2024年度绿色环保施工抹灰劳务分包合同3篇_第1页
2024年度绿色环保施工抹灰劳务分包合同3篇_第2页
2024年度绿色环保施工抹灰劳务分包合同3篇_第3页
2024年度绿色环保施工抹灰劳务分包合同3篇_第4页
2024年度绿色环保施工抹灰劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色环保施工抹灰劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同工期及进度要求3.1工程总工期3.2各分项工程进度要求4.技术规范与质量标准4.1国家及行业标准4.2企业内部规范4.3质量标准要求5.材料供应与验收5.1材料供应责任5.2材料验收程序5.3材料质量保证6.工程款项支付6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保留金7.工程验收与移交7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理7.4工程移交8.风险责任与保险8.1风险承担8.2保险责任8.3保险费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止程序13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:施工图纸及技术文件13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知与送达14.3合同变更14.4合同份数与效力14.5合同解释与争议处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:X抹灰劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方住所:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.合同标的及工程概况2.1工程名称:大厦绿色环保施工抹灰工程2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:总建筑面积约10万平方米2.4工程内容:包括外墙抹灰、内墙抹灰、顶棚抹灰等3.合同工期及进度要求3.1工程总工期:180日历天3.2各分项工程进度要求3.2.1外墙抹灰:30日历天3.2.2内墙抹灰:60日历天3.2.3顶棚抹灰:90日历天4.技术规范与质量标准4.1国家及行业标准:《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB5021020014.2企业内部规范:《绿色环保施工规范》4.3质量标准要求:达到国家一级抹灰工程标准5.材料供应与验收5.1材料供应责任:总包方负责材料采购,分包方负责材料验收5.2材料验收程序5.2.1分包方在材料进场前3天向总包方提交验收通知5.2.2总包方安排验收人员对材料进行验收5.2.3验收合格后,材料方可投入使用5.3材料质量保证:材料供应商需提供合格证、检验报告等证明材料6.工程款项支付6.1预付款:合同签订后10个工作日内,总包方支付分包方合同总价款的20%作为预付款6.2进度款:按照工程进度,每完成20%的工程量,总包方支付相应比例的工程款6.3结算款:工程验收合格后,30个工作日内支付剩余工程款的80%6.4保留金:合同总价款的10%作为保留金,在工程保修期满后无质量问题退还7.工程验收与移交7.1验收标准:按照国家及行业标准进行验收7.2验收程序7.2.1分包方在工程完工后7个工作日内向总包方提交验收申请7.2.2总包方组织验收人员对工程进行验收7.2.3验收合格后,双方签署验收报告7.3验收结果处理:验收不合格的工程,分包方需按要求进行整改7.4工程移交:验收合格后,分包方将工程移交给总包方进行后续使用8.风险责任与保险8.1风险承担8.1.1分包方承担因施工原因造成的工程质量问题及安全事故的责任8.1.2总包方承担因设计、材料或施工图等原因造成的工程质量问题的责任8.2保险责任8.2.1分包方需购买施工人员意外伤害保险,并承担保险费用8.2.2总包方需购买工程一切险,并承担保险费用8.3保险费用8.3.1保险费用由双方按照各自承担的责任比例分担9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量不达标9.1.2总包方未按合同约定支付工程款项9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失9.2.2违约方应支付违约金,违约金为合同总价款的2%10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构10.2.1市仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后15日内提交仲裁申请10.3.2仲裁委员会应在收到申请后30日内组成仲裁庭10.3.3仲裁庭应在60日内作出仲裁裁决11.合同解除11.1解除条件11.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2解除程序11.