二零二四年度35KV变电站施工期间地质灾害防治合同3篇_第1页
二零二四年度35KV变电站施工期间地质灾害防治合同3篇_第2页
二零二四年度35KV变电站施工期间地质灾害防治合同3篇_第3页
二零二四年度35KV变电站施工期间地质灾害防治合同3篇_第4页
二零二四年度35KV变电站施工期间地质灾害防治合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度35KV变电站施工期间地质灾害防治合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1施工项目概述2.2地质灾害防治必要性2.3合同签订目的3.地质灾害防治范围及内容3.1防治范围3.2防治内容3.3防治措施4.工作计划及进度安排4.1工作计划4.2进度安排4.3调整机制5.质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序6.技术支持及服务6.1技术支持内容6.2服务内容6.3服务响应时间7.资金支付及结算7.1支付方式7.2结算方式7.3付款时间及条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效及终止10.1生效条件10.2生效日期10.3终止条件10.4终止程序11.合同附件11.1附件清单11.2附件内容12.合同变更及补充12.1变更程序12.2补充内容13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的责任14.其他约定事项14.1合同解释14.2合同生效前事项14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同签订双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:地质灾害防治有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1施工项目概述本项目为变电站35KV施工项目,建设地点位于省市县。2.2地质灾害防治必要性根据地质勘察报告,施工现场存在滑坡、泥石流等地质灾害风险,为保障施工安全和周边环境稳定,需进行地质灾害防治。2.3合同签订目的为明确甲乙双方在施工期间地质灾害防治工作中的权利和义务,确保施工顺利进行,特签订本合同。3.地质灾害防治范围及内容3.1防治范围包括施工现场及周边1000米范围内的地质灾害防治。3.2防治内容1)地质勘察与监测;2)地质灾害预警;3)地质灾害防治工程设计;4)地质灾害防治工程施工;5)地质灾害防治设施维护。3.3防治措施1)设立地质灾害监测点,实时监测地质变化;2)制定应急预案,组织应急演练;3)对可能发生地质灾害的区域进行加固处理;4)对施工人员进行地质灾害防治知识培训。4.工作计划及进度安排4.1工作计划1)2024年1月1日至2024年2月28日,完成地质勘察与监测;2)2024年3月1日至2024年4月30日,完成地质灾害防治工程设计;3)2024年5月1日至2024年6月30日,完成地质灾害防治工程施工;4)2024年7月1日至2024年8月31日,完成地质灾害防治设施维护。4.2进度安排5.质量要求及验收标准5.1质量要求1)地质勘察与监测数据准确;2)地质灾害防治工程设计合理;3)地质灾害防治工程施工质量符合国家相关标准;4)地质灾害防治设施维护及时。5.2验收标准1)地质勘察与监测报告符合国家标准;2)地质灾害防治工程设计方案符合国家标准;3)地质灾害防治工程施工质量符合国家标准;4)地质灾害防治设施维护符合国家标准。5.3验收程序1)甲方组织验收;2)乙方配合验收;3)验收合格后,甲方签署验收意见。6.技术支持及服务6.1技术支持内容1)提供地质灾害防治相关技术咨询服务;2)提供地质灾害防治设备、材料的采购建议;3)提供地质灾害防治人员培训。6.2服务内容1)提供地质勘察与监测报告;2)提供地质灾害防治工程设计方案;3)提供地质灾害防治工程施工服务;4)提供地质灾害防治设施维护服务。6.3服务响应时间1)技术咨询服务:接到咨询后24小时内予以响应;2)设备、材料采购建议:接到需求后3个工作日内提供;3)人员培训:接到需求后5个工作日内提供;4)其他服务:按合同约定时间提供。8.违约责任8.1违约情形1)乙方未按合同约定时间完成地质勘察与监测;2)乙方提供的地质灾害防治工程设计方案不合理;3)乙方施工质量不符合国家标准;4)乙方未按合同约定时间完成设施维护;5)甲方未按合同约定时间支付款项;6)双方协商一致解除合同,但一方未履行合同解除程序。8.2违约责任承担1)乙方未按时完成工作,每延迟一日,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金;2)乙方提供的工程设计方案不合理,导致施工质量不符合国家标准,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;3)乙方施工质量不符合国家标准,乙方应立即进行整改,直至符合标准,并赔偿甲方因此遭受的损失;4)乙方未按合同约定时间完成设施维护,每延迟一日,应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金;5)甲方未按合同约定时间支付款项,每延迟一日,应向乙方支付未付款项的0.5%作为违约金;6)双方协商一致解除合同,但一方未履行合同解除程序,违约方应承担因此给对方造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式1)协商;2)调解;3)仲裁;4)诉讼。