版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市绿化带美化工程劳务分包合同模板本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1发包方2.2承包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程内容与范围4.1绿化带美化工程4.2工程设计要求4.3施工技术要求5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期安排6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量责任7.工程价款与支付方式7.1工程价款7.2支付方式7.3支付期限8.材料供应与采购8.1材料供应8.2材料采购8.3材料验收9.工程安全与环境保护9.1工程安全9.2环境保护10.保险10.1保险种类10.2保险责任10.3保险费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效与终止14.1合同生效14.2合同终止14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“绿化带”指位于城市道路、广场、公园等公共场所的绿化区域。1.1.2“美化工程”指对绿化带进行植物配置、景观设计、设施安装等综合性的改造提升工程。1.1.3“劳务分包”指承包方根据发包方要求,对绿化带美化工程中的特定劳务部分进行分包。1.1.4“本合同”指2004年度城市绿化带美化工程劳务分包合同。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义,如无特殊说明,均按照国家标准和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1发包方2.1.1名称:[发包方全称]2.1.2住所:[发包方住所地址]2.1.3法定代表人:[发包方法定代表人姓名]2.2承包方2.2.1名称:[承包方全称]2.2.2住所:[承包方住所地址]2.2.3法定代表人:[承包方法定代表人姓名]3.工程概况3.1工程名称3.1.1[绿化带美化工程具体名称]3.2工程地点3.2.1[绿化带具体位置]3.3工程规模3.3.1绿化面积:[绿化带面积]3.3.2设计年限:[绿化带设计使用年限]4.工程内容与范围4.1绿化带美化工程4.1.1植物配置:[具体植物种类、数量、配置要求]4.1.2景观设计:[设计风格、布局要求]4.1.3设施安装:[设施种类、数量、安装要求]4.2工程设计要求4.2.1设计标准:[符合国家标准、行业标准]4.2.2设计文件:[提供完整的设计图纸、施工图]4.3施工技术要求4.3.1施工工艺:[具体施工工艺流程]4.3.2施工技术规范:[执行相关技术规范和标准]5.工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1施工阶段划分:[具体施工阶段及对应时间]5.1.2进度节点:[关键进度节点及完成时间]5.2工期安排5.2.1总工期:[合同约定工期]5.2.2各阶段工期:[各施工阶段的工期安排]6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1符合国家标准、行业标准6.1.2达到合同约定的质量要求6.2质量检测6.2.1检测内容:[具体检测项目及标准]6.2.2检测方法:[具体检测方法及设备]6.3质量责任6.3.1承包方负责施工过程中的质量控制6.3.2发包方负责监督工程质量,对不合格工程有权要求返工或赔偿7.工程价款与支付方式7.1工程价款7.1.1工程价款总额:[合同约定的工程价款总额]7.1.2工程价款组成:[具体组成内容,如人工费、材料费、机械费等]7.2支付方式7.2.1预付款:[合同约定预付款比例及支付时间]7.2.2进度款:[合同约定进度款支付比例及支付时间]7.2.3结算款:[合同约定结算款支付比例及支付时间]7.3支付期限7.3.1预付款:[合同约定预付款支付期限]7.3.2进度款:[合同约定进度款支付期限]7.3.3结算款:[合同约定结算款支付期限]8.材料供应与采购8.1材料供应8.1.1发包方负责提供工程所需的全部材料,包括植物、土壤、肥料、绿化设施等。8.1.2材料供应时间:[具体供应时间安排]8.1.3材料验收:[验收标准、程序及责任]8.2材料采购8.2.1承包方负责部分材料的采购,如特殊植物、装饰品等。8.2.2采购流程:[采购申请、审批、采购合同签订等程序]8.3材料验收8.3.1验收标准:[材料质量、数量、规格等验收标准]8.3.2验收程序:[材料到货、检验、记录、报告等程序]8.3.3验收责任:[发包方、承包方双方共同承担验收责任]9.工程安全与环境保护9.1工程安全9.1.1安全责任:[发包方、承包方双方安全责任划分]9.1.2安全措施:[施工现场安全防护措施、安全教育培训等]9.2环境保护9.2.1环境保护要求:[施工现场环境保护标准、措施等]9.2.2环境监测:[定期进行环境监测,确保达标排放]10.