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方11.2.2双方应在解除合同后30日内进行清算11.3解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照约定进行结算11.3.2解除合同不影响双方因违约而产生的赔偿请求12.合同生效与终止12.1生效条件12.1.1双方签字盖章后生效12.1.2预付款支付后生效12.2生效日期12.2.1合同生效日期为预付款支付之日起12.3终止条件12.3.1合同约定的工期届满12.3.2双方协商一致解除合同12.4终止程序12.4.1合同终止后,双方应进行工程验收和结算12.4.2双方应在合同终止后30日内办理合同解除手续13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:施工图纸及技术文件13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式进行,送达地址为合同双方提供的住所14.3合同变更14.3.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认14.4合同份数与效力14.4.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同中的第三方,包括但不限于监理方、审计方、咨询方、检测方、评估方、调解方、仲裁方等。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入必须基于本合同的约定,或因合同履行过程中出现需要第三方专业判断、监督、调解或仲裁等情况。15.3第三方介入的程序15.3.1双方同意,任何一方均可邀请第三方介入合同执行过程。15.3.2邀请第三方介入的一方应提前至少10个工作日书面通知另一方,并说明介入的原因和预期目标。15.3.3第三方介入后,应立即与双方进行沟通,了解合同执行情况及争议点。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限于其专业范围内的职责,且其责任限额不得超过本合同总价款的10%。16.1.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任范围16.2.1第三方的责任范围包括但不限于监督工程质量、审核工程进度、提供专业咨询、进行工程检测等。16.3第三方责任免除16.3.1因不可抗力导致第三方无法履行职责的,第三方不承担任何责任。16.3.2因双方未能提供必要的信息或资料导致第三方无法履行职责的,第三方不承担任何责任。17.第三方权利17.1第三方权利范围17.1.1第三方有权要求双方提供与合同执行相关的信息、资料和样品。17.1.2第三方有权根据合同约定和职责要求,对工程进行现场检查和监督。17.2第三方权利限制17.2.1第三方在行使权利时,应遵守国家法律法规和合同约定,不得滥用权力。17.2.2第三方不得干涉双方的正常业务往来和合同执行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与分包方的划分18.1.1第三方对分包方的监督和指导,不改变分包方对总包方的直接责任关系。18.1.2分包方应积极配合第三方的工作,并提供必要的支持。18.2第三方与总包方的划分18.2.1第三方对总包方的监督和指导,旨在确保合同履行,不改变总包方对分包方的管理责任。18.2.2总包方应接受第三方的监督,并配合第三方的工作。18.3第三方与监理方的划分18.3.1若第三方为监理方,其职责应与监理合同中的约定一致。18.3.2监理方与其他第三方在职责上应相互配合,避免重复工作。19.第三方变更19.1第三方变更的条件19.1.1第三方变更需经双方同意,并书面通知另一方。19.1.2第三方变更不得影响本合同的履行和各方的权利义务。19.2第三方变更的程序19.2.1双方应就第三方变更事项进行协商,达成一致意见。19.2.2第三方变更事项经双方确认后,应以书面形式通知另一方。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、工程量、单位、单价、合价等。说明:工程量清单作为合同附件,用于明确工程量及费用计算。2.附件二:材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、单价、合价等。说明:材料清单用于明确工程所需材料的种类、规格及数量。3.附件三:施工图纸及技术文件详细要求:包括施工图纸、技术规范、施工工艺等。说明:施工图纸及技术文件是工程实施的依据,确保施工质量。4.附件四:合同签订证明文件详细要求:包括合同文本、签字盖章等。说明:合同签订证明文件用于证明合同的有效性和合法性。5.附件五:工程进度报告详细要求:包括工程进度、质量、安全等信息。说明:工程进度报告用于反映工程实施情况,便于双方监督。6.附件六:工程验收报告详细要求:包括验收时间、地点、验收人员、验收结果等。说明:工程验收报告用于证明工程已按合同约定完成。7.附件七:工程结算报告详细要求:包括工程结算时间、结算依据、结算金额等。说明:工程结算报告用于明确工程款支付金额。8.附件八:其他相关文件详细要求:包括与合同履行相关的其他文件。