版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024太阳能光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容1.5项目总投资2.项目总承包范围2.1设计范围2.2施工范围2.3设备采购范围2.4配件及材料采购范围2.5质量保证范围2.6服务范围3.项目进度3.1项目建设工期3.2项目里程碑节点3.3进度调整及延期4.项目质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准4.3设备质量标准4.4配件及材料质量标准5.项目投资控制5.1投资预算编制5.2投资控制措施5.3投资调整及变更6.项目合同价格6.1合同价格构成6.2价格调整机制6.3付款方式及时间7.项目变更及索赔7.1变更程序7.2索赔程序7.3变更及索赔费用8.项目验收及交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付条件9.项目保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.项目保险10.1保险种类10.2保险责任10.3保险费用11.法律法规及争议解决11.1适用法律法规11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3设备清单13.4配件及材料清单13.5其他附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条项目概况1.1项目名称:2024太阳能光伏发电项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[装机容量]兆瓦1.4项目内容:包括但不限于太阳能光伏发电系统设计、设备采购、施工安装、调试运行等全过程1.5项目总投资:人民币[具体金额]万元第二条项目总承包范围2.1设计范围:包括但不限于项目可行性研究、初步设计、详细设计、施工图设计等2.2施工范围:包括但不限于光伏组件安装、支架系统安装、电气设备安装、接地系统施工等2.3设备采购范围:包括但不限于光伏组件、逆变器、支架系统、电气设备等2.4配件及材料采购范围:包括但不限于电缆、连接器、紧固件、密封件等2.5质量保证范围:包括但不限于设计质量、施工质量、设备质量、材料质量等2.6服务范围:包括但不限于现场技术支持、设备调试、运行维护等第三条项目进度3.1项目建设工期:自合同签订之日起[具体工期]个月3.2项目里程碑节点:[具体节点及时间]3.3进度调整及延期:因不可抗力或其他非承包方责任原因导致工期延误,经双方协商一致,可适当调整工期第四条项目质量标准4.1设计质量标准:符合国家相关标准和规范要求4.2施工质量标准:达到国家优质工程标准4.3设备质量标准:选用国内外知名品牌,符合相关质量标准4.4配件及材料质量标准:选用优质配件及材料,确保项目长期稳定运行第五条项目投资控制5.1投资预算编制:承包方根据项目实际情况编制投资预算,经双方确认后执行5.2投资控制措施:采取有效措施控制项目投资,确保项目投资在预算范围内5.3投资调整及变更:因市场变化、设计变更等原因导致投资调整,经双方协商一致,可调整项目投资第六条项目合同价格6.1合同价格构成:包括但不限于设计费、设备采购费、施工费、调试费、服务费等6.2价格调整机制:根据市场变化、材料价格波动等因素,可进行价格调整6.3付款方式及时间:按项目进度分阶段支付,具体付款时间及比例在合同中明确约定第七条项目变更及索赔7.1变更程序:任何变更需经双方协商一致,并签署变更协议7.2索赔程序:因承包方责任导致项目损失,承包方应承担相应责任;因非承包方责任导致项目损失,承包方有权向责任方索赔7.3变更及索赔费用:变更及索赔费用按实际发生计算,经双方协商一致后支付第八条项目验收及交付8.1验收标准:按照国家相关标准和规范,以及合同约定进行验收8.2验收程序:项目完工后,承包方组织验收,验收合格后双方签署验收报告8.3交付条件:项目验收合格,且承包方已提供完整的技术资料和保修单据第九条项目保修9.1保修范围:包括但不限于设备、材料、施工质量等方面的保修9.2保修期限:自项目验收合格之日起[具体期限],如国家有规定,则按照国家规定执行9.3保修责任:在保修期内,如因质量问题导致设备、材料、施工损坏,承包方应负责修复或更换第十条项目保险10.1保险种类:包括但不限于工程一切险、第三者责任险、设备安装工程一切险等10.2保险责任:根据保险合同约定,承担因保险范围内的事故导致的损失赔偿10.3保险费用:保险费用由承包方承担,并在合同中明确保险金额和保险期限第十一条法律法规及争议解决11.1适用法律法规:本合同适用中华人民共和国法律法规11.2争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁11.3争议解决机构:[具体仲裁机构名称]第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件:合同约定的项目完工,或因双方协商一致解除合同,或因不可抗力导致合同无法履行12.3合同解除:任何一方违约,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任第十三条合同附件13.1设计文件:包括但不限于可行性研究报告、设计说明书、施工图等13.2施工图纸:包括但不限于电气图纸、设备安装图、结构图等13.3设备清单:包括但不限于设备名称、型号、数量、规格等13.4配件及材料清单:包括但不限于配件名称、型号、数量、规格等13.5其他附件:包括但不限于合同变更协议、验收报告、保修单据等第十四条其他约定事项14.1通知与送达:双方通讯地址、联系方式变更应及时通知对方,以书面形式送达14.2合同份数:本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份,具有同等法律效力14.3本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.4本合同如有未尽事宜或与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而提供中介、咨询、监理、检测、评估、保险或其他相关服务的任何个人或法人实体。