保险10.1保险种类10.1.1工程一切险:[保护工程在施工过程中的利益]10.1.2人员意外伤害险:[保障施工人员意外伤害风险]10.2保险责任10.2.1保险范围:[具体保险责任范围]10.2.2保险赔偿:[赔偿标准、程序及责任]10.3保险费用10.3.1保险费率:[根据工程情况及保险种类确定]10.3.2保险费用承担:[发包方、承包方双方共同承担]11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方违约:[未按时完成工程、质量不达标、擅自变更工程等]11.1.2发包方违约:[未按时支付工程款、未提供材料等]11.2违约责任11.2.1承包方违约责任:[赔偿损失、承担违约金等]11.2.2发包方违约责任:[赔偿损失、承担违约金等]11.3违约处理11.3.1违约通知:[违约方应在违约后一定时间内通知对方]11.3.2违约协商:[双方应协商解决违约问题]11.3.3违约仲裁:[协商不成时,可提交仲裁机构仲裁]12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1和解:[双方友好协商解决]12.1.2仲裁:[提交仲裁机构仲裁]12.1.3诉讼:[向人民法院提起诉讼]12.2争议解决程序12.2.1和解程序:[协商解决的具体步骤]12.2.2仲裁程序:[仲裁申请、仲裁审理、仲裁裁决等]12.2.3诉讼程序:[起诉、审理、判决等]12.3争议解决地点12.3.1和解地点:[双方协商确定的地点]12.3.2仲裁地点:[仲裁机构所在地]12.3.3诉讼地点:[合同履行地或被告住所地人民法院]13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1承包方严重违约13.1.2发包方严重违约13.1.3不可抗力因素13.2合同解除程序13.2.1提出解除:[违约方提出解除合同]13.2.2书面通知:[书面通知对方解除合同]13.2.3合同终止:[合同自通知送达之日起解除]13.3合同解除后果13.3.1返还预付款13.3.2结算工程款13.3.3损害赔偿14.合同生效与终止14.1合同生效14.1.1签字盖章:[双方签字盖章之日起生效]14.1.2法定程序:[按照国家法律规定完成合同备案等程序]14.2合同终止14.2.1完成工程:[工程验收合格,合同自然终止]14.2.2合同解除:[根据合同约定或法律规定解除合同]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务或协助的非合同当事人。15.1.2“专业服务”包括但不限于设计、监理、咨询、检验、鉴定等。15.1.3“协助”指为合同履行提供技术支持、资源协调等。15.2责权利划分15.2.1第三方在合同中的地位独立,不承担合同当事人的责任。15.2.2第三方的责任范围限于其专业服务或协助的内容。15.2.3第三方的权利包括收取约定的服务费用和获得合同履行过程中的必要信息。16.第三方介入的引入16.1引入方式16.1.1甲乙双方协商一致,共同决定引入第三方。16.1.2第三方根据其专业能力和服务水平,由甲乙双方共同选定。16.2引入程序16.2.1甲乙双方签订书面协议,明确第三方介入的具体事宜。16.2.2第三方与甲乙双方签订服务协议,约定服务内容、费用、期限等。17.第三方责任限额17.1责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,最高不超过合同价款的[具体比例]。17.1.2超出责任限额的部分,由甲乙双方根据合同约定承担。17.2责任免除17.2.1因不可抗力导致第三方无法履行服务义务,免除其责任。17.2.2第三方在提供专业服务或协助过程中,因甲乙双方提供的信息不准确、不完整或存在误导,导致第三方责任,由甲乙双方承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分18.1.1第三方对甲乙双方承担的责任,限于其专业服务或协助的内容。18.1.2第三方对发包方和承包方承担的责任,限于其与双方签订的服务协议内容。18.2权利划分18.2.1第三方在合同履行过程中的权利,包括收取服务费用、获得必要信息等。18.2.2第三方的权利仅限于服务协议约定的范围内,不得干预甲乙双方的合同履行。19.第三方介入的变更与解除19.1变更19.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。19.1.2变更内容应包括服务内容、费用、期限等。19.2解除19.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方同意,并签订书面解除协议。19.2.2解除原因包括但不限于:第三方无法履行服务义务、服务内容不符合要求等。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入产生的争议,由甲乙双方协商解决。20.1.2协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。20.2争议解决地点20.2.1争议解决地点为[具体地点]。21.第三方介入的保密条款21.1保密内容21.1.1第三方在合同履行过程中获知的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等。21.1.2第三方提供的专业服务或协助过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。21.2保密义务21.2.1第三方对保密内容负有保密义务,不得泄露给任何第三方。21.2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体期限]。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同书要求:双方签字盖章的正式合同文本。说明:合同书的正式副本各一份。2.工程设计图纸及施工图要求:详细的设计图纸和施工图,包括植物配置、景观设计、设施安装等。说明:设计图纸和施工图需符合国家标准和行业标准。