2024全新洗浴会所装修工程预算合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024全新洗浴会所装修工程预算合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式1.4双方法定代表人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程类型2.4工程规模2.5工程工期3.工程预算编制依据3.1预算编制依据文件3.2预算编制依据标准3.3预算编制依据价格4.工程预算内容4.1主体结构工程4.1.1模板工程4.1.2钢筋工程4.1.3混凝土工程4.2电气工程4.2.1低压配电系统4.2.2照明系统4.2.3照明灯具4.2.4电缆4.2.5接地装置4.3水暖工程4.3.1给水系统4.3.2排水系统4.3.3热水系统4.3.4暖气系统4.4防水工程4.4.1地下室防水4.4.2地面防水4.5装饰装修工程4.5.1地面装修4.5.2墙面装修4.5.3天花板装修4.5.4涂饰工程4.5.5瓷砖工程4.5.6木制品工程4.5.7镜面工程4.5.8窗帘工程4.6设备安装工程4.6.1冷暖设备4.6.2通风设备4.6.3电梯设备4.6.4消防设备5.工程预算金额5.1总预算金额5.2分项预算金额5.3人工费5.4材料费5.5机械费5.6管理费5.7利润6.预算调整6.1预算调整范围6.2预算调整程序6.3预算调整责任7.工程变更7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程变更责任8.工程验收8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程验收责任9.付款方式9.1预付款9.2进度款9.3验收款9.4结算款10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约责任种类11.2违约责任承担12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止责任14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同附件14.3合同份数14.4合同变更14.5其他约定第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方：洗浴会所乙方：装饰工程有限公司1.2双方地址甲方：市区路号乙方：市区路号1.3双方联系方式甲方联系人：联系电话：138xxxx5555乙方联系人：联系电话：139xxxx66661.4双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：赵六第二条工程概况2.1工程名称洗浴会所装修工程2.2工程地点市区路号2.3工程类型洗浴会所装修工程2.4工程规模占地面积：1000平方米，建筑面积：800平方米2.5工程工期自2024年1月1日起至2024年6月30日止，共计180天第三条工程预算编制依据3.1预算编制依据文件《中华人民共和国建筑法》、《建设工程工程量清单计价规范》等3.2预算编制依据标准《建筑装饰装修材料价格行情》、《市建筑装饰装修工程预算定额》等3.3预算编制依据价格材料价格以2024年1月1日市场价格为准，人工费按《市建筑装饰装修工程人工费用标准》执行第四条工程预算内容4.1主体结构工程4.1.1模板工程模板工程量：200平方米，模板费用：2万元4.1.2钢筋工程钢筋工程量：50吨，钢筋费用：5万元4.1.3混凝土工程混凝土工程量：300立方米，混凝土费用：6万元4.2电气工程4.2.1低压配电系统配电系统费用：1万元4.2.2照明系统照明系统费用：3万元4.2.3照明灯具照明灯具费用：2万元4.2.4电缆电缆费用：1.5万元4.2.5接地装置接地装置费用：0.5万元4.3水暖工程4.3.1给水系统给水系统费用：1.5万元4.3.2排水系统排水系统费用：1万元4.3.3热水系统热水系统费用：2万元4.3.4暖气系统暖气系统费用：1.5万元4.4防水工程4.4.1地下室防水地下室防水费用：1.5万元4.4.2地面防水地面防水费用：1万元4.5装饰装修工程4.5.1地面装修地面装修费用：4万元4.5.2墙面装修墙面装修费用：3万元4.5.3天花板装修天花板装修费用：2万元4.5.4涂饰工程涂饰工程费用：1.5万元4.5.5瓷砖工程瓷砖工程费用：3万元4.5.6木制品工程木制品工程费用：2万元4.5.7镜面工程镜面工程费用：1万元4.5.8窗帘工程窗帘工程费用：0.5万元4.6设备安装工程4.6.1冷暖设备冷暖设备费用：2万元4.6.2通风设备通风设备费用：1万元4.6.3电梯设备电梯设备费用：3万元4.6.4消防设备消防设备费用：1.5万元第五条工程预算金额5.1总预算金额工程预算总金额为：50万元5.2分项预算金额具体分项预算金额见第四条工程预算内容5.3人工费人工费为：10万元5.4材料费材料费为：25万元5.5机械费机械费为：5万元5.6管理费管理费为：5万元5.7利润利润为：5万元第六条预算调整6.1预算调整范围因设计变更、材料价格波动等原因导致工程预算金额发生变化时，可进行预算调整6.2预算调整程序预算调整需经双方协商一致，并在合同中明确调整后的预算金额6.3预算调整责任因设计变更导致的预算调整，由设计方承担相应责任；因材料价格波动导致的预算调整，由乙方承担相应责任第七条工程变更7.1工程变更范围在工程实施过程中，如需对工程进行变更，包括但不限于设计变更、工程量变更等7.2工程变更程序工程变更需经双方协商一致，并在合同中明确变更后的工程内容和费用7.3工程变更责任因设计变更导致的工程变更，由设计方承担相应责任；因工程量变更导致的工程变更，由乙方承担相应责任第八条工程验收8.1工程验收标准工程验收应