二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（满分必刷）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题（500题）

1、（2021年真题第1批）关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合

评价标准

B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判

D.中标人应当是投标报价最低的投标人

【答案】：A

2、当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产权的合同，除

法律另有规定或合同另有约定外，自（）生效。

A.不动产登记时

B.不动产预告登记后

C.合同成立时

D.不动产合法建造时

【答案】：C

3、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位不得将建设工程肢解发

包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款（）

的罚款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.1.5%以上2%以下

D.2%以上4%以下

【答案】：A

4、建筑市场不良信用信息公开期限一般为（）,并不得低于相关行政

处罚期限。

A.1个月至2年

B.2个月至1年

C.3个月至2年

D.6个月至3年

【答案】：D

5、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》关于城镇污水排入排

水管网许可的说法，正确的是（）。

A.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费

B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证

【答案】：B

6、（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是

（）O

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其

死后50年

B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期

为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受

《著作权法》保护

【答案】：C

7、关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）

A.货运合同是单务、有偿合同

B.货运合同是实践合同

C.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人

D.货运合同的标的是货物

【答案】：C

8、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。

A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立

C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立

【答案】：D

9、关于担保合同的说法，正确的是（）。

A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人

B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保

C.主合同的效力不影响担保合同的效力

1）.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任

【答案】：A

10、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.技术复杂的项目，招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由招标人根据招标文

件确定的标准和方法进行审查

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招

标

D.招标人可以设置标底

【答案】：D

11、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能

由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业

【答案】：B

12、下列选项中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标

C.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

【答案】：C

13、（2019年真题）某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交

了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4

月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包

人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）o

A.3月1日

B.2月1日

C.4月1日

D.6月1日

【答案】：A

14、建设工程勘察、设计文件中，规定采用的新技术、新材料，可能

影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当（），并

经建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。

A.由建设单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

B.由勘察单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

C.由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

D.由设计单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告

【答案】：C

15、下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D

16、下列权利中，0是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.处分权

B.占有权

C.收益权

D.使用权

【答案】：A

17、根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，

不予注册的是（）。

A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册

之日已满7年的

B.年龄超过60周岁的

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的

D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求

【答案】：D

18、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关

申请延期，每次延期不超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

19、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的

有（）。

A.组织事故抢救

B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续

C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议

D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门

【答案】：B

20、投标保证金有效期应当超出投标有效期（）天。

A.0

B.30

C.60

D.90

【答案】：A

21、关于借款合同利息的说法，正确的是（）

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息

【答案】：C

22、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是

()O

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

【答案】：B

23、以下关于施工单位安全生产费用的说法中正确的是()。

A.总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分

包单位可以根据需要重复提取

B.投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地

工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的95%

C.建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得

删减，列入标外管理

I).市政公用工程的安全费用提取标准为2.5%

【答案】：C

24、下列职责中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的连带责任

C.提出对受伤人员的赔偿方案

D.提出对事故责任者的处理建议

【答案】：D

25、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是

()O

A.费用由施工企业承担

B.工期不予顺延

C.视为建设单位违约

D.施工企业可主张合理利润*

【答案】：D

26、场景（二）

A.吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效

B.吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效

C.吴某的行为后果，其他股东不负责任

D.吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

【答案】：C

27、下列关于效力待定合同的表述中正确的是（）。

A.代理人以被代理人名义订立的合同

B.限制民事行为能力人独立订立的合同

C.财产所有权人处分自己财产的合同

I）.法定代表人未超越权限订立的合同

【答案】：B

28、关于转包、分包的有关规定，说法错误的是（）。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别

转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对分包单位负责

【答案】：D

29、根据《合同法》，要约生效的时间是()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.受要约人发出承诺时

