建设工程施工合同

建设工程施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________乙方（以下简称“承包方”）：名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________第一章总则1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、公正的原则，明确双方的权利、义务和责任，经友好协商达成一致，特订立本合同。1.2本合同所涉及的建设工程名称为__________，工程地点为__________，工程内容为__________。1.3本合同工程的总承包价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。1.4工程质量标准：按照国家相关行业标准执行，具体标准见附件。第二章工程范围及内容2.1发包方负责提供以下资料：2.1.1工程设计图纸及有关技术文件；2.1.2工程地质、水文地质资料；2.1.3工程所需设备、材料的采购及供应；2.1.4工程施工现场的“三通一平”（通路、通水、通电、平整场地）。2.2承包方负责以下工程内容的施工：2.2.1按照工程设计图纸及有关技术文件进行施工；2.2.2负责施工现场的安全、环保及文明施工；2.2.3负责工程所需设备、材料的运输、储存及保管；2.2.4工程质量保修及维修。第三章工程进度3.1工程开工日期：__________。3.2工程竣工日期：__________。3.3承包方应按照工程进度计划组织施工，保证工程按期完成。如遇特殊情况需延期，应提前书面通知发包方，经双方协商一致后，可对工程进度进行调整。第四章工程款项支付4.1发包方按照以下方式支付工程款项：4.1.1预付款：合同签订后7日内，发包方支付承包方工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；4.1.2进度款：按照工程进度计划，每月支付一次进度款，每次支付比例为完成工程量的70%；4.1.3竣工款：工程竣工验收合格后，发包方支付承包方剩余工程款项。4.2支付方式：采用转账支付，具体账户信息见附件。第五章工程质量及验收5.1承包方应严格按照国家相关行业标准及工程设计要求进行施工，保证工程质量。5.2工程质量保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。5.3工程验收按照以下程序进行：5.3.1分部分项工程验收：承包方完成分部分项工程后，应及时通知发包方进行验收；5.3.2隐蔽工程验收：承包方完成隐蔽工程后，应及时通知发包方进行验收；5.3.3单位工程验收：承包方完成单位工程后，应及时通知发包方进行验收；5.3.4工程竣工验收：工程全部完成后，承包方应及时通知发包方进行工程竣工验收。第六章工程变更及索赔6.1工程变更6.1.1若因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更，双方应协商一致，签署工程变更协议，明确变更内容、工程量及费用调整等事项。6.1.2工程变更导致的费用调整，应按照以下原则计算：6.1.2.1变更部分工程量的单价，参照原合同单价或双方协商确定的新单价执行；6.1.2.2变更部分工程量的总价，按变更后工程量乘以相应单价计算；6.1.2.3工程变更导致的费用调整，不计入合同总价，单独计算。6.2索赔6.2.1因发包方原因导致承包方遭受损失，承包方可向发包方提出索赔。索赔事项应包括但不限于以下内容：6.2.1.1发包方未按合同约定支付工程款项；6.2.1.2发包方提供的资料、图纸等存在错误，导致工程返工；6.2.1.3发包方原因导致工程停工、窝工等。6.2.2索赔程序：6.2.2.1承包方应在索赔事项发生后7日内，向发包方提交书面索赔报告，详细说明索赔原因、金额及依据；6.2.2.2发包方应在收到索赔报告后15日内，对索赔事项进行核实，并书面答复承包方；6.2.2.3双方协商达成一致后，签订索赔协议，明确索赔金额及支付方式。第七章工程保修7.1承包方应按照国家相关法律法规及合同约定，对工程质量实行保修。7.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限如下：7.2.1结构工程保修期限为5年；7.2.2设备安装工程保修期限为2年；7.2.3其他工程保修期限为1年。7.3在保修期限内，如发觉工程质量问题，承包方应在接到发包方通知后7日内，免费进行维修。维修费用由承包方承担。第八章安全生产及环保8.1承包方应严格执行国家安全生产法律法规，保证施工现场安全。8.2承包方应采取以下安全生产措施：8.2.1设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；8.2.2对施工现场进行安全检查，发觉问题及时整改；8.2.3对施工现场进行安全防护，保证施工人员安全；8.2.4对施工现场进行环境保护，保证不产生环境污染。8.3发包方应对承包方的安全生产及环保工作进行监督，对发觉的问题提出整改要求。第九章合同的解除与终止9.1双方协商一致，可以解除或终止本合同。9.2有下列情形之一的，合同自动终止：9.2.1工程全部完成，并通过竣工验收；9.2.2承包方未按合同约定完成工程，且无法补救或补救后仍不符合约定要求；9.2.3双方发生争议，经仲裁机构或法院判决解除合同。9.3合同解除或终止后，双方应按照以下方式处理：9.3.1发包方应按照合同约定支付已完成的工程款项；9.3.2承包方应按照合同约定交付已完成的工程及资料；9.3.3双方互不承担违约责任，但有权要求对方赔偿因解除或终止合同而产生的损失。第十章争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3争议期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他约定。第十一章工程移交及资料交付11.1工程移交11.1.1工程全部完成后，承包方应向发包方提交工程移交报告，报告应包括工程概况、施工过程、验收情况等内容。11.1.2发包方应在收到工程移交报告后15日内组织验收，验收合格后办理工程移交手续。11.1.3工程移交后，承包方应向发包方提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、验收报告、质量保证书等。11.2资料交付11.2.1承包方应在工程竣工验收合格后30日内，向发包方交付完整的工程资料。11.2.2工程资料应包括但不限于以下内容：11.2.2.1工程施工图纸及变更图纸；11.2.2.2工程施工方案及施工记录；11.2.2.3工程验收报告及质量保证书；11.2.2.4工程保修卡及维修记录。第十二章违约责任12.1发包方违约12.1.1发包方未按合同约定支付工程款项的，应按照逾期付款金额的千分之五支付违约金。12.1.2发包方提供的资料、图纸等存在错误，导致工程返工的，应承担因此产生的费用。12.2承包方违约12.2.1承包方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，赔偿发包方因此产生的损失。12.2.2承包方未按合同约定进行安全生产、环保工作，导致或环境污染的，应承担相应的法律责任。第十三章不可抗力13.1不可抗力指因自然灾害、行为、社会事件等无法预见、无法克服、无法避免的客观情况。13.2因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。13.3因不可抗力导致的合同延误或部分履行，双方互不承担违约责任。第十四章合同的修改与补充14.1本合同的修改与补充，应由双方协商一致，以书面形式作出。14.2修改与补充的内容，应与本合同具有同等法律效力。14.3本合同的修改与补充，不得违反国家法律法规的强制性规定。第十五章其他约定15.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充