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》进行8.2工程验收程序工程验收分为隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收三个阶段8.2.1隐蔽工程验收在隐蔽工程施工前，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序8.2.2分部分项工程验收每个分部分项工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可进入下一分部分项工程8.2.3竣工验收工程全部完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，甲方应在收到报告后15日内组织验收8.3工程验收责任8.3.1甲方责任甲方应按时参加工程验收，并对验收结果负责8.3.2乙方责任乙方应保证工程质量，对验收不合格的工程进行整改，直至合格第九条付款方式9.1预付款合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价的20%作为预付款9.2进度款工程每完成30%的工程量，乙方提交付款申请，甲方应在收到申请后10个工作日内支付相应的进度款9.3验收款工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的60%作为验收款9.4结算款工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的15%作为结算款9.5保修金合同签订后，甲方支付乙方合同总价的5%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还第十条争议解决10.1争议解决方式发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序提交仲裁的，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行第十一条违约责任11.1违约责任种类包括但不限于工期延误、质量不合格、付款延误等11.2违约责任承担11.2.1工期延误乙方每延误一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金11.2.2质量不合格乙方应对不合格工程进行返工，并承担由此产生的费用11.2.3付款延误甲方每延误一天，应向乙方支付应付款项的0.1%作为违约金第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1乙方严重违约12.1.2甲方严重违约12.1.3不可抗力12.2合同解除程序12.2.1乙方严重违约甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任12.2.2甲方严重违约乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任12.2.3不可抗力发生不可抗力事件时，双方应协商解决，协商不成的，可解除合同12.3合同解除责任12.3.1乙方严重违约甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任12.3.2甲方严重违约乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任12.3.3不可抗力双方均不承担违约责任第十三条合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕13.1.2合同解除13.1.3双方协商一致13.2合同终止程序13.2.1合同履行完毕双方应在合同终止后15日内办理合同终止手续13.2.2合同解除双方应在合同解除后15日内办理合同终止手续13.2.3双方协商一致双方应在协商一致后15日内办理合同终止手续13.3合同终止责任13.3.1合同履行完毕双方均不承担合同终止责任13.3.2合同解除双方均不承担合同解除责任13.3.3双方协商一致双方均不承担合同终止责任第十四条合同生效及其他14.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、预算书、变更记录等14.3合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力14.4合同变更本合同如有变更，应以书面形式进行，并经双方签字盖章14.5其他约定本合同未尽事宜，由双方另行协商解决第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、检测或其他协助的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的质量、进度和安全性，提高工程管理水平，降低风险。16.第三方介入类型16.1监理方监理方负责对工程的进度、质量、安全进行监督管理，确保工程按照合同约定执行。16.2设计方设计方负责对工程进行设计，确保设计符合合同要求和国家规范。16.3材料供应商材料供应商提供符合合同约定的建筑材料，确保材料质量。16.4施工单位施工单位负责工程的施工，确保工程按照设计图纸和合同要求完成。17.第三方介入程序17.1第三方选择甲乙双方协商确定第三方，并签订相关协议。17.2第三方职责第三方应在合同约定的时间内，履行其职责，并向甲乙双方提供相应的报告和证明材料。18.第三方责任限额18.1责任范围第三方责任限于其提供的专业服务、咨询、监督、检测或其他协助范围内。18.2责任限额18.2.1监理方监理方对工程质量、进度、安全等方面的责任限额，不得超过合同总价的5%。18.2.2设计方设计方对设计错误导致的质量问题，责任限额不得超过合同总价的5%。