D.受要约人承诺到达时

【答案】：B

30、必须委托监理单位的建设工程不包括下列()o

A.成片开发建设的住宅小区工程

B.利用国际组织资金援助的工程

C.省级重点建设工程

D.中型公用事业工程

【答案】：C

31、关于施工现场水污染的防治，下列说法正确的是()。

A.各类施工作业需要排水的，由施工单位申请领取排水许可证

B.排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口

位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水

C.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期不得

少于施工期限

D.城镇排水主管部匚实施排水许可应当收费

【答案】：B

32、关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

B.履约保证金不得低于中标合同金额的10%

C.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招

标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿

D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供

履约担保金

【答案】：A

33、建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建

设用地使用权的剩余期限。

A.法律直接规定

B.当事人约定

C.出让人决定

D.受让人决定

【答案】：B

34、下列权利中，属于担保物权的是（）。

A.地役权

B.质权

C.建设用地使用权

D.土地承包经营权

【答案】：B

35、下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是

（）O

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的

项目

【答案】：C

36、（2020年真题）关于二级建造师职业岗位的说法，正确的是

（）O

A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师

B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业

C.二级建造师职业岗位限于工程项目施工的项目经理

D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

【答案】：D

37、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检

查职责时，有权采取的措施不包括（）。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.项目负责人必须在场陪同

D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

【答案】：C

38、关于安全生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法，正

确的是（）。

A.可以视情况选择是否出示行政执法证件

B.负有安全生产监督管理职责的多部门在监督检查中，应当分别进行

检查

C.负有安全生产监督管理职责的部门在进行检查时，发现存在安全问

题应当由其他部门进行处理的，应当要求被检查单位向其他部门进行

报告

D.对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密

【答案】：D

39、（2017年真题）建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场

地的（）。

A.边界

B.中心

C.毗邻建筑物

D.周边50米

【答案】：A

40、(2021年真题第1批)根据《建筑市场信用管理暂行办法》规定,

建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的

是()。

A.发生违法分包，受到行政处罚的

B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的

C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的

D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

【答案】：D

41、某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，

未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()

A.企业法人

B.项目经理

C.材料供应商

D.项目经理部

【答案】：A

42、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有

及时检查的，承包人可以()O

A.再次发出书面通知

B.停工等待

C.通知建设单位予以验收

D.顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失

【答案】：D

43、关于投标人及利害关系人异议与投诉程序，说法正确的是0。

A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标

人提出异议

B.投标人对开标有异议的，可以直接向招标行政监督部门投诉

C.利害关系人对评标结果有异议的，应当在签订合同前向评标委员会

书面提出异议

D.投标人或利害关系提出异议，招标人未在规定时间进行答复的，投

标人可以向法院起诉

【答案】：A

44、关于分包工程的说法中，正确的是（）。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发

包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包

给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

【答案】：D

45、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届

满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施

寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

【答案】：D

46、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失

的责任承担说法正确的是（）O

A.分包单位只对总承包单位负责

B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

【答案】：B

47、下列选项不属于施工合同工程款纠纷的防范措施的是（）

A.加强风险预防和管理能力

B.加强工程量的计算和审核，避免合同缺项

C.加强工程变更管理

D.严格按照建设程序进行项目建设

【答案】：D

48、基坑支护工程专项施工方案应经（）签字后实施。

A.施工企业项目经理和现场监理工程师

B.施工企业负责人和建设单位负责人

C.建设单位负责人和总监理工程师

D.施工企业技术负责人和总监理工程师

【答案】：D

49、建筑企业资质证书有效期为（）年。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：C

50、（2017年真题）关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法,

正确的是（）o

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

【答案】：C

51、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是

（）O

A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全

生产许可证

C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作

废

D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

【答案】：B

52、以下关于土地所有权的说法中正确的是（）。

A.无居民海岛、矿藏、水流、海域属于农民集体所有

B.耕地的承包期为30年

C.草地的承包期为30至70年

D.林地的承包期为30至50年

【答案】：B

53、（2015年真题）根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不

与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合

同之日起劳动者按时支付（）的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

【答案】：C

54、下列不能认定先工伤的是（）。

A.患职业病

B.周日发生非本人责任的交通事故

C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明

D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤

【答案】：B

55、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.安全生产许可证有效期可以自动延期

C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销

1）.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

【答案】：C

56、（2021年真题第1批）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,

关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣

工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交

验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接

收的，以承包人申请交付为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有

使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】：B

57、抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，经抵押权人同意后,

贝U()o

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

【答案】：C

58、仲裁的保密性特点体现在它以()为原则。

A.不开庭审理

B.不允许代理人参加

C.不公开审理

D.不允许证人参加

【答案】：C

59、定金合同从()之时生效。

A.双方当事人签字

B.合同备案

C.定金实际交付

D.主合同成立

【答案】：C

60、在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是()