3.材料清单及质量检测报告要求:详细的材料清单,包括植物、土壤、肥料、绿化设施等。说明:材料清单需列明材料名称、规格、数量等信息,质量检测报告需证明材料符合质量标准。4.工程进度计划表要求:详细的工程进度计划表,包括各施工阶段的开始和结束时间。说明:进度计划表需明确工程进度节点,便于双方监督和协调。5.工程质量验收报告要求:详细的工程质量验收报告,包括质量检测结果、验收意见等。说明:验收报告需由专业机构出具,证明工程质量符合合同要求。6.保险单据要求:第三方保险公司的保险单据,包括工程一切险和人员意外伤害险。说明:保险单据需证明第三方在合同履行过程中的责任限额。7.第三方服务协议要求:第三方与甲乙双方签订的服务协议,包括服务内容、费用、期限等。说明:服务协议需明确第三方的责任范围和权利义务。8.争议解决协议要求:甲乙双方就争议解决方式达成的协议。说明:争议解决协议需明确争议解决地点、方式和期限。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1承包方未按时完成工程1.2承包方工程质量不达标1.3承包方擅自变更工程1.4发包方未按时支付工程款1.5发包方未提供材料或提供材料不符合要求1.6第三方未履行专业服务或协助义务2.责任认定标准2.1违约行为的认定:根据合同约定、国家标准、行业标准等。2.2责任认定:根据违约行为的严重程度、对合同履行的影响等。3.违约责任认定示例3.1承包方未按时完成工程:承包方应承担违约金,每日按合同价款的[具体比例]计算。3.2承包方工程质量不达标:承包方应返工或赔偿损失,损失赔偿金额根据实际情况确定。3.3承包方擅自变更工程:承包方应承担由此产生的额外费用,并承担相应的责任。3.4发包方未按时支付工程款:发包方应承担违约金,每日按未支付工程款金额的[具体比例]计算。3.5发包方未提供材料或提供材料不符合要求:发包方应承担由此产生的额外费用,并承担相应的责任。3.6第三方未履行专业服务或协助义务:第三方应承担违约责任,赔偿由此产生的损失。全文完。2024年度城市绿化带美化工程劳务分包合同模板1本合同目录一览1.合同双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程工期4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2工程验收标准4.3质量保证措施5.工程价款及支付方式5.1工程价款总额5.2工程价款组成5.3工程价款支付方式5.4预付款5.5进度款5.6结算款5.7保修金6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2工程验收程序6.3验收标准6.4验收不合格的处理7.合同变更及解除7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密范围10.2保密义务10.3违约责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除后的处理12.其他约定事项12.1合同附件12.2其他约定事项13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]第二条工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程总长度、面积等]2.4工程内容[绿化带设计、种植、养护等具体内容]第三条工程分包范围3.1分包工程内容[详细列出分包工程的具体内容,如:绿化种植、地形改造、配套设施安装等]3.2分包工程量[列出各项分包工程的具体数量]3.3分包工程工期[明确分包工程的开始和结束日期]第四条工程质量要求4.1工程质量标准[引用国家或行业标准,明确工程质量的各项指标]4.2工程验收标准[详细列出工程验收的标准和流程]4.3质量保证措施[列出为确保工程质量所采取的措施和责任分配]第五条工程价款及支付方式5.1工程价款总额[明确工程总价款]5.2工程价款组成[详细列出工程价款的具体构成,如:人工费、材料费、机械费等]5.3工程价款支付方式[明确支付方式,如:分期支付、按进度支付等]5.4预付款[明确预付款的比例和支付时间]5.5进度款[明确进度款的支付比例和支付节点]5.6结算款[明确结算款的支付比例和支付时间]5.7保修金[明确保修金的比例和支付时间]第六条工程进度及验收6.1工程进度计划[提供工程进度计划表,包括各个阶段的开始和结束时间]6.2工程验收程序[详细列出工程验收的程序和标准]6.3验收标准[明确工程验收的具体标准]6.4验收不合格的处理[明确验收不合格的处理措施和责任]第七条合同变更及解除7.1合同变更的条件[明确合同变更需要满足的条件]7.2合同变更的程序[详细列出合同变更的具体程序]7.3合同解除的条件[明确合同解除需要满足的条件]7.4合同解除的程序[详细列出合同解除的具体程序]第八条工程变更与调整8.1变更范围8.1.1乙方应在工程实施过程中,如遇设计变更、现场条件变化等原因,应及时向甲方提出书面变更申请。8.1.2任何变更均需经甲方书面批准后方可实施。8.2变更程序8.2.1乙方提出变更申请,应包括变更原因、变更内容、变更对工程进度和价款的影响等。8.2.2甲方收到变更申请后,应在[具体时间]内回复乙方是否批准变更。8.3变更价格8.3.1变更部分的价格将根据实际情况和甲乙双方协商确定。8.3.2变更价格应包含变更部分的人工费、材料费、机械费等。652578第九条不可抗力9.1定义9.1.1不可抗力是指合同签订后,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。9.