9.2争议解决机构1)协商:由甲乙双方协商解决;2)调解:由双方共同委托的调解机构进行调解;3)仲裁:由双方共同选择的仲裁机构进行仲裁;4)诉讼:向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决程序1)协商:自争议发生之日起30日内;2)调解:自争议发生之日起60日内;3)仲裁:自争议发生之日起90日内;4)诉讼:自争议发生之日起6个月内。10.合同生效及终止10.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。10.2生效日期本合同自签订之日起生效。10.3终止条件1)合同约定的工期完成;2)合同约定的解除条件成立;3)双方协商一致解除合同;4)依法终止。10.4终止程序1)合同约定的工期完成后,双方签署合同终止确认书;2)合同约定的解除条件成立时,按合同约定程序终止;3)双方协商一致解除合同时,签署解除合同协议书;4)依法终止时,按相关法律法规规定办理。11.合同附件11.1附件清单1)地质勘察报告;2)地质灾害防治工程设计方案;3)施工组织设计;4)地质灾害防治设施维护方案;5)其他相关文件。11.2附件内容附件内容应符合合同约定,由乙方提供。12.合同变更及补充12.1变更程序1)双方协商一致;2)签署变更协议。12.2补充内容补充内容应符合合同约定,由双方共同商定。13.合同解除13.1解除条件1)合同约定的解除条件成立;2)双方协商一致解除合同。13.2解除程序1)合同约定的解除条件成立时,按合同约定程序解除;2)双方协商一致解除合同时,签署解除合同协议书。13.3解除后的责任1)合同解除后,双方应按照合同约定履行各自义务;2)合同解除后,双方应互相退还已收款项。14.其他约定事项14.1合同解释本合同以中文文本为准,如存在歧义,由甲乙双方协商解决。14.2合同生效前事项合同生效前,甲乙双方应按照合同约定履行各自义务。14.3合同未尽事宜处理合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的,根据合同约定提供技术支持、咨询服务、监测服务、鉴定评估等服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式1)技术服务:提供地质勘察、工程设计、施工监理等技术服务;2)咨询服务:提供地质灾害防治政策法规咨询、技术指导等咨询服务;3)监测服务:提供地质灾害监测、预警等监测服务;4)鉴定评估:提供地质灾害鉴定、风险评估等服务。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额1)第三方提供的服务若出现质量问题,应由第三方自行承担相应的法律责任;2)第三方责任限额根据其提供服务的内容和范围,由甲乙双方在合同中约定,并在服务合同中明确;3)若第三方责任限额不足以覆盖因第三方责任造成的损失,甲乙双方可共同向第三方追偿,直至第三方责任限额全部覆盖损失。15.3.2第三方责任划分1)第三方在提供服务过程中,若因自身原因导致损失,第三方应承担全部责任;2)若第三方服务与甲方或乙方责任重叠,则根据责任性质和程度,由甲方、乙方和第三方共同承担;3)第三方在提供服务过程中,若因不可抗力导致损失,第三方不承担责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的工作条件、资料和信息;15.4.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付服务费用;15.4.3第三方有权要求甲乙双方对其提供的服务质量进行监督和检查。15.5第三方介入程序15.5.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致;15.5.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签署服务合同,明确双方权利义务;15.5.3第三方介入期间,甲乙双方应按照合同约定与第三方保持沟通和协作。16.甲乙双方责任16.1甲乙双方应根据本合同约定,配合第三方工作,提供必要的支持和协助;16.2甲乙双方应确保第三方提供的服务符合合同要求,并对其服务质量进行监督和检查;16.3若第三方服务存在质量问题,甲乙双方应及时通知第三方,并要求其整改或承担相应责任。17.第三方介入的合同变更17.1若因第三方介入导致合同内容变更,甲乙双方应协商一致,签署合同变更协议;17.2合同变更协议应明确变更内容、变更后的合同条款以及各方权利义务。18.第三方介入的合同解除18.1若第三方介入期间发生合同约定解除情形,甲乙双方可协商一致解除合同;18.2合同解除后,甲乙双方应按照合同约定处理第三方介入期间产生的债权债务关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.地质勘察报告详细要求:报告应包含地质条件描述、灾害类型分析、防治措施建议等。说明:该报告为地质灾害防治工作的基础,需由有资质的第三方提供。2.地质灾害防治工程设计方案详细要求:方案应包含工程概况、设计依据、防治措施、施工工艺、工程量等。