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧

失劳动能力的

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

1）.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

【答案】：C

61、注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的，由有

关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可处以一定额度的罚款。

该罚款额度应是（）。

A.500元以上2000万元以下

B.1000元以上5000万元以下

C.1000元以上8000万元以下

D.1000元以上1万元以下

【答案】：D

62、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。

A.施工总承包资质

B.专业承包资质

C.施工劳务资质

1）.工程总承包资质

【答案】：D

63、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，

下列行为属于违法发包的是（）。

A.施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包

给其他单位

B.设置严格条件对潜在投标人进行资格审查

C.将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包单

位

D.在施工合同中规定重要设备由发包人自行采购

【答案】：C

64、关于施工许可证的申领，下列说法正确的有（）

A.由施工单位向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申领

B.需要征收房屋的，其进度应达到70%以上

C.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

D.只有全国人大及常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有

权增加施工许可证新的申领条件

【答案】：D

65、采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25,出于安全的考

虑，建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计

价标准，双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法，

正确的是（）。

A.应按照建设单位提出的计价标准予以补偿

B.应按照施工企业提出的计价标准予以补偿

C.合同总价款不予调整

D.协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的

计价方法或计价标准确定

【答案】：D

66、关于建设工程施工总承包单位依法将建设工程进行分包，有关安

全生产责任的说法，正确的是（）。

A.分包工程的安全生产由分包单位独立承担责任

B.分包工程的安全生产由施工总承包单位承担全部责任

C.分包合同应当明确总、分包单位各自的安全生产责任

D.施工总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

【答案】：C

67、融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承

租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括（）。

A.出租人身份的二重性

B.买卖和租赁合同效力的相加

C.融资租赁合同是要式合同

D.出卖人权利与义务相对人的差异性

【答案】：B

68、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急

救援预案应由（）编制。

A.建设单位统一组织

B.监理单位统一组织

C.总承包单位统一组织

D.总承包单位和分包单位各自

【答案】：C

69、（2015年真题）关于招标方式的说法，正确的是（）o

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织

投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人

或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民

政府批准可以进行邀请招标

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开

招标

【答案】：C

70、根据《建设工程质量检测管理办法》规定，下列关于建设工程质

量检测机构的说法中，正确的是（）。

A.检测机构是建设行政主管部门的下属事业单位

B.检测机构的质量检测业务是由施工单位委托的

C.检测机构代表建设行政主管部门行使相应的行政职权

I).质量检测试样应当在建设单位或监理单位监督下现场提取

【答案】：D

71、根据《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区噪声敏感建筑

物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但

抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除

外。其中的“噪声敏感建筑物”不包括()

