2024围挡劳务分包合同范本(环保节能升级)3篇_第1页
2024围挡劳务分包合同范本(环保节能升级)3篇_第2页
2024围挡劳务分包合同范本(环保节能升级)3篇_第3页
2024围挡劳务分包合同范本(环保节能升级)3篇_第4页
2024围挡劳务分包合同范本(环保节能升级)3篇_第5页
已阅读5页,还剩75页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024围挡劳务分包合同范本(环保节能升级)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容4.施工图纸及资料4.1施工图纸4.2技术资料4.3施工方案5.工程质量标准5.1质量标准5.2质量检验5.3质量整改6.工程进度及节点6.1工程进度计划6.2工程节点时间6.3进度调整7.工程款项及支付方式7.1工程款项7.2工程款支付方式7.3工程款结算8.环保节能要求8.1环保要求8.2节能要求8.3环保节能措施9.施工安全及文明施工9.1施工安全9.2文明施工9.3施工安全责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:___________1.1.2分包方法定代表人:___________1.1.3分包方地址:___________1.1.4分包方联系电话:___________1.1.5分包方开户银行:___________1.1.6分包方银行账号:___________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:___________1.2.2总包方法定代表人:___________1.2.3总包方地址:___________1.2.4总包方联系电话:___________1.2.5总包方开户银行:___________1.2.6总包方银行账号:___________2.工程概况2.1工程名称:___________2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________2.4工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止3.工程范围及内容3.1工程范围:___________3.2工程内容:___________3.2.1主要施工内容:___________3.2.2辅助施工内容:___________4.施工图纸及资料4.1施工图纸:___________4.2技术资料:___________4.3施工方案:___________5.工程质量标准5.1质量标准:按照国家及行业标准执行5.2质量检验:___________5.3质量整改:___________6.工程进度及节点6.1工程进度计划:___________6.2工程节点时间:___________6.3进度调整:___________7.工程款项及支付方式7.1工程款项:___________7.2工程款支付方式:___________7.3工程款结算:___________8.环保节能要求8.1环保要求8.1.1施工过程中应严格遵守国家及地方有关环境保护的法律法规。8.1.2施工现场应设置环保设施,确保废水、废气、噪声等污染物达标排放。8.1.3施工垃圾应分类处理,做到资源化利用。8.2节能要求8.2.1选用节能环保的建筑材料和设备。8.2.2施工过程中应采取节能措施,降低能源消耗。8.2.3工程竣工后,应达到国家规定的节能标准。8.3环保节能措施8.3.1施工现场设置环保标识,明确环保责任人。8.3.2定期对施工现场进行环保检查,发现问题及时整改。8.3.3对违反环保规定的分包方,总包方有权要求其停止施工并进行整改。9.施工安全及文明施工9.1施工安全9.1.1施工现场应设置安全警示标志,确保施工人员安全。9.1.2施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。9.1.3施工现场应定期进行安全检查,发现问题及时整改。9.2文明施工9.2.1施工现场应保持整洁,不得乱堆乱放材料。9.2.2施工人员应遵守施工现场纪律,文明施工。9.2.3施工现场应设置文明施工标识,提高文明施工意识。9.3施工安全责任9.3.1分包方应承担施工现场的安全责任。9.3.2总包方对施工现场的安全负监督责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后____日内提出书面异议。10.2.2提出异议后,双方应立即启动协商程序。10.3争议解决费用10.3.1争议解决过程中产生的费用,由责任方承担。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违约,经催告后仍未改正的。11.1.2总包方严重违约,经催告后仍未改正的。11.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行的。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格,合同目的实现。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同解除及终止程序11.3.1双方应提前____日书面通知对方合同解除或终止。11.3.2合同解除或终止后,双方应立即进行工程结算。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定履行工程义务的。12.1.2总包方未按合同约定支付工程款的。12.1.3因一方违约导致合同无法继续履行的。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2.2违约责任的具体赔偿标准,双方可根据实际情况协商确定。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额应包括直接损失和间接损失。