18.2.3材料供应商材料供应商对材料质量问题，责任限额不得超过合同总价的5%。18.2.4施工单位施工单位对施工质量问题，责任限额不得超过合同总价的5%。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲乙双方与第三方甲乙双方与第三方之间应签订独立协议，明确各自的权利、义务和责任。19.2第三方与施工单位第三方对施工单位的监督、管理职责，应在合同中明确，并取得施工单位同意。19.3第三方与材料供应商第三方对材料供应商的监督、管理职责，应在合同中明确，并取得材料供应商同意。20.第三方介入时的额外条款及说明20.1通知义务甲乙双方在确定第三方后，应立即通知对方，并提交第三方协议和相关资质证明。20.2第三方变更如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并重新签订相关协议。20.3第三方费用第三方费用由甲乙双方按约定承担，并在合同中明确。20.4第三方违约责任如第三方违约，甲乙双方有权解除与第三方的协议，并要求第三方承担违约责任。20.5第三方保密义务第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。20.6第三方独立责任第三方对本合同履行的责任，独立于甲乙双方，第三方不得将责任转嫁给甲乙双方。20.7第三方介入对合同履行的影响第三方介入不影响本合同的履行，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的义务。20.8第三方介入的争议解决第三方介入产生的争议，按照本合同约定的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求和说明：包含建筑、结构、电气、水暖等专业的施工图纸，需符合国家相关标准和规范。2.预算书详细要求和说明：包括工程量清单、分项工程预算、材料价格、人工费、机械费等，需详细列出各项费用及依据。3.变更记录详细要求和说明：记录工程实施过程中的设计变更、工程量变更等，需注明变更原因、变更内容、变更金额等。4.工程验收报告详细要求和说明：包括分部分项工程验收报告、隐蔽工程验收报告、竣工验收报告，需详细记录验收结果。5.付款申请及凭证详细要求和说明：包括进度款申请、验收款申请、结算款申请等，需提供相关发票、收据等付款凭证。6.施工日志详细要求和说明：记录工程实施过程中的施工进度、质量、安全等情况，需每日记录。7.材料进场检验报告详细要求和说明：记录材料进场时的检验情况，包括材料质量、数量、规格等，需有检验员签字。8.施工现场安全管理记录详细要求和说明：记录施工现场的安全管理措施、安全事故、整改措施等，需每日记录。9.人力资源配置表详细要求和说明：记录施工现场的劳动力配置情况，包括人员姓名、工种、岗位等。10.机械设备使用记录详细要求和说明：记录施工现场的机械设备使用情况，包括设备名称、型号、使用时间等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程。责任认定标准：乙方每延误一天，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。示例：若合同约定工期为180天，乙方实际完成工期为190天，则乙方应支付10天的违约金。2.质量不合格违约行为：乙方施工的工程质量不符合合同约定或国家相关标准。责任认定标准：乙方应对不合格工程进行返工，并承担由此产生的费用。示例：若甲方发现乙方施工的墙面涂料质量不合格，乙方需进行返工，并承担返工费用。3.付款延误违约行为：甲方未按合同约定时间支付款项。责任认定标准：甲方每延误一天，应向乙方支付应付款项的0.1%作为违约金。示例：若合同约定甲方应在收到付款申请后10个工作日内支付进度款，甲方实际支付时间为第15个工作日，则甲方需支付5天的违约金。4.材料质量问题违约行为：材料供应商提供的材料质量不符合合同约定。责任认定标准：材料供应商应承担相应的责任，如更换不合格材料或赔偿损失。示例：若材料供应商提供的瓷砖质量不合格，供应商需更换不合格材料或赔偿甲方损失。5.施工现场安全事故违约行为：乙方在施工现场发生安全事故。责任认定标准：乙方应承担事故责任，包括赔偿损失、支付罚款等。示例：若施工现场发生人员伤亡事故，乙方需承担相应的赔偿责任。6.保密违规违约行为：第三方泄露甲乙双方的商业秘密。责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任，包括赔偿损失、支付罚款等。示例：若监理方泄露甲方商业秘密，监理方需承担相应的赔偿责任。全文完。2024全新洗浴会所装修工程预算合同范本1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及地点1.3项目名称及地点1.4项目概况1.5装修工程内容及范围1.6装修工程预算及费用构成1.7工程进度安排及节点1.8付款方式及时间节点1.9保修期限及维修责任1.10违约责任及争议解决方式1.11合同生效及终止条件1.12合同附件及补充条款1.13合同签署及生效日期1.14合同解除及终止程序第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.3甲方名称：____________________1.1.4甲方地址：____________________1.1.5甲方联系人：____________________1.1.6甲方联系电话：____________________1.1.7乙方名称：____________________1.1.8乙方地址：____________________1.1.9乙方联系人：____________________1.1.10乙方联系电话：____________________第二条合同签订日期及地点2.1本合同签订日期为：____________