说明:该方案为实施地质灾害防治工作的指导文件,需由有资质的第三方提供。3.施工组织设计详细要求:设计应包含施工方案、施工进度、质量保证措施、安全措施等。4.地质灾害防治设施维护方案详细要求:方案应包含设施维护计划、维护周期、维护内容、维护责任人等。说明:该方案为设施维护工作的指导文件,需由维护单位提供。详细要求:报告应包含工作概况、实施效果、存在问题及改进措施等。6.地质灾害监测报告详细要求:报告应包含监测数据、分析结果、预警信息等。7.争议解决协议详细要求:协议应包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:该协议为解决合同履行过程中争议的依据,需在争议发生时签署。8.合同变更协议详细要求:协议应包含变更内容、变更后的合同条款以及各方权利义务。说明:该协议为合同变更的正式文件,需在合同变更时签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定时间完成地质勘察与监测;违约方提供的地质灾害防治工程设计方案不合理;违约方施工质量不符合国家标准;违约方未按合同约定时间完成设施维护;违约方未按合同约定支付款项;第三方服务存在质量问题;双方协商一致解除合同,但一方未履行合同解除程序。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;第三方服务存在质量问题时,由第三方承担相应的责任,若责任限额不足以覆盖损失,甲乙双方可共同向第三方追偿;双方协商一致解除合同,违约方应承担因此给对方造成的损失。3.示例说明:若乙方未按合同约定时间完成地质勘察与监测,每延迟一日,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金;若第三方提供的工程设计方案不合理,导致施工质量不符合国家标准,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失;若甲方未按合同约定时间支付款项,每延迟一日,应向乙方支付未付款项的0.5%作为违约金。全文完。二零二四年度35KV变电站施工期间地质灾害防治合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.合同签订依据和目的2.1合同签订依据2.2合同目的3.地质灾害防治范围和内容3.1防治范围3.2防治内容3.3防治措施4.施工期间地质灾害防治责任划分4.1双方责任划分4.2各方责任具体内容5.防治工程实施和监督5.1工程实施计划5.2工程实施进度5.3工程实施监督6.质量要求与验收标准6.1质量要求6.2验收标准6.3验收程序7.预算和费用结算7.1预算编制7.2费用结算方式7.3费用支付期限8.合同履行和变更8.1合同履行期限8.2合同变更程序8.3合同解除条件9.违约责任和争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式10.合同生效和终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一:地质灾害防治方案11.2附件二:施工进度表11.3附件三:质量验收标准12.其他约定事项12.1知识产权12.2保密条款12.3合同份数和保管13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.合同附件清单14.1附件一:地质灾害防治方案14.2附件二:施工进度表14.3附件三:质量验收标准第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:电力有限公司(2)乙方:地质灾害防治有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址(1)甲方注册地址:省市区路号(2)乙方注册地址:省市区路号2.合同签订依据和目的2.1合同签订依据(1)根据《中华人民共和国合同法》(2)根据《地质灾害防治条例》2.2合同目的(1)明确双方在35KV变电站施工期间地质灾害防治的权责(2)确保施工安全,减少地质灾害风险3.地质灾害防治范围和内容3.1防治范围(1)35KV变电站施工场地(2)周边500米范围内可能受地质灾害影响的区域3.2防治内容(1)地质调查和评估(2)防治工程设计(3)防治工程实施(4)防治效果监测3.3防治措施(1)地质雷达探测(2)排水系统建设(3)边坡加固(4)监测设备安装4.施工期间地质灾害防治责任划分4.1双方责任划分(1)甲方负责提供施工场地、相关资料及配合乙方工作(2)乙方负责地质灾害防治工程设计、施工及效果监测4.2各方责任具体内容(1)甲方责任(1.1)提供施工场地(1.2)提供相关资料(1.3)配合乙方工作(2)乙方责任(2.1)进行地质调查和评估(2.2)设计防治工程(2.3)实施防治工程(2.4)进行效果监测5.防治工程实施和监督5.1工程实施计划(1)实施进度安排(2)施工方案5.2工程实施进度(1)各阶段施工时间(2)工程进度报告5.3工程实施监督(1)甲方监督(2)第三方监理6.质量要求与验收标准6.1质量要求(1)防治工程符合国家相关规范和标准(2)防治效果明显,确保施工安全6.2验收标准(1)防治工程设计符合规范(2)防治工程实施质量合格(3)防治效果达到预期目标6.3验收程序(1)甲方组织验收(2)乙方提交验收报告(3)第三方机构参与验收8.