说明:其他相关文件用于补充说明合同履行过程中的有关事项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量不达标;1.2总包方未按合同约定支付工程款项;1.3第三方未按合同约定履行职责;1.4双方未按合同约定履行保密义务;1.5任何一方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;2.2违约金为合同总价款的2%;2.3第三方责任限额为合同总价款的10%;2.4因不可抗力导致违约的,违约方不承担赔偿责任;2.5因双方未能提供必要信息导致违约的,违约方不承担赔偿责任。3.违约责任示例:3.1分包方未按合同约定完成工程量,造成总包方延误工期,分包方应赔偿总包方因此遭受的损失;3.2总包方未按合同约定支付工程款项,分包方有权要求支付逾期付款违约金;3.3第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量问题,第三方应承担相应的赔偿责任;3.4双方泄露合同内容,造成对方损失,泄露方应承担赔偿责任。全文完。2024年度绿色环保施工抹灰劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及质量要求2.3工程工期及验收标准3.报价及合同金额3.1报价方式3.2合同金额3.3付款方式及时间4.工程施工及管理4.1施工现场管理4.2施工进度及节点4.3施工质量保证4.4施工安全措施5.材料供应及质量保证5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收及保管6.机械设备及人员配置6.1机械设备配置6.2人员配置及培训6.3人员管理及考核7.保险及安全责任7.1保险责任范围7.2保险费用及支付7.3安全责任及措施8.合同变更及解除8.1合同变更程序8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.违约责任及处理9.1违约责任认定9.2违约责任承担9.3违约处理程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.附则12.1合同附件12.2合同解释12.3合同签署13.合同附件清单13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:机械设备清单13.4附件四:人员配置表13.5附件五:其他相关文件14.合同签署日期及份数第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:[甲方全称]地址:[甲方详细地址]乙方:[乙方全称]地址:[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表:[姓名]身份证号码:[身份证号码]乙方法定代表人/授权代表:[姓名]身份证号码:[身份证号码]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:电话:[电话号码],邮箱:[邮箱地址]乙方联系方式:电话:[电话号码],邮箱:[邮箱地址]第二条合同标的及工程概况2.1工程名称及地点工程名称:[工程名称]工程地点:[工程详细地址]2.2工程规模及质量要求工程规模:[工程规模描述]质量要求:[质量标准描述,如符合国家相关质量标准等]2.3工程工期及验收标准工期:自[开工日期]起至[竣工日期]止验收标准:[验收标准描述,如符合国家相关验收标准等]第三条报价及合同金额3.1报价方式报价方式:固定总价报价:[总价金额]3.2合同金额合同金额:[合同总金额]3.3付款方式及时间付款方式:分阶段付款付款时间及比例:[具体付款时间及比例,如开工前支付10%,中期支付40%,竣工验收合格后支付50%,余款质保期满后支付]第四条工程施工及管理4.1施工现场管理施工现场管理责任:[甲方或乙方负责]现场管理制度:[现场管理制度描述]4.2施工进度及节点施工进度:[施工进度计划,包括关键节点和里程碑]4.3施工质量保证施工质量保证措施:[质量保证措施描述,如定期质量检查、隐蔽工程验收等]4.4施工安全措施施工安全措施:[安全措施描述,如安全培训、安全防护设施等]第五条材料供应及质量保证5.1材料供应方式材料供应方式:[材料供应方式描述,如甲方提供、乙方自行采购等]5.2材料质量要求材料质量要求:[材料质量标准描述,如符合国家相关标准等]5.3材料验收及保管材料验收:[材料验收流程描述,如抽样检验、数量验收等]材料保管:[材料保管措施描述,如指定专人保管、定期检查等]第六条机械设备及人员配置6.1机械设备配置机械设备配置:[机械设备清单及规格描述]6.2人员配置及培训人员配置:[人员配置清单及岗位描述]人员培训:[人员培训计划及内容描述]6.3人员管理及考核人员管理:[人员管理制度描述,如考勤、绩效考核等]人员考核:[人员考核标准及程序描述]第七条保险及安全责任7.1保险责任范围保险责任范围:[保险责任范围描述,如工程一切险、意外伤害险等]7.2保险费用及支付保险费用:[保险费用总额]保险支付:[保险费用支付方式及时间]7.3安全责任及措施安全责任:[安全责任描述,如施工过程中发生安全事故的责任承担]安全措施:[安全措施描述,如安全操作规程、应急预案等]第八条合同变更及解除8.1合同变更程序合同变更程序:[变更申请、审批、通知、执行等具体步骤描述]8.2合同解除条件合同解除条件