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。9.2应对措施9.2.1发生不可抗力事件后,乙方应立即通知甲方,并提供相关证明材料。9.2.2双方应协商确定不可抗力事件的影响和恢复工程的时间。652579第十条工程保险10.1甲方责任保险10.1.1甲方应为其工程购买建筑工程一切险和第三者责任险。10.1.2保险金额应不低于合同总价款的[具体比例]。10.2乙方责任保险10.2.1乙方应为其施工人员购买意外伤害险。10.2.2保险金额应不低于[具体金额]。652580第十一条工程竣工与验收11.1竣工条件11.1.1工程按设计文件和施工合同约定完成,并满足合同约定的质量标准。11.1.2工程完成后的[具体时间]内,乙方应向甲方提交竣工报告。11.2验收程序11.2.1甲方组织验收组对工程进行验收。11.2.2验收组应按照合同约定的标准进行验收。11.3验收不合格11.3.1验收不合格的部分,乙方应在[具体时间]内进行整改。11.3.2整改后的工程需重新验收,直至合格。652581第十二条工程保修12.1保修期限12.1.1乙方应对工程提供[具体期限]的免费保修服务。12.2保修内容12.2.1乙方应保修工程在保修期内出现的质量问题。12.3保修责任12.3.1乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题。12.3.2保修期内,乙方应及时响应甲方的保修要求,并提供必要的维修服务。652582第十三条合同解除13.1解除条件13.1.1合同一方严重违约,另一方有权解除合同。13.1.2发生不可抗力事件,且双方无法继续履行合同时,合同自动解除。13.2解除程序13.2.1解除合同前,双方应协商一致。13.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程和未结算款项。652583第十四条违约责任14.1违约情形14.1.1乙方未按时完成工程或工程质量不合格。14.1.2甲方未按时支付工程款。14.2违约责任承担14.2.1违约方应按照合同约定承担违约责任。14.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。14.3违约责任处理14.3.1双方应友好协商解决违约责任问题。14.3.2协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,因特定目的而介入合同关系的独立法人、非法人组织或个人。1.2第三方可能包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、仲裁机构、调解机构等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同的顺利执行,提高工程质量,解决合同争议,或实现其他合同目的。第三条第三方责任限额3.1.1第三方因自身原因导致的违约责任,其赔偿金额不得超过[具体金额]。3.1.2第三方在执行合同过程中因过失导致的损失,其赔偿责任由其自身承担。3.1.3第三方在执行合同过程中因不可抗力导致的损失,其责任免除。第四条第三方介入程序4.1第三方介入应经甲乙双方协商一致,并书面通知对方。4.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。4.3第三方介入后,应遵守本合同的约定,并积极配合甲乙双方的工程管理。第五条第三方权利与义务5.1第三方在合同中的权利:5.1.1获得合同执行所需的必要信息和资料。5.1.2参与合同执行过程中的监督和检查。5.1.3享有合同约定的报酬和其他利益。5.2第三方在合同中的义务:5.2.1按照合同约定履行职责,确保工程质量和进度。5.2.2维护甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的利益。5.2.3对其执行合同过程中获取的信息负有保密义务。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:6.1.1第三方对甲方负有报告和配合义务。6.1.2第三方应按照甲方的要求,对工程进行监督和检查。6.2第三方与乙方的关系:6.2.1第三方对乙方负有监督和指导义务。6.2.2第三方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。6.3第三方与甲乙双方的关系:6.3.1第三方应同时遵守本合同对甲乙双方的要求。6.3.2第三方应维护甲乙双方的合法权益,不得偏袒任何一方。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方协商解决。7.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构或人民法院解决。第八条第三方介入的合同解除8.1第三方严重违约或违反保密义务,甲乙双方有权解除与第三方的协议。8.2第三方介入的协议解除后,甲乙双方应按照本合同约定处理剩余工程和未结算款项。第九条第三方介入的合同终止9.1第三方介入的合同终止后,第三方应立即退出合同关系。9.2第三方退出合同关系后,甲乙双方应按照本合同约定处理剩余工程和未结算款项。第十条第三方介入的合同附件10.1第三方介入的合同附件包括但不限于第三方介入协议、第三方资质证明文件等。第十一条本修正条款的生效与解释11.1本修正条款自双方签字盖章之日起生效。11.2本修正条款与本合同具有同等法律效力。11.3本修正条款的解释权归甲乙双方共同所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方的身份证明文件要求:提供甲乙双方的身份证明文件,包括但不限于营业执照、法人代表身份证明、法人授权委托书等。