第二条第三方介入的必要性及程序2.1第三方介入的必要性:在合同履行过程中,如需引入第三方以提供专业服务或解决特定问题,甲乙双方应协商一致,明确第三方的角色、职责及权利义务。2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙双方应共同确定第三方的资质、能力和信誉,并签订相应的合作协议。2.2.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方的责任、费用及工作范围达成一致。2.2.3第三方介入后,甲乙双方应保持与第三方的沟通,确保第三方的工作符合合同要求。第三条第三方的责任及权利3.1第三方的责任:3.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,确保服务质量。3.1.2第三方应承担因自身原因导致的合同履行延误或服务质量问题带来的损失。3.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业标准,不得违反合同约定。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权根据合同约定获得相应的服务费用。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供相关资料、现场访问等。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额:4.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险和合同约定的金额确定。4.1.2第三方的责任限额应明确写入合作协议,并在本合同中予以确认。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方的关系由合作协议约定,甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。5.1.2第三方在履行职责过程中,如与甲方发生争议,应通过协商解决,协商不成的,可提交本合同约定的争议解决方式。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方的关系由合作协议约定,乙方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。5.2.2第三方在履行职责过程中,如与乙方发生争议,应通过协商解决,协商不成的,可提交本合同约定的争议解决方式。5.3第三方与甲乙双方的共同责任:5.3.1如第三方在履行职责过程中,因甲乙双方共同原因导致损失,甲乙双方应承担相应的责任。5.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其工作符合合同要求。第六条第三方的更换6.1如第三方无法继续履行合同,甲乙双方应协商确定更换方案,并签订新的合作协议。6.2第三方的更换不得影响本合同的履行,甲乙双方应确保更换后的第三方符合合同要求。第七条第三方的保密义务7.1第三方在履行职责过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。7.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第八条第三方的终止8.1如第三方违反合同约定,甲乙双方有权终止合作协议,并要求第三方承担相应的责任。8.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致无法继续履行,应立即通知甲乙双方,并采取必要措施减轻损失。第九条第三方的后续责任9.2第三方的后续责任应在本合同中明确约定,并纳入合作协议。第十条第三方的责任追溯10.1如第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方遭受损失,甲乙双方有权追溯第三方的责任。10.2第三方的责任追溯应根据合同约定和法律法规执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件:可行性研究报告初步设计说明书详细设计说明书施工图设计图纸2.施工图纸:电气图纸设备安装图结构图其他相关专业图纸3.设备清单:光伏组件清单逆变器清单支架系统清单电气设备清单配件及材料清单4.配件及材料清单:电缆清单连接器清单紧固件清单密封件清单其他相关配件及材料清单5.技术资料:设备技术参数施工技术要求运行维护手册质量保证书6.合同变更协议:任何合同变更均需签订书面协议,包括但不限于设计变更、工程量变更、工期变更等7.验收报告:项目完工后,甲乙双方应共同签署验收报告,确认项目符合合同要求8.