________2.2本合同签订地点为：____________________第三条项目名称及地点3.1项目名称：2024全新洗浴会所装修工程3.2项目地点：____________________第四条项目概况4.1装修工程规模：____________________4.2装修工程类型：____________________4.3装修工程预算：人民币____________________元4.4装修工程内容：____________________第五条装修工程内容及范围5.1.1室内装修：____________________5.1.2设备安装：____________________5.1.3零星工程：____________________5.2装修工程范围：____________________第六条装修工程预算及费用构成6.1装修工程预算为人民币____________________元，具体费用构成如下：6.1.1材料费：人民币____________________元6.1.2人工费：人民币____________________元6.1.3施工机械使用费：人民币____________________元6.1.4管理费：人民币____________________元6.1.5其他费用：人民币____________________元第七条工程进度安排及节点7.1工程开工日期：____________________7.2工程竣工日期：____________________7.3工程进度节点：7.3.1设计阶段：____________________7.3.2材料采购阶段：____________________7.3.3施工阶段：____________________7.3.4验收阶段：____________________第八条付款方式及时间节点8.1付款方式：本合同款项采用分期付款的方式，具体付款时间节点如下：8.1.1预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；8.1.2进度款：工程每完成一个进度节点，甲方支付相应进度款的30%；8.1.3验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同总价款的40%；8.1.4竣工结算款：工程竣工结算后，甲方支付剩余合同总价款的30%。第九条保修期限及维修责任9.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量提供为期一年的保修服务；9.2维修责任：9.2.1在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责无偿维修；9.2.2保修期内，如因甲方使用不当或第三方原因导致工程损坏，乙方应提供维修服务，但维修费用由甲方承担；9.2.3保修期满后，如需维修，乙方应提供维修服务，但甲方需支付合理费用。第十条违约责任及争议解决方式10.1违约责任：10.1.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任；10.1.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为本合同总价款的10%；10.1.3如违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。10.2争议解决方式：10.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议；10.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及终止条件11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效；11.2合同终止条件：11.2.1合同约定的工程内容全部完成并经甲方验收合格；11.2.2双方协商一致解除合同；11.2.3因不可抗力导致合同无法履行；11.2.4本合同约定的其他终止条件。第十二条合同附件及补充条款12.1本合同附件包括：12.1.1工程图纸；12.1.2材料清单；12.1.3施工组织设计；12.1.4其他相关文件。12.2本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同签署及生效日期13.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；13.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同解除及终止程序14.1合同解除程序：14.1.1双方协商一致解除合同，应签订书面解除协议；14.1.2因不可抗力导致合同无法履行，任何一方有权解除合同，但应立即通知对方；14.2合同终止程序：14.2.1合同约定的终止条件成就时，合同自动终止；14.2.2双方协商一致终止合同，应签订书面终止协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为项目提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立第三方机构或个人。1.2.1工程监理公司；1.2.2设计咨询机构；1.2.3材料供应商；1.2.4质量检测机构；1.2.5法律顾问；1.2.6其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致项目延误、成本增加或质量不合格等违约行为，应承担相应的违约责任。2.2.1第三方的责任范围；2.2.2第三方的违约责任；2.2.3第三方的赔偿限额。第三条第三方介入程序3.1.1第三方的选择和确定；3.1.2第三方的职责和权限；3.1.3第三方的服务内容和标准；3.1.4第三方的报酬及支付方式。