12.3.2违约赔偿金额应按实际损失计算,不得重复计算。13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章。13.2合同期限13.2.1合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。13.3合同续签13.3.1双方可在合同期限届满前____日协商续签合同。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2其他约定事项二14.2.1本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行。14.3其他约定事项三14.3.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、检测机构、设计单位、咨询公司等。15.2第三方的职责15.2.1第三方应按照合同约定,独立、公正地履行其职责。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.3.2第三方有权对工程进度、质量、安全等方面进行检查和监督。15.4第三方的义务15.4.1第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.第三方介入的具体条款16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入应经甲乙双方书面同意。16.1.2第三方介入应具备相应的资质和能力。16.2第三方介入的程序16.2.1甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。16.2.2第三方介入后,应向甲乙双方提交工作计划和时间表。16.3第三方介入的费用16.3.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。16.3.2第三方介入的费用应包含在合同总价中。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方对甲乙双方或工程造成的损失,其责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定。17.1.2第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例,如____%。17.2超出责任限额的处理17.2.1若第三方责任造成损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况协商承担。17.2.2若甲乙双方无法协商一致,可依法向人民法院提起诉讼。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方负责,接受甲方委托的工作内容应按照甲方的要求执行。18.1.2第三方应向甲方报告工作进展和发现的问题。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方负责,接受乙方委托的工作内容应按照乙方的要求执行。18.2.2第三方应向乙方报告工作进展和发现的问题。18.3第三方与工程其他相关方的划分18.3.1第三方对工程的其他相关方,如设计单位、监理单位等,应提供必要的支持和协助。19.第三方介入的变更与终止19.1第三方介入的变更19.1.1甲乙双方可根据实际情况,经协商一致后对第三方介入的内容进行变更。19.2第三方介入的终止19.2.1若第三方因故无法继续履行职责,甲乙双方可协商终止第三方介入。19.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定进行工程结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术资料要求:包含所有必要的施工图纸、技术资料、施工方案等,确保内容完整、清晰。说明:施工图纸及技术资料是工程实施的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.附件二:工程进度计划要求:详细列出工程进度计划,包括各个施工阶段的开始和结束时间。说明:工程进度计划是工程管理的重要工具,有助于甲乙双方掌握工程进度。3.附件三:环保节能措施及验收报告要求:详细列出环保节能措施,并附上验收报告,证明已达到相关标准。说明:环保节能措施是合同的重要部分,验收报告是确保措施落实的依据。4.附件四:施工安全及文明施工措施及检查记录要求:详细列出施工安全及文明施工措施,并附上检查记录,确保措施得到执行。说明:施工安全及文明施工是工程的基本要求,检查记录是确保措施落实的依据。5.附件五:工程款项支付凭证要求:提供工程款项支付凭证,包括银行转账记录、支票等,证明款项已支付。说明:工程款项支付凭证是合同履行的重要证明,确保款项的合理支付。6.附件六:争议解决协议要求:如有争议解决协议,应提供相关文件,包括协商记录、调解协议等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定:分包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿由此给总包方造成的损失。示例:若分包方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,则分包方应支付每日违约金,并赔偿总包方因此产生的额外费用。2.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款。责任认定:总包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿由此给分包方造成的损失。示例:若总包方未按合同约定支付工程款,导致分包方资金周转困难,则总包方应支付每日违约金,并赔偿分包方因此产生的损失。3.