保修单据:包括但不限于设备保修卡、施工质量保修卡等,证明项目在保修期内9.保险单据:包括但不限于工程一切险、第三者责任险、设备安装工程一切险等保险单据10.争议解决文件:包括但不限于争议解决协议、仲裁裁决书等说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙双方未按合同约定的时间履行付款义务。1.2承包方未按合同约定的时间完成项目施工。1.3承包方提供的设备或材料质量不符合合同约定。1.4乙方未按合同约定的时间完成项目验收。1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的具体数额应根据违约行为对合同履行造成的影响及合同约定确定。2.3赔偿损失应包括直接损失和间接损失,直接损失指实际发生的损失,间接损失指因违约行为导致的机会损失。3.违约责任示例:3.1承包方未按合同约定时间完成项目施工,导致工期延误,应支付违约金,并赔偿因此造成的甲方损失。3.2承包方提供的设备质量不符合合同约定,导致项目无法正常运行,应负责更换合格设备,并赔偿因此造成的甲方损失。3.3乙方未按合同约定时间完成项目验收,导致甲方无法及时使用项目,应支付违约金,并赔偿因此造成的甲方损失。全文完。2024太阳能光伏发电项目EPC总承包合同1本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目范围3.1设计范围3.2施工范围3.3质量保证范围3.4维护服务范围4.项目进度4.1设计阶段4.2施工阶段4.3验收阶段4.4维护阶段5.设计要求5.1设计标准5.2设计规范5.3设计图纸5.4设计变更6.施工要求6.1施工标准6.2施工规范6.3施工组织6.4施工进度6.5施工变更7.质量保证7.1质量标准7.2质量检测7.3质量责任7.4质量纠纷处理8.价格及支付8.1项目总价格8.2分包价格8.3价格调整8.4支付方式8.5支付时间9.保险责任9.1甲方责任保险9.2乙方责任保险9.3第三方责任保险10.甲方权利和义务10.1甲方权利10.2甲方义务11.乙方权利和义务11.1乙方权利11.2乙方义务12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:2024太阳能光伏发电项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[装机容量]兆瓦1.4项目投资:[投资金额]万元2.合同双方2.1甲方信息:名称:[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]联系电话:[甲方联系电话]2.2乙方信息:名称:[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]联系电话:[乙方联系电话]3.项目范围3.1设计范围:光伏发电系统总体设计电气设计结构设计自动化设计3.2施工范围:光伏组件安装逆变器安装电气设备安装系统调试3.3质量保证范围:产品质量保证施工质量保证系统性能保证3.4维护服务范围:系统运行监控故障排除定期维护4.项目进度4.1设计阶段:设计完成时间:[具体日期]设计图纸提交时间:[具体日期]4.2施工阶段:施工开始时间:[具体日期]施工完成时间:[具体日期]4.3验收阶段:验收开始时间:[具体日期]验收完成时间:[具体日期]4.4维护阶段:维护开始时间:[具体日期]维护结束时间:[具体日期]5.设计要求5.1设计标准:国家相关设计标准行业设计规范5.2设计规范:设计深度设计质量要求5.3设计图纸:设计图纸数量设计图纸格式5.4设计变更:设计变更程序设计变更责任6.施工要求6.1施工标准:施工质量标准施工安全标准6.2施工规范:施工操作规程施工管理规范6.3施工组织:施工组织设计施工人员配置6.4施工进度:施工计划施工进度控制6.5施工变更:施工变更程序施工变更责任7.质量保证7.1质量标准:产品质量标准施工质量标准系统性能标准7.2质量检测:产品质量检测施工质量检测系统性能检测7.3质量责任:产品质量责任施工质量责任系统性能责任7.4质量纠纷处理:质量纠纷解决程序质量纠纷处理机构8.价格及支付8.1项目总价格:[投资金额]万元,包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费、安装费、调试费、维护费等所有相关费用。8.2分包价格:如涉及分包,详细列出分包项目的名称、数量、单价和总价。8.3价格调整:因市场波动、政策调整等原因导致的价格变动,按照国家相关政策或双方协商的方式进行调整。8.4支付方式:预付款:合同签订后[预付款比例]%,总额[预付款金额]万元,用于材料采购和前期准备工作。进度款:按实际完成工程进度和合同约定比例支付,每次支付前需提供相应的进度报告和验收单据。结算款:项目竣工验收合格后,支付剩余[结算比例]%的款项。保修金:合同签订时支付[保修金比例]%的款项作为保修金,保修期满后无质量问题退还。8.5支付时间:预付款支付时间:合同签订后[预付款支付时间]内。进度款支付时间:每个工程阶段完成后[进度款支付时间]内。结算款支付时间:竣工验收合格后[结算款支付时间]内。9.保险责任9.1甲方责任保险:甲方需投保建筑工程一切险,确保在施工过程中对工程本身和第三方可能造成的损害进行赔偿。9.2乙方责任保险:乙方需投保第三者责任险,确保在施工过程中对第三方可能造成的损害进行赔偿。9.3第三方责任保险:双方需共同投保工程相关责任险,确保对因工程原因可能对第三方造成的损害进行赔偿。10.甲方权利和义务10.1甲方权利:按照合同约定支付款项。