说明:用于证明甲乙双方的合法主体资格。2.工程图纸及设计文件要求:提供完整的工程图纸及设计文件,包括但不限于施工图、设计说明书等。说明:用于指导工程实施和验收。3.工程预算及报价单要求:提供详细的工程预算及报价单,包括但不限于人工费、材料费、机械费等。说明:用于确定工程价款和支付方式。4.工程进度计划表要求:提供详细的工程进度计划表,包括但不限于各个阶段的开始和结束时间。说明:用于监控工程进度和确保工程按时完成。5.工程验收报告要求:提供工程验收报告,包括但不限于验收日期、验收人员、验收结果等。说明:用于证明工程已按合同约定完成。6.工程变更单要求:提供工程变更单,包括但不限于变更原因、变更内容、变更价格等。说明:用于记录工程变更情况。7.工程结算报告要求:提供工程结算报告,包括但不限于结算日期、结算金额、结算依据等。说明:用于确定工程最终结算金额。8.第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,包括但不限于第三方名称、职责、权利、义务等。说明:用于明确第三方在合同中的地位和作用。9.保险单要求:提供甲乙双方及第三方的保险单,包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。说明:用于证明甲乙双方及第三方已购买相应保险。10.其他相关文件要求:提供其他可能涉及合同执行的相关文件。说明:根据实际情况提供。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按时完成工程或工程质量不合格1.2甲方未按时支付工程款1.3第三方未履行合同约定的职责1.4双方未按合同约定进行工程变更或解除合同2.责任认定标准2.1乙方未按时完成工程或工程质量不合格责任认定:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若乙方延迟完成工程,每延迟一天,应支付[具体金额]的违约金。2.2甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若甲方延迟支付工程款,每延迟一天,应支付[具体金额]的违约金。2.3第三方未履行合同约定的职责责任认定:第三方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若第三方未按约定提供监理服务,每延迟一天,应支付[具体金额]的违约金。2.4双方未按合同约定进行工程变更或解除合同责任认定:双方均应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:若双方未按约定进行工程变更,每延迟一天,应支付[具体金额]的违约金。全文完。2024年度城市绿化带美化工程劳务分包合同模板2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同签订时间及地点2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及内容2.3工程质量标准3.合同工期3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工期延误及违约责任4.劳务分包范围4.1劳务分包内容4.2劳务分包方式4.3劳务分包人员要求5.劳务分包费用5.1劳务分包费用总额5.2费用支付方式及时间5.3费用调整及结算6.质量要求及验收6.1质量标准6.2验收程序及标准6.3质量纠纷处理7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理及责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密义务及责任9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项14.1其他约定内容14.2其他约定效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:市城市绿化管理局地址:市区街道号乙方:园林绿化工程有限公司地址:市区街道号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:联系电话:138xxxx5678乙方法定代表人:联系电话:139xxxx56781.3合同签订时间及地点合同签订时间:2024年3月10日合同签订地点:市城市绿化管理局会议室2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称:2024年度城市绿化带美化工程工程地点:市区2.2工程规模及内容工程规模:共涉及条城市绿化带,总面积平方米工程内容:绿化带修剪、补种、施肥、病虫害防治等2.3工程质量标准工程质量标准:符合国家相关绿化工程施工及验收规范3.合同工期3.1工程开工时间工程开工时间:2024年3月15日3.2工程竣工时间工程竣工时间:2024年6月30日3.3工期延误及违约责任如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于日劳务分包费用%的违约金。4.劳务分包范围4.1劳务分包内容绿化带修剪、补种、施肥、病虫害防治等4.2劳务分包方式乙方根据甲方提供的绿化带实际情况,自行组织人员进行劳务分包4.3劳务分包人员要求劳务分包人员应具备相关绿化工程技能,且身体健康,无违法犯罪记录5.