违约行为:第三方未按协议约定履行职责。责任认定:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例:若第三方未按协议约定履行职责,导致工程进度延误,则第三方应支付违约金,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。4.违约行为:任何一方泄露商业秘密。责任认定:泄露方应承担违约责任,赔偿由此给对方造成的损失。示例:若甲乙双方中的任何一方泄露了对方的商业秘密,泄露方应赔偿对方因此造成的损失。5.违约行为:任何一方违反合同约定的环保节能要求。责任认定:违约方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿由此造成的损失。示例:若分包方未按合同约定采取环保节能措施,导致环境污染,则分包方应支付违约金,并赔偿由此造成的损失。全文完。2024围挡劳务分包合同范本(环保节能升级)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称、地址、法定代表人1.2总承包单位名称、地址、法定代表人1.3项目名称、地点、工期2.工程概况2.1工程规模、结构类型、施工内容2.2工程质量要求2.3工程进度要求3.工程量清单3.1主要材料、设备清单3.2人工费、机械费、材料费等费用清单3.3附件:工程量清单明细表4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2分阶段支付比例及时间4.3支付方式及手续费4.4逾期付款违约责任5.工程施工组织设计5.1施工方案5.2施工进度计划5.3施工安全措施5.4施工现场管理要求6.施工材料、设备采购及验收6.1材料设备采购方式6.2材料设备质量标准6.3材料设备验收程序6.4附件:材料设备清单7.施工现场管理7.1施工现场布置要求7.2施工现场环境保护要求7.3施工现场安全管理要求7.4施工现场文明施工要求8.工程验收8.1验收标准及程序8.2验收时间及方式8.3验收报告及备案8.4附件:验收标准及程序明细表9.违约责任9.1违约行为及责任9.2违约赔偿方式及标准9.3争议解决方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1合同未尽事宜的处理13.2合同附件及补充协议13.3合同解释及适用法律14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位名称:劳务分包有限公司1.2分包单位地址:省市区路号1.3分包单位法定代表人:1.4总承包单位名称:建筑集团有限公司1.5总承包单位地址:省市区路号1.6总承包单位法定代表人:1.7项目名称:住宅小区建设项目1.8项目地点:省市区街道1.9工期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止2.工程概况2.1工程规模:总建筑面积约100,000平方米,包含住宅、商业、地下车库等2.2结构类型:框架结构2.3施工内容:围挡施工、场地平整、临时设施搭建等2.4工程质量要求:符合国家及行业相关质量标准,确保工程质量达到优良等级3.工程量清单3.1主要材料:钢材、水泥、砂石、木材等3.2设备清单:挖掘机、装载机、压路机、混凝土搅拌机等3.3人工费:按照当地人工市场价格计算3.4机械费:按照设备租赁市场价格计算3.5材料费:按照材料市场价格计算3.6附件:工程量清单明细表(见附件一)4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)4.2分阶段支付比例及时间:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同价款的10%4.2.2进度款:根据工程进度分阶段支付,每月支付比例为合同价款的10%,支付时间为每月5日前4.2.3结算款:工程验收合格后10个工作日内支付,金额为合同价款的80%4.2.4保修金:合同价款总额的5%,工程验收合格后30个工作日内无质量问题退还4.3支付方式及手续费:银行转账,手续费由分包单位承担4.4逾期付款违约责任:逾期付款每日按合同价款的千分之五支付违约金5.工程施工组织设计5.1施工方案:根据工程特点,制定详细的施工方案,确保工程质量和安全5.2施工进度计划:按照工程进度要求,制定合理的施工进度计划,确保工程按时完成5.3施工安全措施:严格执行国家及行业相关安全规定,确保施工安全5.4施工现场管理要求:按照施工现场管理规范,加强施工现场管理,确保工程顺利进行6.施工材料、设备采购及验收6.1材料设备采购方式:由分包单位负责采购,确保材料设备质量符合要求6.2材料设备质量标准:符合国家及行业相关质量标准6.3材料设备验收程序:按照相关程序进行验收,验收合格后方可投入使用6.4附件:材料设备清单(见附件二)7.施工现场管理7.1施工现场布置要求:按照施工现场布置规范,合理布置施工现场,确保施工顺利进行7.2施工现场环境保护要求:严格执行国家及地方环保规定,确保施工现场环境保护7.3施工现场安全管理要求:严格执行国家及行业相关安全规定,确保施工现场安全管理7.4施工现场文明施工要求:按照施工现场文明施工规范,加强施工现场文明施工管理8.工程验收8.1验收标准及程序8.1.1验收标准:工程应达到设计要求和国家及行业标准,确保安全、适用、美观8.1.2验收程序:分阶段验收,包括分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收8.2验收时间及方式8.2.1验收时间:分项工程验收在施工过程中进行,分部工程验收在分部工程完工后5日内进行,单位工程验收在单位工程完工后10日内进行8.2.2验收方式:由总承包单位组织,分包单位、监理单位、设计单位等参与验收8.3验收报告及备案8.3.1验收报告:验收完成后,由验收组出具验收报告,明确验收结果和整改意见8.3.2备案:验收报告需在验收完成后15日内报相关主管部门备案9.