第四条第三方职责及权利4.1.1对工程进度、质量、安全等进行监督；4.1.2对材料、设备进行检查和验收；4.1.3对设计、施工提出合理化建议；4.1.4对合同履行情况进行评估和报告。4.2.1要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；4.2.2对甲方和乙方违反合同的行为提出异议；4.2.3享有合同约定的报酬。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为独立合同关系，第三方不参与甲乙双方的内部权益分配。5.2第三方在履行职责过程中，应保持中立地位，不得偏袒任何一方。5.3第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过合同约定的争议解决方式解决。第六条第三方介入后的合同调整6.1.1调整后的合同条款；6.1.2调整后的合同生效日期；6.1.3调整后的合同履行期限。第七条第三方介入后的变更管理7.1.1变更申请：第三方提出变更申请，甲乙双方进行审议；7.1.2变更评估：评估变更对项目进度、成本、质量的影响；7.1.3变更批准：经甲乙双方协商一致，批准变更；7.1.4变更实施：按照变更批准内容实施变更。第八条第三方介入后的风险管理8.1.1第三方能力不足；8.1.2第三方行为不当；8.1.3第三方违约；8.1.4项目变更带来的风险。第九条第三方介入后的监督与考核9.1甲乙双方应定期对第三方的工作进行监督和考核，确保第三方按照合同约定履行职责。9.2.1工作进度；9.2.2工作质量；9.2.3工作效率；9.2.4遵守合同情况。第十条第三方介入后的信息共享10.1甲乙双方应与第三方建立有效的信息共享机制，确保项目信息的及时传递和共享。10.2.1项目进度；10.2.2质量情况；10.2.3成本变化；10.2.4其他重要信息。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：提供详细的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图、设备布置图等，确保图纸的准确性和完整性。说明：工程图纸是施工的依据，必须清晰、准确，以便施工人员正确理解设计意图。2.材料清单详细要求：列出所有工程所需材料的名称、规格、型号、数量、产地等信息。说明：材料清单是采购和施工的重要依据，确保材料的质量和数量符合要求。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工工艺、施工顺序、施工方法、施工进度计划等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，确保施工过程的合理性和效率。4.合同签订文件详细要求：包括合同文本、签字盖章的合同副本、双方的身份证明等。说明：合同签订文件是合同的正式文件，证明合同的成立和有效性。5.付款凭证详细要求：包括预付款、进度款、验收款等付款的银行转账记录或收据。说明：付款凭证是合同履行的证明，确保付款的准确性和及时性。6.工程验收报告详细要求：包括验收日期、验收结果、验收人签字等。说明：工程验收报告是工程竣工的证明，确保工程的质量符合要求。7.质量检测报告详细要求：包括检测项目、检测方法、检测结果等。说明：质量检测报告是保证工程质量的依据，确保材料、设备等符合国家标准。8.工程变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更日期、变更影响等。说明：工程变更记录是管理变更的记录，确保变更的合理性和可控性。9.保修记录详细要求：包括保修项目、保修期限、保修内容等。说明：保修记录是保证工程长期使用质量的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按约定时间完成工程；施工方使用不合格的材料或设备；施工方未按设计图纸施工；甲方未按约定时间支付款项；乙方未按约定完成设计或监理工作；第三方未按约定履行职责。2.责任认定标准：施工方违约：根据违约程度，扣除相应工程款，并承担违约责任；甲方违约：按逾期付款天数支付违约金，并承担相应的经济损失；乙方违约：根据违约情况，暂停或终止合同，并承担违约责任；第三方违约：根据违约情况，解除合同，并承担违约责任。3.示例说明：施工方未按约定时间完成工程，导致工程延误，甲方有权要求施工方支付违约金，并承担因延误造成的额外损失；甲方未按约定时间支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并可能暂停工程进度；第三方未按约定履行职责，导致工程进度受到影响，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。全文完。2024全新洗浴会所装修工程预算合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息1.3合同签订时间与地点1.4合同编号2.项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目投资总额2.5项目工期2.6项目设计要求3.装修工程范围及内容3.1设计阶段3.2施工阶段3.3验收阶段3.4装修材料及设备4.预算编制原则及依据4.1预算编制原则4.2预算编制依据4.3预算编制方法5.预算明细及费用组成5.1设计费用5.2材料费用5.3人工费用5.4施工费用5.5管理费用5.6其他费用6.预算调整及变更6.1预算调整原则6.2预算调整程序6.3预算变更流程7.