A.学校、医院

B.饲养场

C.机关、科研单位

D.居民住宅

【答案】：B

72、甲企业与乙运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中，

甲企业未按合同内容履行合同，乙运输公司可将其货物OO

A.抵押

B.留置

C.质押

D.拍卖

【答案】：B

73、关于用能单位法定义务的说法，正确的是()。

A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理

B.用能单位不得对能源消费实行包费制

C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计

D.用能单位应当建立循环经济制度

【答案】：B

74、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可

证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是()O

A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申

请土地使用权

B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取

得规划许可证后申请用地

C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后,

方可签订国有土地使用权出让合同

D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划

许可证

【答案】：B

75、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

B.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设

施应一并处分

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【答案】：B

76、关于仲裁协议的效力，说法错误的是()。

A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解

决该纠纷

B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交

仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同尢效则仲裁协议尢效

【答案】：D

77、关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。

A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核

B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可

证

C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案

D.应当进行消防验收的建设工程未经消防验收，不得投入使用

【答案】：D

78、以下不属于专职安全生产管理人员分类的是（）。

A.机械

B.机电

C.土建

D.综合

【答案】：B

79、除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、

变更、转让和消灭不动产物权的合同，其生效时间是（）。

A.合同成立时

B.不动产交付时

C.不动产登记时

D.不动产建造时

【答案】：A

80、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

【答案】：B

81、下列与土地相关的权利的说法，不正确的有（）。

A.土地利用总体规划将土地分为农用地、建设用地和未利用地

B.无居民海岛属于集体所有

C.建设用地使用权只存在于国有土地

D.地役权的设立不需要登记

【答案】：B

82、行政复议的被申请人未提出书面答复、提交当初作出具体行政行

为依据的，应当（）。

A.延期行政复议

B.撤销该具体行政行为

C.由复议机关责令其提交

D.驳回行政复议申请

【答案】：B

83、（2020年12月真题）下列客体中，受知识产权法律制度保护的是

（）。

A.产品

B.存有软件的光盘

C.商誉

D.商业秘密

【答案】：D

84、以下关于工伤的相关说法中正确的是（）。

A.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工

方承担举证责任

B.社会保险行政部「对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申

请，应当在5日内作出工伤认定的决定

C.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，

向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请

D.社会保险行政部匚受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故

伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关

部门应当予以协助

【答案】：D

85、关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法，正确的是

().

A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定

B.限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适

应的民事法律行为无效

C.相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认

I).相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为予以追认

【答案】：C

86、(2020年真题)仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首

席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同

有效。则仲裁庭应当()o

A.按甲的意见作出裁决

B.按乙和丙的意见作出裁决

C.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决

D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决

【答案】：B

87、甲、乙采购合同约定，甲方交付20%定金，采购合同生效，该合同

是()

A.附生效时间的合同

B.附生效条件的合同

C.附解除条件的合同

D.附终止时间的合同

【答案】：B

88、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭必须先行调解

B.调解不成的不能进行裁决

C.仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力

D.经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书

【答案】：C

89、（2016年真题）行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行

政复议的是（）o

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款、没收非法财物等行政处罚措施

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

【答案】：A

90、关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效

【答案】：B

91、劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者（）。

A.必须等劳动关系终止后再申请仲裁

B.劳动关系存续期间即可申请仲裁

C.必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁

D.只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利

【答案】：B

92、下列情形符合注册建造师申请条件的是()。

A.甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚巳执行完毕

B.乙患有精神疾病，经鉴定为限制行为能力人

C.丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间

D.丁60周岁

【答案】：D

93、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15

日发包

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

I).9月18日

【答案】：C

94、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了

定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6

万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉

讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是

()O

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：C

95、（2014年真题）关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确

的是（）。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标法违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】：A