违约责任9.1违约行为及责任9.1.1分包单位未按时完成工程任务的,每逾期一日,应向总承包单位支付合同价款的千分之五违约金9.1.2分包单位施工过程中发生质量问题的,应立即进行整改,并承担由此产生的全部费用9.2违约赔偿方式及标准9.2.1违约赔偿应以违约金为主,必要时可采取其他赔偿方式9.2.2违约赔偿金额不得超过合同价款的30%10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议发生后,双方应友好协商解决10.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内提交书面争议报告10.2.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务10.3争议解决机构10.3.1争议解决机构:合同签订地人民法院11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1分包单位严重违约,经总承包单位催告后仍未改正的11.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行的11.2合同解除程序11.2.1解除合同前,双方应协商一致,签订合同解除协议11.2.2合同解除协议需报相关主管部门备案11.3合同解除后的处理11.3.2解除合同后,双方应按照国家及地方规定处理剩余款项12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同签订后5个工作日内向相关主管部门备案12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同解除12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后,双方应按照国家及地方规定处理剩余款项12.3.2双方应将合同终止情况报相关主管部门备案13.其他约定事项13.1合同未尽事宜的处理13.1.1合同未尽事宜,由双方协商解决13.2合同附件及补充协议13.2.1合同附件:工程量清单明细表、材料设备清单等13.2.2补充协议:经双方协商一致,可签订补充协议,作为合同附件13.3合同解释及适用法律13.3.1合同解释:本合同未尽事宜,按照国家相关法律法规解释13.3.2适用法律:本合同适用中华人民共和国法律法规14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效14.2生效日期14.2.1本合同自2024年1月1日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定需要介入合同关系的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构、检测机构等。15.2第三方介入条件15.2.1总承包单位或分包单位认为有必要引入第三方进行专业服务或监督。15.2.2第三方介入应经双方同意,并签订相应的服务协议。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照服务协议的约定,独立、客观、公正地履行职责。15.3.2第三方的服务内容、质量、进度等应符合合同要求。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求总承包单位或分包单位提供必要的资料和条件。15.4.2第三方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。16.甲乙方额外条款及说明16.1总承包单位额外条款16.1.1总承包单位应确保第三方服务的必要性,并承担第三方服务费用。16.1.2总承包单位应协调第三方与分包单位之间的关系,确保工程顺利进行。16.2分包单位额外条款16.2.1分包单位应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。16.2.2分包单位应接受第三方的监督检查,并及时整改发现的问题。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方服务协议的约定确定。17.1.2第三方责任限额不得超过合同价款的10%。17.2第三方责任限额的适用范围17.2.1第三方责任限额适用于第三方因疏忽、过失等原因导致工程损失或违约责任。17.2.2第三方责任限额不适用于因不可抗力导致的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与总承包单位的关系18.1.1第三方与总承包单位之间是服务与被服务的关系。18.1.2第三方应向总承包单位负责,并接受总承包单位的监督。18.2第三方与分包单位的关系18.2.1第三方与分包单位之间是监督与被监督的关系。18.2.2第三方应监督分包单位的施工质量、进度和安全,并及时向总承包单位报告。18.3第三方与工程相关方的关系18.3.1第三方与工程相关方(如设计单位、监理单位等)之间是独立的关系。18.3.2第三方应与工程相关方保持沟通,确保工程顺利进行。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件19.1.1第三方服务协议约定的服务期限届满。19.1.2第三方完成服务协议约定的任务。19.1.3双方协商一致终止第三方介入。19.2第三方介入的终止程序19.2.1第三方服务协议约定的终止条件成就时,双方应签订终止协议。19.2.2终止协议应明确双方的权利义务,并报相关主管部门备案。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单明细表要求:详细列出工程量、材料、设备、人工费等各项费用,并附有计算依据。说明:本附件为合同附件一,是计算工程量和合同价款的重要依据。2.材料设备清单要求:详细列出施工过程中所需材料、设备的名称、规格、型号、数量等。说明:本附件为合同附件二,是材料设备采购和验收的重要依据。