:[列举可导致合同解除的具体条件,如一方违约、不可抗力等]8.3合同解除程序合同解除程序:[合同解除的申请、通知、确认、执行等具体步骤描述]第九条违约责任及处理9.1违约责任认定违约责任认定:[违约行为的定义、判定标准及后果描述]9.2违约责任承担违约责任承担:[违约方应承担的具体责任,如赔偿损失、继续履行合同等]9.3违约处理程序违约处理程序:[违约处理的具体步骤,包括协商、调解、仲裁或诉讼等]第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式:[协商、调解、仲裁或诉讼等选择及优先顺序描述]10.2争议解决程序争议解决程序:[争议解决的详细步骤,包括申请、受理、审理、裁决等]10.3争议解决地点争议解决地点:[争议解决的地点,如合同签订地、法院所在地等]第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件合同生效条件:[合同生效的具体条件,如双方签字盖章、满足特定条件等]11.2合同终止条件合同终止条件:[合同终止的具体条件,如工程完工、双方协商一致等]11.3合同终止程序合同终止程序:[合同终止的具体步骤,包括通知、确认、结算等]第十二条附则12.1合同附件合同附件:[列出所有合同附件的名称及编号]12.2合同解释合同解释:[合同解释的原则及优先级描述]12.3合同签署合同签署:[合同签署的具体日期及地点描述]第十三条合同附件清单13.1附件一:工程量清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:机械设备清单13.4附件四:人员配置表13.5附件五:其他相关文件第十四条合同签署日期及份数14.1合同签署日期合同签署日期:[合同签署的具体日期]14.2合同份数合同份数:[合同正本及副本的份数描述]第二部分:第三方介入后的修正第八条(一)第三方介入的定义及类型8.1.1第三方介入的定义本合同所指的第三方,是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选定的,对合同履行提供专业服务、咨询、监督、担保或其他辅助作用的独立法人或其他组织。8.1.2第三方介入的类型1.专业服务机构:如工程监理公司、质量检测机构等;2.咨询顾问:如项目管理顾问、环保顾问等;3.担保机构:如担保公司、保险公司等;4.其他辅助机构:如法律顾问、财务顾问等。第八条(二)第三方介入的程序8.2.1甲方或乙方提出第三方介入申请甲方或乙方在认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明第三方介入的目的、类型及预期效果。8.2.2双方协商确定第三方双方应在收到第三方介入申请后,共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。8.2.3第三方合作协议的签署甲方、乙方与第三方应签订合作协议,明确各方的权利、义务、责任及违约责任。第九条(一)第三方介入的额外条款9.1.1第三方责任限额第三方责任限额:[具体金额或比例],由第三方在合作协议中约定,并在协议中明确。9.1.2第三方责任承担第三方的责任承担限于其合作协议中约定的范围,超出范围的责任由甲方或乙方自行承担。9.1.3第三方工作成果的审核甲方或乙方有权对第三方的工作成果进行审核,如发现第三方存在违约行为,甲方或乙方有权要求第三方承担相应的责任。第十条(一)第三方介入的责权利划分10.1.1第三方权利1.第三方有权根据合作协议,独立开展相关工作;2.第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件;3.第三方有权在必要时对甲方或乙方的工作进行监督和检查。10.1.2第三方义务1.第三方应按照合作协议的要求,按时完成相关工作;2.第三方应保证其工作的质量,对工作成果承担相应的责任;3.第三方应遵守国家相关法律法规及合同约定。第十一条(一)第三方介入与其他各方的划分说明11.1.1甲方与第三方的关系甲方与第三方之间是合作关系,甲方有权对第三方的工作进行监督和检查,并对第三方的工作成果负责。11.1.2乙方与第三方的关系乙方与第三方之间也是合作关系,乙方有权对第三方的工作进行监督和检查,并对第三方的工作成果负责。11.1.3第三方与其他各方的关系第三方与甲方、乙方及合同的其他相关方(如供应商、施工单位等)之间是辅助和协作关系,第三方应配合其他各方的工作,共同完成合同约定的目标。第十二条(一)第三方介入后的合同调整12.1.1合同调整原则第三方介入后,如需对合同进行调整,应遵循公平、合理、自愿的原则,并经甲方、乙方及第三方协商一致。12.1.2合同调整程序合同调整程序:[调整申请、协商、签署、执行等具体步骤描述]。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。说明:工程量清单是合同履行的重要依据,用于确定工程进度和结算。2.附件二:材料清单要求:详细列出所需材料的名称、规格、数量、品牌、单价和总价。说明:材料清单是保证材料供应和质量的关键,需确保材料符合合同约定。3.附件三:机械设备清单要求:详细列出所需机械设备的名称、型号、数量、性能参数和总价。说明:机械设备清单是确保施工顺利进行的重要保障,需确保设备满足施工需求。4.