合同履行和变更8.1合同履行期限(1)合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至2024年度施工结束之日止。(2)具体施工期限以甲方施工计划为准。8.2合同变更程序(1)任何一方要求变更合同内容,应提前30日书面通知对方。(2)双方就变更内容达成一致后,应签订书面变更协议,作为合同附件。8.3合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。(2)一方严重违约,另一方有权解除合同。(3)合同约定的其他解除条件。9.违约责任和争议解决9.1违约责任(1)甲方未按时提供施工场地或相关资料,应向乙方支付违约金。(2)乙方未按时完成防治工程,应向甲方支付违约金。(3)任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。9.2争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同生效和终止10.1合同生效条件(1)双方签署并盖章后生效。(2)合同条款符合法律法规要求。10.2合同终止条件(1)合同履行完毕。(2)合同解除或终止。(3)合同约定的其他终止条件。11.合同附件11.1附件一:地质灾害防治方案(1)防治工程设计图(2)防治工程实施计划11.2附件二:施工进度表(1)施工阶段划分(2)各阶段施工时间11.3附件三:质量验收标准(1)质量要求(2)验收标准12.其他约定事项12.1知识产权(1)双方在合同履行过程中产生的技术成果归各自所有。(2)未经对方同意,不得擅自披露或使用对方的技术成果。12.2保密条款(1)双方应对合同内容保密,未经对方同意不得向第三方泄露。(2)保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。13.合同签署13.1合同签署日期(1)甲方签署日期:____年____月____日(2)乙方签署日期:____年____月____日13.2合同签署地点(1)甲方签署地点:省市区路号(2)乙方签署地点:省市区路号13.3合同签署人(1)甲方签署人:(2)乙方签署人:14.合同附件清单14.1附件一:地质灾害防治方案14.2附件二:施工进度表14.3附件三:质量验收标准第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义(1)本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。(2)第三方应具备相应的资质和条件,能够独立、公正地履行其职责。15.2第三方介入目的(1)提高合同履行的效率和安全性。(2)确保合同条款得到正确执行。(3)协助解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入方式16.1第三方介入程序(1)甲乙双方在合同中约定需要第三方介入的情形。(2)甲乙双方共同选定第三方,并签订相应的合作协议。(3)第三方按照合作协议和本合同的规定履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义(1)本合同所述责任限额,指第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失,甲方和乙方各自承担的限额。(2)责任限额不包括因不可抗力或甲方、乙方自身原因造成的损失。17.2责任限额具体规定(1)第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的直接经济损失,甲方和乙方各自承担不超过合同总金额的5%。(2)第三方在履行合同过程中,因自身原因造成的间接经济损失,甲方和乙方各自承担不超过合同总金额的2%。18.第三方责任界定18.1第三方责任范围(1)第三方在合同约定的范围内,对甲方和乙方的合法权益进行保护。(2)第三方对合同履行的监督和指导。(3)第三方对合同履行过程中出现的争议进行调解。18.2第三方责任免除(1)因不可抗力导致第三方无法履行职责,免除其责任。(2)因甲方或乙方的违约行为导致第三方无法履行职责,免除其责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系(1)第三方应按照本合同和合作协议,对甲方提供的服务和产品进行监督和验收。(2)第三方对甲方提出的合理要求,应予以配合。19.2第三方与乙方的关系(1)第三方应按照本合同和合作协议,对乙方提供的工程和防治措施进行监督和验收。(2)第三方对乙方提出的合理要求,应予以配合。19.3第三方与甲乙双方的关系(1)第三方在履行合同过程中,应保持中立,维护甲乙双方的合法权益。(2)第三方应按照本合同和合作协议,对甲乙双方的争议进行公正、公平的调解。20.第三方介入时的额外条款及说明20.1第三方介入时的费用承担(1)第三方介入的费用,由甲乙双方按照合作协议和本合同的规定分担。(2)第三方介入产生的其他费用,由实际承担方支付。20.2第三方介入时的合同变更(1)甲乙双方可根据第三方介入的需要,对本合同进行必要的变更。(2)变更后的合同,应经甲乙双方和第三方签字盖章后生效。20.3第三方介入时的争议解决(1)第三方介入过程中出现的争议,应由甲乙双方协商解决。