3.施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、安全措施、环境保护措施等。说明:本附件为合同附件三,是指导施工的重要文件。4.施工现场布置图要求:展示施工现场的总体布局,包括施工区域、材料堆场、临时设施等。说明:本附件为合同附件四,是施工现场管理的重要依据。5.验收报告要求:详细记录验收时间、验收内容、验收结果、整改意见等。说明:本附件为合同附件五,是工程验收的重要依据。6.第三方服务协议要求:明确第三方服务内容、期限、费用、责任等。说明:本附件为合同附件六,是第三方介入的重要依据。7.合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容、原因、时间、双方签字等。说明:本附件为合同附件七,是合同变更的重要依据。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序、机构等。说明:本附件为合同附件八,是争议解决的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包单位未按时完成工程任务责任认定标准:每逾期一日,分包单位应向总承包单位支付合同价款的千分之五违约金。示例:若分包单位未在合同约定的时间内完成某分项工程,每逾期一日,应支付违约金人民币元。2.违约行为:分包单位施工过程中发生质量问题责任认定标准:分包单位应立即进行整改,并承担由此产生的全部费用。示例:若分包单位在施工过程中发现质量问题,应立即停工整改,直至问题解决。3.违约行为:总承包单位未按时支付工程款项责任认定标准:每逾期一日,总承包单位应向分包单位支付合同价款的千分之五违约金。示例:若总承包单位未在合同约定的时间内支付工程款项,每逾期一日,应支付违约金人民币元。4.违约行为:第三方未履行服务协议约定的职责责任认定标准:第三方应根据服务协议的约定承担相应的违约责任。示例:若第三方未按时提供服务质量报告,应根据服务协议的约定承担违约责任。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:双方互不承担责任,应根据实际情况协商解决。示例:若发生地震、洪水等不可抗力事件,导致合同无法履行,双方应协商解决。全文完。2024围挡劳务分包合同范本(环保节能升级)2本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围2.合同双方2.1分包方信息2.2总包方信息2.3合同签订双方代表3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度安排4.劳务分包内容4.1分包工作内容4.2分包工作要求4.3分包工作标准5.工程质量与安全5.1质量要求5.2安全要求5.3质量保证措施5.4安全保证措施6.工程进度与工期6.1工程进度安排6.2工期要求6.3进度调整与延误处理7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2付款方式7.3付款进度7.4付款条件8.合同履行与变更8.1合同履行8.2合同变更8.3变更程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除与终止10.1合同解除10.2合同终止10.3解除与终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3违约责任13.合同附件13.1附件一:劳务分包工程量清单13.2附件二:合同履行计划13.3附件三:其他相关文件14.其他约定14.1合同生效14.2合同解除14.3合同终止14.4合同解除与终止后的处理14.5合同的修改与补充14.6合同的签署与生效日期第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同背景本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就2024年围挡劳务分包工程达成如下协议。1.2合同目的本合同旨在明确双方在围挡劳务分包工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现环保节能升级的目标。1.3合同适用范围本合同适用于2024年围挡劳务分包工程,包括但不限于施工、安装、调试、验收等环节。第二条合同双方2.1分包方信息分包方名称:________分包方地址:________分包方联系人:________分包方联系电话:________2.2总包方信息总包方名称:________总包方地址:________总包方联系人:________总包方联系电话:________2.3合同签订双方代表分包方代表:________总包方代表:________第三条工程概况3.1工程名称2024年围挡劳务分包工程3.2工程地点________3.3工程规模________3.4工程进度安排根据工程实际情况,双方协商确定工程进度安排,并签订进度计划。第四条劳务分包内容4.1分包工作内容包括但不限于围挡制作、安装、拆除、清理等。4.2分包工作要求分包方应按照总包方的要求,保证施工质量,确保工程进度。4.3分包工作标准按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到环保节能升级的要求。第五条工程质量与安全5.1质量要求分包方应严格按照合同约定和工程图纸要求,确保工程质量达到设计标准。5.2安全要求分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,确保施工安全。5.3质量保证措施分包方应建立健全质量保证体系,对施工过程进行全程监控,确保工程质量。5.4安全保证措施分包方应建立健全安全生产责任制,对施工安全进行全过程管理,确保施工安全。第六条工程进度与工期6.1工程进度安排根据工程实际情况,双方协商确定工程进度安排,并签订进度计划。