附件四:人员配置表要求:详细列出项目所需人员的岗位、姓名、资质、技能和薪酬。说明:人员配置表是确保项目人员素质和施工质量的重要依据。5.附件五:施工组织设计要求:详细描述施工方案、施工顺序、施工工艺、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需确保施工过程的合理性和安全性。6.附件六:环境保护措施要求:详细描述施工过程中的环保措施,如噪声、粉尘、废水等污染控制。说明:环境保护措施是合同履行的重要部分,需确保施工过程中的环保要求。7.附件七:安全管理措施要求:详细描述施工过程中的安全管理制度、安全措施和应急预案。说明:安全管理措施是确保施工人员生命财产安全的重要保障。8.附件八:合同变更记录要求:详细记录合同变更的内容、原因、时间和双方签字。说明:合同变更记录是合同履行过程中的重要文件,需确保变更的合法性和有效性。9.附件九:付款凭证要求:详细记录每次付款的金额、时间、付款方和收款方。说明:付款凭证是合同履行过程中的重要证据,需确保付款的准确性和及时性。10.附件十:验收报告要求:详细描述工程项目的验收情况,包括质量、进度和环保等方面。说明:验收报告是合同履行的重要文件,需确保工程项目的质量符合合同要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未能按照合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应按照合同约定的时间节点支付款项,如未支付,则视为违约。示例:甲方逾期支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为:乙方未能按照合同约定完成工程。责任认定标准:乙方应按照合同约定的时间节点完成工程,如未按时完成,则视为违约。示例:乙方未能按时完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。3.违约行为:第三方未能按照合作协议完成工作。责任认定标准:第三方应按照合作协议的要求完成工作,如未按时完成或工作成果不符合要求,则视为违约。示例:第三方未能按时完成工作,甲方或乙方有权要求第三方支付违约金。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务。责任认定标准:任何一方不得泄露合同内容或涉及商业秘密的信息。示例:一方泄露合同内容,另一方有权要求对方承担相应的法律责任。5.违约行为:任何一方违反合同约定的知识产权保护义务。责任认定标准:任何一方不得侵犯他人的知识产权。示例:一方侵犯他人知识产权,另一方有权要求对方停止侵权行为并赔偿损失。全文完。2024年度绿色环保施工抹灰劳务分包合同2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.1.1分包方基本信息1.1.2总包方基本信息1.2项目概况1.2.1项目名称1.2.2项目地点1.2.3项目规模1.2.4施工期限1.3劳务分包内容1.3.1抹灰工程范围1.3.2抹灰材料及标准1.3.3技术要求1.4报价及付款方式1.4.1报价方式1.4.2付款方式1.4.3付款节点1.5施工组织与管理1.5.1施工组织设计1.5.2管理制度1.5.3安全生产要求1.6质量保证与验收1.6.1质量标准1.6.2验收程序1.6.3质量责任1.7施工进度与工期1.7.1施工进度计划1.7.2工期延误责任1.8不可抗力与风险1.8.1不可抗力1.8.2风险责任1.9违约责任与争议解决1.9.1违约责任1.9.2争议解决方式1.10合同解除与终止1.10.1合同解除条件1.10.2合同终止条件1.11合同生效与变更1.11.1合同生效条件1.11.2合同变更程序1.12合同附件1.12.1报价文件1.12.2技术文件1.12.3其他相关文件1.13合同签署与备案1.13.1签署日期1.13.2签署地点1.13.3备案情况1.14合同终止后的处理事宜1.14.1工程结算1.14.2质量保证期1.14.3争议处理第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1分包方基本信息1.1.1.1分包方名称1.1.1.2分包方法定代表人1.1.1.3分包方注册地址1.1.1.4分包方联系电话1.1.1.5分包方开户银行及账号1.1.2总包方基本信息1.1.2.1总包方名称1.1.2.2总包方法定代表人1.1.2.3总包方注册地址1.1.2.4总包方联系电话1.1.2.5总包方开户银行及账号1.2项目概况1.2.1项目名称:绿色环保住宅小区抹灰工程1.2.2项目地点:市区街道1.2.3项目规模:总建筑面积万平方米,抹灰工程量为万平方米1.2.4施工期限:自2024年1月1日至2024年12月31日1.3劳务分包内容1.3.1抹灰工程范围:包括但不限于外墙抹灰、内墙抹灰、顶棚抹灰等1.3.2抹灰材料及标准:采用符合国家标准的环保型抹灰材料,具体材料品牌及规格详见附件1.3.3技术要求:按照国家相关标准及施工规范执行,确保工程质量1.4报价及付款方式1.4.1报价方式:按实结算,以工程量清单为准1.4.2付款方式:分阶段付款,包括预付款、进度款、竣工结算款及质保金1.4.3付款节点:1.4.