对项目进度和质量进行监督。对乙方提出的设计变更和施工建议进行审批。10.2甲方义务:提供项目相关资料和必要的协助。配合乙方进行项目设计、施工和验收。按时支付相关费用。11.乙方权利和义务11.1乙方权利:按合同约定收取款项。按时完成项目设计、施工和验收。对甲方提出的设计变更和施工建议提出意见和建议。11.2乙方义务:按照合同约定进行项目设计、施工和维护。保证项目质量和进度。按时提交设计图纸、施工方案和验收报告。12.违约责任12.1违约情形:乙方未按合同约定完成设计、施工或验收。甲方未按合同约定支付款项。双方未履行合同约定的其他义务。12.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿:违约赔偿的具体金额和计算方法由双方协商确定。13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构:如双方协商不成,可向[仲裁委员会名称]申请仲裁。13.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。14.合同终止14.1合同终止条件:合同履行完毕。双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。14.2合同终止程序:双方应提前[提前通知期限]书面通知对方合同终止意向。合同终止后,双方应进行项目交接和财务清算。14.3合同终止后果:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、分包商、供应商等。15.1.2第三方介入是指在本合同执行过程中,由第三方提供专业服务、监督、咨询、检测或其他支持。15.2第三方介入的同意15.2.1甲方和乙方同意,在合同执行过程中,可引入第三方介入,但需事先取得对方的书面同意。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同执行过程中提供的服务或产品,应满足合同约定的质量、进度和安全要求。15.3.2第三方对因其服务或产品导致的任何损失或损害,应承担相应的法律责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额应根据其提供服务或产品的性质、范围和风险进行评估,并在合同中明确。15.4.2第三方责任限额应包括但不限于:第三方服务或产品导致的直接损失。第三方服务或产品导致的间接损失。第三方服务或产品导致的第三方损失。15.4.3第三方责任限额的具体数额应在合同中明确,并经双方协商一致。16.第三方权利16.1第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用或报酬。16.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和协助,以确保其服务的顺利实施。16.3第三方有权在合同执行过程中,对甲方和乙方的工作进行监督和评估。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方、乙方之间的关系由第三方与甲方或乙方签订的单独合同或协议规定。17.2第三方与甲方、乙方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,可按照第三方与甲方或乙方签订的合同或协议中的争议解决条款处理。17.3第三方与甲方、乙方之间的争议,不影响本合同的执行。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入后,甲方和乙方应确保第三方能够及时获得项目相关信息,包括但不限于设计图纸、施工方案、验收标准等。18.2第三方介入后,甲方和乙方应确保第三方能够独立开展工作,不受甲方或乙方的不当干预。18.3第三方介入后,甲方和乙方应按照合同约定,及时支付第三方服务费用或报酬。19.第三方介入的说明19.1第三方介入的目的是为了提高项目质量、确保工程进度和保障施工安全。19.2第三方介入不应影响甲方和乙方在合同中的权利和义务。19.3第三方介入的具体安排和实施,应在合同中明确,并由甲方和乙方共同监督执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细阐述项目的技术可行性、经济可行性、市场前景等。说明:本报告为项目决策的重要依据。2.设计图纸及说明书要求:包含项目设计方案的详细内容,包括电气、结构、自动化等。说明:设计图纸是施工和验收的重要依据。3.施工组织设计要求:详细说明施工方案、施工进度、施工安全措施等。说明:施工组织设计是确保施工顺利进行的关键。4.施工合同要求:明确甲乙双方的权利和义务,包括工程量、工期、质量标准等。说明:施工合同是双方合作的法律依据。5.进度报告说明:进度报告是监督项目进度的重要手段。6.质量检测报告要求:对项目材料、设备、施工质量进行检测,并出具检测报告。说明:质量检测报告是确保项目质量的重要凭证。7.验收报告要求:对项目完成情况进行验收,并出具验收报告。说明:验收报告是项目交付使用的必要条件。8.维护保养手册要求:提供设备维护保养的方法和注意事项。说明:维护保养手册是确保设备长期稳定运行的重要资料。9.保险单要求:提供甲乙双方及第三方责任保险的保险单。说明:保险单是保障各方权益的重要文件。10.第三方服务协议要求:明确第三方服务的范围、费用、责任等。说明:第三方服务协议是第三方介入的法律依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。乙方未按合同约定完成设计、施工或验收。