96、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司，由于乙对上述项目

策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完

成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金，对

此，下列说法中错误的是（）。

A.丙无权要求开发商履行合同

B.丙可以要求乙履行合同

C.乙可以要求开发商履行合同

I）.乙应向丙披露委托人

【答案】：A

97、行政法规可以规定的行政强制措施包括（）o

A.限制人身自由

B.冻结存款、汇款

C.查封场所、设施

D.代履行

【答案】：C

98、分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的（）的,

出卖人有权要求解除合同。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

【答案】：D

99、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现

场防护费用由（）承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位

【答案】：A

100、下列不属于安装工程一切险承保的是（）o

A.因自然灾害导致的工程损毁

B.设计错误引起的工程设备损坏

C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡

D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

【答案】：B

101、根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人安全生产

职责的是（）。

A.组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.及时、如实报告生产安全事故

D.落实本单位安全生产责任制

【答案】：D

102、关于民事诉讼中简易程序的说法中，正确的是（）。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

【答案】：B

103、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设工程中违反有关工程

建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）

级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚

所形成的记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

I）.省

【答案】：B

104、关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生

效

C.租赁期限超过20年的，超过部分无效

D.租赁物在租赁期同发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】：C

105、代履行是行政机关强制执行的方式之一，关于代履行的说法，正

确的是（）。（2017）

A.行政机关只能委托第三人代履行

B.代履行不适用与人身有关的义务

C.代履行的适用与不履行义务的后果无关

I）.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止

【答案】：B

106、被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地

（）O

A.最低工资标准

B.最高工资标准

C.平均工资标准

D.劳务派遣企业最低工资标准

【答案】：A

107、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约

定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。

A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运

人将货物交付给买受人时由买受人承担

C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损

灭失的风险由买受人承担

D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，

标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承

担

【答案】：B

108、建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.1

B.2

C.6

D.3

【答案】：D

109、某建设工程项目，监理人发出的开工通知载明开工日期为2020

年1月5日，2020总1月8日预付了5%的工程款，由于发包人原因未

及时取得该工程施工许可证，尚不具备开工条件，并于2020年1月15

日告知了承包人实际情况，发包人于2020年1月20日取得施工许可

证，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释（二）》规定，开工日期为OO

A.2020年1月5日

B.2020年1月8日

C.2020年1月15日

D.2020年1月20日

【答案】：D

110、下列建设项目中，可以不招标的是（）。

A.个人捐的教育项目中合同估算价为180万元的监理合同

B.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为180万元的材料采购

合同

C.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

D.上市公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同

【答案】：B

111、下列关于施工单位质量责任的说法，正确的有（）。

A.建筑施工企业对工程的施工质量负责

B.建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同

C.施工单位是建设工程质量的唯一责任主体

D.总、分包单位对建设工程的质量负连带责任

【答案】：A

112、（2014年真题）下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

【答案】：D

113、建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付

B.支付出让金

C.转让

D.登记

【答案】：D

114、下列选项中，关于保险的表述不正确的是（）。

A.工程开工前，建设单位应为施工现场从事危险作业的施工人员办理

意外伤害保险，受益人由被保险人或投保人指定，投保人、被保险人

可以为受益人

B.财产保险标的危险程度显著增加，被保险人应及时通知，保险人可

增加保费或解除合同

C.人寿保险费不得以诉讼方式要求支付

D.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包

商

【答案】：A

115、建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影

响建设工程质量和安全，又没有（）的，应当由国家认可的检

测机构进行试验、论证，出具检测报告，，并经国务院有关部门或省、

自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程专家委员会审

定后，方可使用

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

【答案】：A

116、关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。

A.应当及时发布公告

B.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的

潜在投标人

C.已发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格

预审文件，招标文件的费用

D.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银

行同期存款利息

【答案】：A

117、建筑施工劳务分包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不

少于()。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A

118、下列选项中，中标有效的情形有()o

A.依法必须招标的项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的

B.依法必须招标的项目在所有投标被评标委员会否决后，自行确定中

标人的

C.投标截止日期之前，投标人撤回已提交的投标文件进行修改的

I）.投标人以给予回扣的手段谋取中标

【答案】：C

119、甲取得了建造师资格证书后，被某单位聘请，在2016年初发生

工作调动，注册建造师甲与聘用单位解除了劳动关系，则其注册证书

应当（）。

A.被吊销

B.被撤销

C.延续有效

D.注销或变更

【答案】：D

120、（2014年真题）下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范

围的是（）o

A.涉及国家安全、国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目

【答案】：B

121、（2020年真题）关于两阶段招标的说法，正确的是（）。

A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第

