约金计算8.3.1如甲方逾期支付劳务费用，应按照应付金额的千分之一计算违约金支付给乙方。第九章安全生产与环保9.1安全生产的责任与义务9.1.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度。9.1.2乙方应按照甲方提供的安全生产要求进行施工，并承担因自身原因导致的安全生产责任。9.2安全生产的措施与要求9.2.1乙方应在施工现场设置必要的安全防护设施，并定期进行安全检查和隐患整改。9.2.2乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训。9.3环保要求与措施9.3.1乙方应遵守国家环保法律、法规，严格按照甲方提供的环保要求进行施工。9.3.2乙方应负责施工现场的环境卫生，并按照甲方要求进行废弃物处理。第十章违约责任与赔偿10.1违约行为与责任10.1.2甲方未按照合同约定支付劳务费用，应按照应付金额的千分之一计算违约金支付给乙方。10.2赔偿金额的计算与支付10.2.1因违约行为导致的赔偿金额，双方应协商确定。10.2.2赔偿金应在确定赔偿金额后的十个工作日内支付给对方。10.3违约金的计算与支付10.3.1违约金的计算按照合同约定的方式进行。10.3.2违约金应在违约行为发生后的十个工作日内支付给对方。第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁程序与地点11.2.1如双方同意仲裁解决争议，仲裁程序应按照中华人民共和国仲裁法进行。11.2.2仲裁地点为：_____________。11.3诉讼管辖法院11.3.1如双方未选择仲裁解决争议，应由合同签订地人民法院管辖。第十二章其他条款12.1合同的签订与生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.2合同的副本与份数12.2.1甲乙双方应保存合同副本，以备查阅。12.2.2合同副本份数均为：_____________份。12.3合同的修改与补充12.3.1合同的修改与补充应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。12.3.2修改与补充的合同与本合同具有同等法律效力。第十三章附件13.1附件清单13.1.1附件清单应包括：工程量清单、工程图纸、技术要求等。13.1.2附件清单由甲方提供，乙方确认。13.2附件的效力与说明13.2.1附件与本合同具有同等法律效力。13.2.2附件的说明应由甲乙双方共同签署。13.3附件的修改与补充13.3.1附件的修改与补充应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。13.3.2修改与多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊要求1.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合甲方的要求。1.2甲方有权要求乙方提供施工进度报告，包括已完成的工程量、工程进度和存在的问题等。1.3甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划，乙方应严格按照调整后的进度计划进行施工。1.4甲方有权对乙方提供的劳务人员进行质量考核，不合格的劳务人员将被要求更换。1.5甲方有权对工程质量进行验收，如验收不合格，乙方应负责修复直至达到验收标准。附加条款二：乙方为主导时的特殊要求2.1乙方应按照合同约定完成分包范围内的全部劳务工作，并保证工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2乙方应在施工过程中遵守国家的法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工。2.3乙方应保证施工场地的环境卫生，并按照甲方的要求进行废弃物处理。2.4乙方应定期向甲方报告工程进度，报告应包括已完成的工程量、工程进度和存在的问题等。2.5乙方应对甲方提出的合理意见和建议进行采纳和整改。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊要求3.1第三方中介应公正、中立地履行调解和协调职责，确保甲乙双方的权益得到保障。3.2第三方中介应对甲乙双方提供的信息进行保密，不得泄露给无关方。3.3第三方中介应在合同约定的期限内完成调解和协调工作，并给出明确的调解结果。3.4第三方中介的调解结果具有法律效力，甲乙双方应严格遵守。3.5第三方中介应按照合同约定收取中介费用，并提供正规的发票。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.工程图纸3.技术要求4.安全生产规章制度5.环保要求与措施6.工程进度计划7.劳务费用计算与支付方式说明8.争议解决方式说明9.附件修改与补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工程质量不达标、工程进度延误等。2.甲方未按照合同约定支付劳务费用，包括但不限于延迟支付、少支付等。3.乙方未按照甲方要求提供施工进度报告或报告不真实。4.乙方未按照甲方要求进行安全生产或环保措施。5.乙方未按照合同约定进行分包工作，或分包工作不符合合同要求。6.甲方未按照合同约定提供工程资料、图纸等技术要求。7.甲方未按照合同约定对乙方进行指导和监督。8.第三方中介未按照合同约定进行调解和协调工作。三、法律名词及解释：1.合同：指甲方与乙方签订的土建工程劳务分包合作协议。2.劳务分包：指乙方按照合同约定，向甲方提供土建工程的相关劳务工作。3.工程量清单：指明细列出了工程所需各项劳务工作的工程量、单价等。4.工程图纸：指用于指导施工的详细图纸，包括结构、布局、尺寸等。5.技术要求：指甲方对工程质量、安全、进度等方面的具体要求。6.安全生产：指在施工过程中，乙方应遵守的国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度。7.环保要求：指在施工过程中，乙方应遵守的国家环保法律、法规，包括废弃物处理、环境保护等。8.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的任何争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应立即报告原因，并与甲方协商解决方案，如调整进度计划、增加人员等。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担修复费用，如问题严重，甲方有权要求乙方重新施工。3.劳务费用支付争议：双方应按照合同约定的方式计算与支付劳务费用，如有争议，可申请第三方中介调解。4.安全生产与环保问题：乙方应严格遵守相关法