付款方式及进度7.1付款方式7.2付款进度7.3付款期限7.4付款条件8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除与终止10.1合同解除情形10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同生效日期12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同附件及补充协议13.1附件清单13.2补充协议14.其他约定事项14.1合同未尽事宜14.2争议解决补充条款14.3合同解除与终止补充条款第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息甲方名称：_______甲方法定代表人：_______甲方地址：_______甲方联系方式：_______1.2合同乙方信息乙方名称：_______乙方法定代表人：_______乙方地址：_______乙方联系方式：_______1.3合同签订时间与地点签订时间：_______签订地点：_______1.4合同编号合同编号：_______2.项目背景及概述2.1项目名称项目名称：_______2.2项目地点项目地点：_______2.3项目面积项目面积：_______平方米2.4项目投资总额项目投资总额：_______元2.5项目工期项目工期：_______个月2.6项目设计要求设计要求：_______3.装修工程范围及内容3.1设计阶段设计阶段包括：_______3.2施工阶段施工阶段包括：_______3.3验收阶段验收阶段包括：_______3.4装修材料及设备装修材料及设备清单：_______4.预算编制原则及依据4.1预算编制原则预算编制原则：_______4.2预算编制依据预算编制依据：_______4.3预算编制方法预算编制方法：_______5.预算明细及费用组成5.1设计费用设计费用：_______5.2材料费用材料费用：_______5.3人工费用人工费用：_______5.4施工费用施工费用：_______5.5管理费用管理费用：_______5.6其他费用其他费用：_______6.预算调整及变更6.1预算调整原则预算调整原则：_______6.2预算调整程序预算调整程序：_______6.3预算变更流程预算变更流程：_______8.争议解决方式8.1争议解决原则8.2争议解决方式争议解决方式包括：（1）协商解决：双方应在争议发生后30日内，通过友好协商解决争议。（2）调解解决：协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。（3）仲裁解决：协商和调解不成的，任何一方均可向合同签订地的人民仲裁委员会申请仲裁。8.3争议解决机构争议解决机构：合同签订地的人民仲裁委员会。9.违约责任9.1违约情形（1）甲方未按时支付合同款项。（2）乙方未按约定完成工程进度。（3）乙方使用不符合合同约定的材料或设备。（4）任何一方违反合同约定的保密条款。9.2违约责任（1）支付违约金：按合同约定支付违约金。（2）赔偿损失：赔偿因违约给对方造成的损失。（3）解除合同：严重违约时，对方有权解除合同。9.3违约赔偿违约赔偿金额：_______元。10.合同解除与终止10.1合同解除情形（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）任何一方违约，经对方催告后仍未改正。（3）双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同终止条件包括：（1）合同约定的工期届满。（2）合同约定的终止条件成就。（3）双方协商一致终止合同。10.3合同解除与终止程序合同解除与终止程序：（1）一方提出解除或终止合同，另一方应予以确认。（2）双方签署解除或终止合同协议。（3）办理合同解除或终止手续。11.合同生效与终止11.1合同生效条件合同生效条件：（1）双方签字盖章。（2）合同内容完整、合法。11.2合同终止条件合同终止条件：（1）合同约定的终止条件成就。（2）双方协商一致终止合同。（3）合同解除。11.3合同生效日期合同生效日期：_______12.保密条款12.1保密内容（1）合同内容。（2）项目技术资料。（3）商业秘密。12.2保密期限保密期限：自合同签订之日起_______年。12.3违约责任（1）赔偿损失。（2）支付违约金。13.合同附件及补充协议13.1附件清单附件清单：（1）项目设计图纸。（2）材料清单。（3）施工方案。13.2补充协议补充协议：（1）合同履行过程中，如需签订补充协议，双方应共同签署。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2争议解决补充条款争议解决补充条款：（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）合同签订地为合同履行地。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指的是除合同甲方和乙方之外，因合同履行需要而介入合同关系的任何个人或组织，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、施工队伍、检测机构、评估机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的质量、进度、安全、环保等要求，确保项目顺利进行。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲方和乙方应共同决定第三方的选择，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入时间第三方介入时间应与合同约定的工程进度相匹配，确保在关键阶段提供专业支持。17.第三方职责与权利17.1第三方职责（1）按照合同约定和合作协议履行职责。（2）对工程进度、质量、安全等方面进行监督。（3）对合同履行过程中出现的问题提出建议和解决方案。（4）遵守国家法律法规和行业