一阶段提出

B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议

C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

【答案】：C

122、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行

为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。

A.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公

布期限，但公布期限最短不得少于6个月

B.建筑市场诚信行先不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年，

并不得低于相关行政处罚期限

C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，

公告期限从其决定

【答案】：B

123、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

【答案】：A

124、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。

A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称

B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不

必公开

C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度

D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

【答案】：C

125、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程

资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部

门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。

A.罚款

B.责令停产停业

C.警告

D.吊销营业执照

【答案】：A

126、以下属于刑事责任中主刑是（）。

A.罚金

B.没收财产

C.驱逐出境

D.管制

【答案】：D

127、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的

规定》，下列关于见证取样人员的说法正确的是（）。

A.见证人员应由建设单位的专业管理人员担任

B.见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术

人员担任

C.取样人员应由该工程的监理单位的专业技术人员担任

D.试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字

【答案】：D

128、关于委托代理的说法，正确的是（）。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律

责任

【答案】：C

129、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

【答案】：C

130、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的

（）O

A.中止

B.中断

C.延长

D.消灭

【答案】：B

131、某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）

修改投标文件，并书面通知招标人。

A.投标有效期内

B.评标之前

C.文件截止时间后

D.提交投标文件截止时间前

【答案】：D

132、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当

办理（）。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

I).土地性质变更登记手续

【答案】：A

133、下列选项中，属于转包工程的是()o

A.分包工程将其承包的建设工程再分包

B.总承包单位未经建设单位认可，将部分建设工程交由其他单位完成

C.建筑企业允许他人以自己的名义承揽工程

D.总承包单位将全部工程交由其他单位完成

【答案】：D

134、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开

始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为()日。

A.5

B.10

C.15

I).20

【答案】：D

135、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材

买卖合同，但施工单位误将货款支付给了乙供应商。针对该笔款项说

法正确的是()。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

C.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

D.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

【答案】：D

136、宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期2年，租金按

月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。

对此，下列说法中错误的是（）。

A.该租赁合同在房屋出售后即无效

B.宋某有权在租赁期出售房屋

C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利

D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋

【答案】：A

137、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破

产等重大变化的应该（）。

A.撤回投标

B.提高投标保证金额

C.撤销投标

I）.及时书面告知招标人

【答案】：D

138、（2014年真题）根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是

（）。

A.设备租赁合同

B.建设工程合同

C.承揽合同

D.货物买卖合同

【答案】：B

139、（2020年真题）关于行政强制的说法，正确的是（）。

A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以

设定冻结存款、汇款的行政强制措施

B.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行

C.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施

I）.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施

【答案】：D

140、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承

租人继续支付租金

C.融资租赁合同可以采用口头形式

D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

【答案】：B

141、场景（二）

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

I）.行政规定

【答案】：B

142、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（）。

A.专属管辖

B.一般地域管辖

C.特殊地域管辖

D.协议管辖

【答案】：A

143、施工单位签署质量合格的文件上，必须有（）签字盖章。

A.注册建筑师

B.注册建造师

C.注册结构工程师

D.注册监理工程师

【答案】：B

144、在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位

解除劳动关系，同时按规定办理O手续。

A.初始注册

B.延续注册

C.变更注册

D.增项注册

【答案】：C

145、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由

当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的（）。

A.快捷性

B.经济性

C.独立性

I）.自愿性

【答案】：D

146、（2020年真题）《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部

分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同总贝h通用条件、专用条件

C.合同协议书、合同条款、合同附件

D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

【答案】：D

147、甲、乙两建筑公司组成一个联合体去投标。在共同投标协议中约

定：如在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索

赔额的50机后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔

20万元。则下列说法正确的是()

A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50虬故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责