劳务分包费用5.1劳务分包费用总额劳务分包费用总额为万元5.2费用支付方式及时间甲方分三次支付劳务分包费用,具体支付时间及比例如下:(1)开工前支付30%(2)工程进行到50%时支付30%(3)工程竣工验收合格后支付40%5.3费用调整及结算如因政策调整、物价上涨等原因导致劳务分包费用发生变动,双方应协商一致后进行调整,最终结算以调整后的费用为准。6.质量要求及验收6.1质量标准绿化带美化工程应达到整洁、美观、生态、环保的要求6.2验收程序及标准(1)乙方在工程完成后,向甲方提交验收申请(2)甲方组织专业人员对工程进行验收,验收合格后方可支付剩余费用6.3质量纠纷处理如验收不合格,乙方应在接到验收不合格通知后日内进行整改,整改合格后重新提交验收申请。如整改后仍不合格,甲方有权解除合同,乙方应承担相应的违约责任。8.保密条款8.1保密内容本合同签订后,双方应保守对方商业秘密,包括但不限于技术秘密、经营信息、客户名单等。8.2保密义务及责任双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。违反保密义务的,应承担相应的法律责任。9.违约责任9.1违约行为及认定(1)乙方未按约定时间完成工程;(2)乙方提供的劳务人员不符合要求;(3)乙方未达到约定的工程质量标准;(4)乙方泄露甲方商业秘密;(5)乙方未按约定支付费用。9.2违约责任承担(1)乙方违约,应向甲方支付违约金,违约金数额为合同总金额的%;(2)因乙方违约导致甲方损失的,乙方应承担赔偿责任;(3)甲方有权解除合同,并要求乙方承担因解除合同而产生的损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在接到争议通知之日起日内提出书面解决方案;(2)如协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。11.合同解除11.1合同解除条件(1)乙方严重违约;(2)乙方无法继续履行合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序(1)甲方提出解除合同,应提前日书面通知乙方;(2)合同解除后,乙方应立即停止工作,并按约定退还已支付的费用。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。13.合同附件13.1附件清单附件1:工程量清单附件2:工程质量标准附件3:劳务分包人员名单附件4:其他相关文件13.2附件内容附件内容应与本合同一致,作为合同组成部分。14.其他约定事项14.1其他约定内容本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定效力本合同其他约定内容具有同等法律效力,与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指第三方,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、保险方、仲裁方等,以及任何根据合同约定或双方协商需要引入的其他第三方。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效执行,提高工程质量,保障各方合法权益,以及协助解决合同履行过程中的争议。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方均可向对方提出引入第三方的申请,并说明介入理由和预期目标。16.2介入同意对方应在接到介入申请之日起日内答复是否同意引入第三方。如同意,双方应共同与第三方签订相应协议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时,对甲乙双方承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方的资质、能力、经验等因素,由甲乙双方在第三方协议中明确约定。18.第三方权利义务18.1第三方权利(1)第三方有权根据合同约定和自身职责,对甲乙双方的行为进行监督;(2)第三方有权根据合同约定,提出意见和建议;(3)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2第三方义务(1)第三方应按照合同约定,独立、公正地履行职责;(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 教科版二年级上册科学期末测试卷带答案(模拟题)
- 传统与现代的融合小微餐饮企业发展趋势
- 农业生态保护与农村经济协调发展
- 创新教育技术在中小学的实践与探索
- 产品召回策略与企业风险管理的关联性分析
- 污水站安全培训
- 2025饭店餐厅餐馆转让合同
- 2025农村合作社土地流转合同范本
- 企业形象塑造与客户服务技巧的关系
- 2024年天然气汽车泄漏报警器项目立项申请报告模稿
- 糖果行业大数据分析-洞察分析
- 往来冲账合同范例
- 工装垫资合同范例
- 人教版九年级化学上册期末复习计算题巩固(含答案)
- 湖北省荆门市(2024年-2025年小学六年级语文)统编版质量测试(上学期)试卷及答案
- 2022年四川省眉山市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试专项训练题试卷(3)含答案
- 重庆第二师范学院《管理学导论》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 土木工程CAD-终结性考核-国开(SC)-参考资料
- 2024年医院法律法规培训:提升医务人员法律意识
- 种植槟榔合作合同模板
- 医药销售培训课程
评论
0/150
提交评论