(2)协商不成的,可按照本合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:地质灾害防治方案详细要求:包括地质勘察报告、防治工程设计图、防治工程实施方案、监测方案等。说明:此附件是合同履行的重要依据,需详细说明防治措施、工程量、实施步骤和预期效果。2.附件二:施工进度表详细要求:列出各施工阶段的开始和结束日期,以及关键节点的时间安排。说明:此附件用于监控施工进度,确保工程按计划进行。3.附件三:质量验收标准详细要求:列出各项质量标准和验收程序,包括材料、设备、施工质量等。说明:此附件用于确保施工质量符合国家标准和合同要求。4.附件四:第三方合作协议详细要求:包括第三方职责、服务内容、费用支付、保密条款等。说明:此附件用于明确第三方在合同中的角色和责任。5.附件五:费用结算清单详细要求:列出各项费用明细,包括设计费、施工费、监理费等。说明:此附件用于明确费用结算依据和支付方式。6.附件六:争议解决协议详细要求:列出争议解决方式、仲裁机构、仲裁规则等。说明:此附件用于确保争议得到及时、有效的解决。7.附件七:合同变更协议详细要求:列出变更事项、变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明:此附件用于记录合同变更过程和结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时提供施工场地或相关资料。责任认定标准:甲方应向乙方支付违约金,金额为合同总金额的1%。示例说明:若甲方未在合同约定的日期前提供施工场地,乙方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为:乙方未按时完成防治工程。责任认定标准:乙方应向甲方支付违约金,金额为合同总金额的1%。示例说明:若乙方未在合同约定的日期前完成防治工程,甲方有权要求乙方支付违约金。3.违约行为:第三方未能按照协议履行职责。责任认定标准:第三方应承担相应的违约责任,根据协议和合同约定进行赔偿。示例说明:若第三方在履行合同过程中出现重大失误,导致工程延误或质量不达标,应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:一方未按合同约定支付费用。责任认定标准:违约方应向守约方支付违约金,金额为未支付费用总额的2%。示例说明:若乙方未按合同约定支付某笔费用,甲方有权要求乙方支付违约金。5.违约行为:一方泄露合同内容或技术秘密。责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,赔偿对方因泄露造成的损失。示例说明:若甲方泄露乙方技术秘密,乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四年度35KV变电站施工期间地质灾害防治合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同签订日期1.3合同双方名称1.4合同签订地点1.5合同生效日期1.6合同期限1.7合同履行地点1.8合同履行方式2.地质灾害防治目标及要求2.1防治目标2.2防治要求2.3防治范围2.4防治措施3.施工单位责任3.1施工单位资质要求3.2施工单位责任范围3.3施工单位人员配备3.4施工单位现场管理3.5施工单位质量保证4.监理单位责任4.1监理单位资质要求4.2监理单位责任范围4.3监理单位人员配备4.4监理单位现场管理4.5监理单位质量监督5.监测预警系统5.1监测预警系统设置要求5.2监测预警系统运行维护5.3监测预警系统信息报送5.4监测预警系统故障处理6.防治措施实施6.1防治措施实施流程6.2防治措施实施标准6.3防治措施实施时间节点6.4防治措施实施验收7.防治资金管理7.1防治资金来源7.2防治资金使用范围7.3防治资金使用程序7.4防治资金审计8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同附件13.1附件一:地质灾害防治方案13.2附件二:监测预警系统技术规范13.3附件三:防治资金使用明细表14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同解释14.3合同争议解决14.4合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:YD2024011.2合同签订日期:2024年1月1日1.3合同双方名称1.3.1甲方:电力公司1.3.2乙方:地质防治工程有限责任公司1.4合同签订地点:市区街道1.5合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效1.6合同期限:2024年1月1日至2024年12月31日1.7合同履行地点:市区变电站施工区域1.8合同履行方式:乙方负责35KV变电站施工期间的地质灾害防治工作,甲方提供必要的施工条件和协助。2.地质灾害防治目标及要求2.1防治目标:确保35KV变电站施工期间及其周边地区地质灾害发生风险降至最低,保障施工安全和人员生命财产安全。2.2防治要求:严格按照国家相关法律法规和行业标准,制定地质灾害防治方案,实施有效的防治措施。2.3防治范围:35KV变电站施工区域及周边200米范围内。2.4防治措施:包括但不限于地质勘察、监测预警、应急处理、防治工程等。3.施工单位责任3.1施工单位资质要求:乙方应具备地质灾害防治工程专项资质,具备相关防治经验。