任

C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责

任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

【答案】：C

148、文物保护单位保护范围和建设控制地带施工，下列说法错误的是

0

A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的

资质证书

B.在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施

C.在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物

D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

【答案】：C

149、根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，不属于违法发包

的是()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给具有相应资质的单位的

C.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的

D.建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工

总承包或专业承包单位的

【答案】：B

150、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人

拒绝提交，则应()。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.取消其中标资格

【答案】：D

151、工程项目在开工前需要办理施工许可证的是()o

A.工程建设中经常会出现临时性建筑

B.军用房屋建筑工程建筑活动

C.建筑面积在300m2以上的建筑工程

D.文物保护的纪念建筑物和古建筑的修缮

【答案】：C

152、根据《政府采购法实施条例》规定，攻府采购依法不进行招标的,

能够选择的采购方式是()。

A.询价

B.多项来源采购

C.竞争性谈判

D.内部选定

【答案】：C

153、关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是()。

A.出租人向承租人履行交付标的物的义务

B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务

C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务

D.承租人向出卖人履行交付租金的义务

【答案】：B

154、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查

的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。

A.安监部门

B.市级政府

C.事故发生单位

D.建设行政主管部匚

【答案】：C

155、关于定金的说法，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20%,则定金无效

D.定金的法律性质是担保

【答案】：D

156、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由

（）组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：B

157、下列属于国家所有的不可移动文物的是（）。

A.壁画

B.三星堆出土的文物

C.中国博物馆的文物

I）.殷墟商文化遗址

【答案】：D

158、根据《注册建造师管理规定》的规定，在下列情形中，不予注册

的情形不包括（）

A.甲在两个单位申请注册

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注

册之日止不满5年

C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过

重大质量和安全事故

D.丁现年已61年周岁

【答案】：D

159、表见代理的法律后果应该由（）承担。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人

【答案】：B

160、（2021年第1批真题）下列法律文书中，不具有强制执行效力的

是（）。

A.由行政主管部门主持达成的调解书

B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议

【答案】：A

16k（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的

特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：B

162、下列情形中，属于违法分包的是（）。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企

业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主

要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

163、（2017年真题）甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定

为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，

甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由

于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材毁损。该损失应由（）o

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.甲与丙分担

【答案】：C

164、建设工程专利权发生纠纷后，人民法院应当自接受申请之时起

（）小时做出裁定，有特殊情况需要延长的，可以延长（）小

时。

A.24；24

B.48；48

C.24；48

D.48；24

【答案】：B

165、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（）

所形成的记录。

A.合同履行纠纷

B.投诉或诉讼过程

C.工程质量和安全检查

D.行政处罚或行政处理

【答案】：D

166、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身

份共同投标是（）。

A.合伙投标

B.合作投标

C.联合投标

D.共同投标

【答案】：C

167、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框

架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。

A.施工单位项目经理

B.质监站质监人员

C.监理工程师

D.施工单位施工员

【答案】：C

168、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程

竣工验收的主体是（）。

A.施工企业

B.建设单位

C.建设行政主管部二

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

169、下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一

并处分的是（）。

A.转让

B.抵押

C.出资入股

D.投保火灾险

【答案】：D

170、关于建设工程，介款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权

B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主

张优先受偿的，人民法院不予支持

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日

【答案】：C

171、在债权中，属于意定之债的是（）o

A.不当得利

B.无因管理

C.侵权之债

I）.合同之债

【答案】：D

172、某建设工程按规定于2013年6月1日办理了开工报告审批手续,

但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当

（）o

A.向发证机关申请延期

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告批准手续

D.改办施工许可证

【答案】：C

173、（2018年真题）施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企

业可以被免除违约责任的是（）o

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

【答案】：A

174、某施工企业租赁了脚手架工具，却一直拒付租金，出租企业欲向

人民法院起诉。按照《民法通则》规定，其诉讼时效期间为（）

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：A

175、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建

（）外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.必要的基础设施和公共服务设施

C.自然保护区

D.历史建筑

【答案】：B

176、关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。

A.法院不能主动适用诉讼时效

B.超过诉讼时效期叵，权利人的上诉权消灭

C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制

D.当事人可以约定延长或缩短诉讼时效

【答案】：A

177、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建

设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

178、《建设工程质量管理条例》规定，（）收到建设工程竣工报

告后，应当组织有关单位进行竣工验收。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督单位

【答案】：C

179、经过审理，人民法院认为行政处罚显失公平的，可以()

A.判决撤销

B.判决维持

C.判决变更

D.判决被告重新作出具体行政行为

【答案】：C

180、某建设工程按规定于2012年6月1日办理了开工报告审批手续,

但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()o

A.向发证机关申请延期

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告批准手续

D.改办施工许可证

【答案】：C

181、关于租赁合同的法律特征，下列说法正确的是(