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的质量要求。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:违约行为的认定应根据合同约定和相关法律法规进行。责任认定标准包括违约行为的具体情况、违约程度、对合同履行的影响等。3.违约责任:甲方未支付款项,应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方提供的产品或服务不符合质量要求,应承担修复、更换或退货的责任,并赔偿甲方损失。第三方未履行职责,应承担相应的违约责任。示例说明:甲方未在规定时间内支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。乙方未按期完成施工任务,导致项目延期交付,乙方应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方提供的设备存在质量问题,导致项目无法正常运行,乙方应负责更换或维修,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024太阳能光伏发电项目EPC总承包合同2本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围2.合同双方2.1发包方信息2.2承包方信息2.3合同签订日期3.项目进度计划3.1项目实施阶段划分3.2各阶段时间节点3.3进度调整及延误处理4.设计要求4.1设计依据4.2设计原则4.3设计标准4.4设计变更及审批流程5.材料设备供应5.1材料设备采购要求5.2供应商选择及资质审查5.3材料设备验收标准5.4运输及交付6.工程施工6.1施工方案6.2施工组织设计6.3施工进度安排6.4施工质量要求6.5施工安全措施7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收报告8.付款方式及进度8.1付款比例8.2付款时间节点8.3付款条件8.4付款争议处理9.违约责任9.1发包方违约责任9.2承包方违约责任9.3违约金计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1合同附件13.2合同修改13.3合同补充14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目背景本项目为200MW太阳能光伏发电项目,位于我国某地区,旨在利用太阳能资源实现清洁能源发电,减少对传统能源的依赖,促进节能减排。1.2项目目标项目预期实现年发电量约为2亿千瓦时,年减排二氧化碳约20万吨。1.3项目范围项目范围包括光伏发电系统设计、设备采购、安装、调试、验收、试运行及后期运维服务。2.合同双方2.1发包方信息发包方名称:能源开发有限公司发包方地址:省市区路号发包方联系人:联系电话:138xxxx56782.2承包方信息承包方名称:光伏工程有限公司承包方地址:省市区路号承包方联系人:联系电话:139xxxx56782.3合同签订日期本合同签订日期为2024年1月1日。3.项目进度计划3.1项目实施阶段划分本项目实施阶段划分为四个阶段:设计阶段、设备采购阶段、施工阶段、验收阶段。3.2各阶段时间节点设计阶段:2024年1月1日至2024年2月28日设备采购阶段:2024年3月1日至2024年4月30日施工阶段:2024年5月1日至2024年10月31日验收阶段:2024年11月1日至2024年11月30日3.3进度调整及延误处理如因不可抗力等原因导致项目进度延误,双方应协商调整时间节点,并采取必要措施确保项目按期完成。4.设计要求4.1设计依据设计依据包括国家相关法规、行业标准、设计规范及项目实际情况。4.2设计原则设计应遵循安全、可靠、经济、环保、创新的原则。4.3设计标准设计标准应符合国家及行业相关标准。4.4设计变更及审批流程设计变更需经双方协商一致,并按照规定的审批流程执行。5.材料设备供应5.1材料设备采购要求采购材料设备应符合设计要求、质量标准及环保要求。5.2供应商选择及资质审查供应商应具备相关资质,并经过发包方审核批准。5.3材料设备验收标准材料设备验收应严格按照合同约定及国家相关标准执行。5.4运输及交付材料设备应在合同约定的时间内运输至施工现场,并按照规定进行交付。6.工程施工6.1施工方案施工方案应符合设计要求、安全规范及施工质量标准。6.2施工组织设计施工组织设计应包括施工进度计划、施工方案、人员配备、材料设备、安全措施等。6.3施工进度安排施工进度安排应符合项目进度计划,确保项目按期完成。6.4施工质量要求施工质量应符合国家及行业相关标准,确保工程质量。6.5施工安全措施施工安全措施应严格执行,确保施工安全。8.付款方式及进度8.1付款比例1.预付款:合同签订后5个工作日内,发包方支付合同总额的20%作为预付款。2.进度款:根据施工进度,每月支付已完成工程量价值的30%,累计支付至合同总额的70%。3.验收款:项目验收合格后,发包方支付合同总额的5%作为验收款。4.结算款:项目竣工后,发包方支付合同总额的10%作为结算款,剩余5%作为质保金,质保期自项目竣工验收合格之日起计算,期限为2年。8.2付款时间节点1.预付款:合同签订后5个工作日内支付。2.进度款:每月的25日前支付上一个月的进度款。3.验收款:项目验收合格后30个工作日内支付。4.结算款:项目竣工后60个工作日内支付。8.3付款条件1.付款条件满足合同约定的进度要求和质量标准。2.付款条件满足相关法律法规的要求。