6.2工期要求按照合同约定的工期要求,确保工程按期完成。6.3进度调整与延误处理如因不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商解决,必要时可延长工期。第七条合同价款及支付方式7.1合同价款合同总价为人民币________元。7.2付款方式根据工程进度和合同约定,分期支付。7.3付款进度1.首付款:合同签订后________个工作日内支付合同总额的________%;2.进度款:每完成合同约定的工程量后________个工作日内支付合同总额的________%;3.结算款:工程验收合格后________个工作日内支付合同总额的________%。7.4付款条件付款条件如下:1.工程进度达到合同约定的比例;2.工程质量符合合同要求;3.付款条件满足国家相关法律法规的规定。第一部分:合同如下:第八条合同履行与变更8.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,确保工程顺利进行。8.2合同变更任何一方要求变更合同内容,应提前________个工作日书面通知对方,经双方协商一致后,方可签订变更协议。8.3变更程序1.提出变更申请;2.双方协商;3.签订变更协议;4.实施变更。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序争议解决程序如下:1.双方协商;2.提起诉讼;3.法院审理;4.执行判决。9.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。第十条合同解除与终止10.1合同解除1.另一方严重违约;2.因不可抗力导致合同无法履行;3.经双方协商一致。10.2合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。10.3解除与终止条件合同解除或终止的条件如下:1.合同履行完毕;2.双方协商一致;3.法律法规规定的其他情形。第十一条违约责任11.1违约情形1.违反合同约定;2.未按期完成工程;3.工程质量不符合约定;4.未能履行合同约定的其他义务。11.2违约责任1.支付违约金;2.恢复、更换、重做或采取其他补救措施;3.承担由此造成的损失。11.3违约赔偿违约方应按照实际损失赔偿对方,包括但不限于直接损失和间接损失。第十二条保密条款12.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、工程信息等,均为保密内容。12.2保密义务双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得泄露保密内容。12.3违约责任违反保密义务的一方,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失。第十三条合同附件13.1附件一:劳务分包工程量清单13.2附件二:合同履行计划13.3附件三:其他相关文件第十四条其他约定14.1合同生效本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。14.2合同解除本合同在履行过程中,如遇不可抗力等原因导致无法履行,任何一方均有权解除合同。14.3合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。14.4合同解除与终止后的处理1.清理现场,拆除设施;2.退还预付款;3.解除劳动合同;4.完成其他相关手续。14.5合同的修改与补充本合同如有修改或补充,应以书面形式进行,经双方代表签字(或盖章)后生效。14.6合同的签署与生效日期本合同一式________份,双方各执________份,自双方代表签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第八条(一)第三方介入概述8.1第三方概念本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供中介服务、技术支持、资金担保、工程监理等服务的自然人、法人或其他组织。8.2第三方介入范围1.提供中介服务,协助甲乙双方达成合同;2.提供技术支持,协助解决合同履行中的技术问题;3.提供资金担保,保障合同履行的资金安全;4.进行工程监理,确保工程质量符合约定。8.3第三方介入程序第三方介入合同,需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。第九条第三方责任限额9.1责任限额概念本合同所述责任限额,是指第三方因履行合同义务而产生的违约责任,其赔偿金额不得超过合同总价的一定比例。9.2责任限额比例第三方责任限额比例为合同总价的________%。9.3责任限额计算第三方责任限额的计算方法如下:1.根据第三方提供的合作协议,确定第三方责任限额;2.若合作协议未约定责任限额,则按本合同约定的责任限额比例计算。第十条第三方权利与义务10.1第三方权利1.第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行各自的义务;2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;3.第三方有权对合同履行情况进行监督。10.2第三方义务1.第三方应按照合作协议的约定,履行相应的义务;2.第三方应保证提供的服务符合国家相关标准和规范;3.第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。第十一条第三方与其他各方的划分说明11.1第三方与甲方的划分1.第三方与甲方之间的关系,由双方签订的合作协议约定;2.第三方不得干涉甲方在合同履行过程中的权利和义务。11.2第三方与乙方的划分1.第三方与乙方之间的关系,由双方签订的合作协议约定;2.第三方不得干涉乙方在合同履行过程中的权利和义务

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论