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付1.4.3.2进度款:每月结算一次,每完成一定比例的工程量支付1.4.3.3竣工结算款:工程竣工验收合格后30日内支付1.4.3.4质保金:合同签订后支付,质保期满后无质量问题无息退还1.5施工组织与管理1.5.1施工组织设计:分包方应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工人员安排等1.5.2管理制度:分包方应建立健全施工现场管理制度,确保工程顺利进行1.5.3安全生产要求:分包方应严格遵守国家安全生产法规,确保施工安全1.6质量保证与验收1.6.1质量标准:严格按照国家相关标准和施工规范执行1.6.2验收程序:分阶段验收,包括材料进场验收、隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收1.6.3质量责任:分包方对工程质量负责,如出现质量问题,应承担相应责任1.7施工进度与工期1.7.1施工进度计划:分包方应根据合同约定的时间节点,编制详细的施工进度计划1.7.2工期延误责任:如因分包方原因导致工期延误,应承担相应责任,并赔偿总包方损失1.8不可抗力与风险1.8.1不可抗力1.8.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等1.8.1.2发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料1.8.1.3不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可根据实际情况协商解决,或解除合同1.8.2风险责任1.8.2.1分包方应自行承担因自身原因造成的风险1.8.2.2总包方应承担因不可预见的外部因素造成的风险1.9违约责任与争议解决1.9.1违约责任1.9.1.1分包方未按时完成工程或质量不符合约定,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等1.9.1.2总包方未按时付款或未按约定提供材料,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等1.9.2争议解决方式1.9.2.1双方应友好协商解决争议1.9.2.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼1.10合同解除与终止1.10.1合同解除条件1.10.1.1双方协商一致解除合同1.10.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行1.10.1.3一方严重违约,经对方催告后在合理期限内仍未纠正1.10.2合同终止条件1.10.2.1工程竣工验收合格1.10.2.2合同约定的其他终止条件1.11合同生效与变更1.11.1合同生效条件1.11.1.1双方签署合同并加盖公章1.11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字1.11.2合同变更程序1.11.2.1双方协商一致,签署书面变更协议1.11.2.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力1.12合同附件1.12.1报价文件1.12.1.1报价清单1.12.1.2材料清单1.12.2技术文件1.12.2.1施工图纸1.12.2.2技术规范1.12.3其他相关文件1.12.3.1相关法律法规1.12.3.2政府批文1.13合同签署与备案1.13.1签署日期:2024年1月1日1.13.2签署地点:市区街道1.13.3备案情况:合同签订后15日内向当地建设行政主管部门备案1.14合同终止后的处理事宜1.14.1工程结算1.14.1.1合同终止后,双方应进行工程结算,包括已完成工程量、材料消耗等1.14.1.2结算完成后,双方应签署工程结算确认书1.14.2质量保证期1.14.2.1质量保证期为竣工验收合格后两年1.14.2.2质量保证期内,如出现质量问题,分包方应负责修复,直至问题解决1.14.3争议处理1.14.3.1合同终止后,如出现争议,双方应继续协商解决1.14.3.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第二部分:第三方介入后的修正1.15第三方介入概述1.15.1定义1.15.1.1第三方是指在合同履行过程中,非合同双方参与并提供专业服务的个人或机构。1.15.1.2第三方服务包括但不限于项目管理、技术支持、咨询、监理等。1.15.2介入情形1.15.2.1甲方或乙方根据合同约定或实际情况,认为需要第三方介入以保障合同履行。1.15.2.2第三方介入应经过甲方和乙方的同意,并签署相关协议。1.16第三方责任限额1.16.1责任限额1.16.1.1第三方在合同履行过程中产生的责任,应在其接受服务的范围内承担。1.16.1.2第三方责任限额由甲方和乙方在第三方介入协议中约定。1.17第三方责任界定1.17.1责任划分1.17.1.1第三方应明确其服务范围和责任边界,避免与甲方或乙方的责任混淆。1.17.1.2甲方和乙方应明确各自的责任,确保第三方介入不会影响合同履行。1.18第三方介入程序1.1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论