8.4付款争议处理如发生付款争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.违约责任9.1发包方违约责任1.未按时支付款项的,应向承包方支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算。2.未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。9.2承包方违约责任1.未按时完成工程的,应向发包方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2.工程质量不符合约定的,应负责修复或返工,并承担由此产生的费用。9.3违约金计算违约金计算应依据合同约定和实际损失确定。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决程序仲裁应按照仲裁机构的仲裁规则进行,仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力。10.3争议解决地点仲裁地点为合同签订地所在地的仲裁机构。11.合同解除11.1合同解除条件1.发包方或承包方严重违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施或补救措施不力的。2.因不可抗力导致合同无法继续履行的。11.2合同解除程序合同解除需双方书面通知,并按照约定的程序办理。11.3合同解除后果合同解除后,双方应根据实际情况进行结算,并承担相应的法律责任。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件1.合同约定的工程竣工并验收合格。2.双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序合同终止需双方书面通知,并按照约定的程序办理。13.其他约定13.1合同附件本合同附件包括但不限于:设计文件、设备清单、施工方案、验收报告等。13.2合同修改合同的修改需双方书面同意,并签署书面文件。13.3合同补充合同的补充需双方书面同意,并签署书面文件。14.合同附件清单14.1设计文件1.光伏发电系统设计说明书2.光伏组件选型说明书3.逆变器选型说明书4.系统电气设计图纸14.2设备清单1.光伏组件清单2.逆变器清单3.电缆清单4.支架清单14.3施工方案1.施工组织设计2.施工进度计划3.施工安全措施14.4验收报告1.系统验收报告2.设备验收报告3.安全验收报告第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方等,是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意参与合同相关业务活动的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率和质量,确保工程项目的顺利进行。2.第三方介入程序2.1第三方选定1.第三方的选定由甲乙双方协商确定,并签署书面协议。2.第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担相应的责任。2.2第三方介入方式1.第三方可根据合同约定,以监理、检测、评估、咨询等方式介入。2.第三方介入的具体工作内容和方式由合同约定。3.第三方责任限额3.1第三方责任范围1.第三方在合同约定范围内的责任,由第三方自行承担。2.第三方超出合同约定范围的责任,由第三方承担相应责任。3.2第三方责任限额1.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并书面确认。2.第三方责任限额不得超过合同总额的10%。3.第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。4.第三方与其他各方的责任划分4.1甲乙双方责任1.甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。2.甲乙双方应积极配合第三方的工作,确保第三方能够正常履行职责。4.2第三方责任1.第三方应按照合同约定,独立、公正、客观地履行职责。2.第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,由第三方承担相应责任。4.3第三方与其他方的关系1.第三方与甲乙双方、其他相关方之间,应保持独立、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 土豆销售合同格式
- 物流平台服务合同违约
- 汽车美容服务协议
- 工间餐配送服务合同
- 信息服务合同的价格条款
- 个人汽车贷款补充协议
- 进口啤酒品牌代理合同
- 高校安全防护合同
- 农业用肥招标文件解析
- 总分公司合作协议范本版
- 02R112 拱顶油罐图集
- 全国民用建筑工程技术措施暖通空调动力
- GB/T 6728-2017结构用冷弯空心型钢
- GB/T 3216-2016回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级
- GB/T 25344-2010中华人民共和国铁路线路名称代码
- GB/T 13793-2016直缝电焊钢管
- 红色喜庆新年快乐企业年会PPT
- 积分系统-详细设计说明书-v1.1
- 水土保持工程学课程设计
- 变压器变比测试课件
- 强制执行恢复执行申请书范本
评论
0/150
提交评论