3.2施工单位责任范围:负责整个施工期间的地质灾害防治工作,包括方案编制、实施、监测、应急处理等。3.3施工单位人员配备:乙方应配备足够的地质防治专业技术人员,包括地质工程师、监测员、施工员等。3.4施工单位现场管理:乙方应建立健全现场管理制度,确保防治措施落实到位。3.5施工单位质量保证:乙方应确保防治工程质量,对防治工程进行定期检查和维护。4.监理单位责任4.1监理单位资质要求:监理单位应具备地质灾害防治工程监理资质,具备相关监理经验。4.2监理单位责任范围:负责对乙方实施防治工作进行全程监督,确保防治措施落实到位。4.3监理单位人员配备:监理单位应配备足够的监理人员,包括监理工程师、监理员等。4.4监理单位现场管理:监理单位应建立健全现场管理制度,确保防治措施落实到位。4.5监理单位质量监督:监理单位应对防治工程进行质量检查,发现问题及时通知乙方整改。5.监测预警系统5.1监测预警系统设置要求:乙方应设置符合国家标准和行业规范的监测预警系统,确保实时监测地质灾害风险。5.2监测预警系统运行维护:乙方应确保监测预警系统正常运行,定期进行维护和检修。5.3监测预警系统信息报送:乙方应将监测预警信息及时报送甲方和监理单位。5.4监测预警系统故障处理:乙方应制定故障处理预案,确保在系统故障时及时恢复监测预警功能。6.防治措施实施6.1防治措施实施流程:乙方应根据防治方案,制定详细的实施流程,确保防治措施有序进行。6.2防治措施实施标准:乙方应按照国家标准和行业标准,实施防治措施,确保防治效果。6.3防治措施实施时间节点:乙方应按照合同约定的时间节点,完成防治措施的各项工作。6.4防治措施实施验收:甲方和监理单位应对防治措施实施情况进行验收,验收合格后方可进入下一阶段施工。8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中的争议;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。8.2争议解决程序:提交仲裁的,应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。8.3争议解决机构:仲裁委员会。9.违约责任9.1违约情形:任何一方未按合同约定履行义务或违反合同规定的行为均构成违约。9.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约责任追究:任何一方发现违约行为,有权要求违约方立即纠正,并承担相应责任。10.合同解除10.1合同解除条件:发生不可抗力事件,导致合同无法履行或履行已无意义;或一方严重违约,另一方提出解除合同。10.2合同解除程序:解除合同需书面通知对方,并按照法律规定程序办理。10.3合同解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定处理未履行完毕的义务。11.合同终止11.1合同终止条件:合同期限届满;合同解除;双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序:合同终止需书面通知对方,并按照法律规定程序办理。11.3合同终止后果:合同终止后,双方应按照合同约定或法律规定处理未履行完毕的义务,并清理债权债务。12.合同变更12.1合同变更条件:因不可抗力或双方协商一致,需要对合同内容进行修改。12.2合同变更程序:变更合同需书面通知对方,并签订书面变更协议。12.3合同变更效力:变更协议经双方签字盖章后生效,与原合同具有同等法律效力。13.合同附件13.1附件一:地质灾害防治方案13.2附件二:监测预警系统技术规范13.3附件三:防治资金使用明细表14.其他约定14.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效。14.2合同解释:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;如有争议,按本合同约定执行。14.3合同争议解决:合同执行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。14.4合同份数及效力:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或其他必要协助的单位或个人。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于地质勘察、监测预警、技术支持、咨询服务等。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方有权根据合同需要选择合适的第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方合作协议:第三方合作协议应包括服务内容、服务标准、费用、保密条款、违约责任等内容。17.第三方责任与权利17.1第三方责任:第三方应按照合作协议的约定,履行其职责,对因其服务引起的任何损失承担相应的责任。17.2第三方权利:第三方有权根据合作协议收取服务费用,并享有合同中约定的权利。18.第三方责任限额18.1责任限额定义:本合同中的责任限额是指第三方在履行合同过程中,对因其疏忽或过失造成的损失承担的最高赔偿

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论