版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心通风、空调设备安装与维护劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程范围3.1安装工程3.1.1通风设备安装3.1.2空调设备安装3.2维护工程3.2.1通风设备维护3.2.2空调设备维护4.工程进度计划4.1安装工程进度计划4.2维护工程进度计划5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2支付方式5.3付款时间6.质量要求6.1安装工程质量要求6.2维护工程质量要求7.工期要求7.1安装工程工期要求7.2维护工程工期要求8.风险承担8.1合同双方风险承担8.2不可抗力风险承担9.违约责任9.1违约责任承担9.2违约金计算方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:合同图纸12.3附件三:其他相关文件13.合同签订及生效日期14.合同其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:数据中心乙方:空调设备安装与维护有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年度数据中心通风、空调设备安装与维护工程2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积:5000平方米通风设备:100套空调设备:80套2.4项目内容2.4.1通风设备安装:包括通风管道、风机、风阀等设备的安装。2.4.2空调设备安装:包括空调机组、冷凝器、冷却塔等设备的安装。2.4.3通风设备维护:包括定期检查、清洁、维修等。2.4.4空调设备维护:包括定期检查、清洁、维修、能源消耗管理等。3.工程范围3.1安装工程3.1.1通风设备安装:包括但不限于通风管道的铺设、风机的安装、风阀的安装等。3.1.2空调设备安装:包括但不限于空调机组、冷凝器、冷却塔等设备的安装、连接管道的布置等。3.2维护工程3.2.1通风设备维护:包括但不限于通风管道的清洁、风机的检查与维护、风阀的检查与维护等。3.2.2空调设备维护:包括但不限于空调机组的检查与维护、冷凝器与冷却塔的检查与维护、能源消耗管理等。4.工程进度计划4.1安装工程进度计划4.1.1通风设备安装:自合同签订之日起30天内完成。4.1.2空调设备安装:自通风设备安装完成后15天内完成。4.2维护工程进度计划4.2.1通风设备维护:每月进行一次全面检查与维护。4.2.2空调设备维护:每月进行一次全面检查与维护。5.合同价格及支付方式5.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)5.2支付方式5.2.1首付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%。5.2.2进度款:安装工程完成后支付合同总价的40%。5.2.3结算款:维护工程完成后支付合同总价的20%。5.2.4保修金:合同签订后支付合同总价的10%,保修期满后无质量问题退还。6.质量要求6.1安装工程质量要求6.1.1通风设备安装:符合国家相关标准和规范,确保通风效果。6.1.2空调设备安装:符合国家相关标准和规范,确保空调效果。6.2维护工程质量要求6.2.1通风设备维护:确保通风设备正常运行,定期检查,及时维修。6.2.2空调设备维护:确保空调设备正常运行,定期检查,及时维修,能源消耗管理达到最佳状态。8.风险承担8.1合同双方风险承担8.1.1乙方应承担因自身原因导致的项目安装或维护工作失误的风险,包括但不限于施工过程中的安全事故、设备损坏、材料损耗等。8.1.2甲方应承担因不可抗力导致的项目进度延误或费用增加的风险,如自然灾害、政策调整等。8.2不可抗力风险承担8.2.1不可抗力事件包括地震、洪水、台风等自然灾害以及战争、政府行为等社会事件。8.2.2发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并共同协商解决方案。在不可抗力事件持续期间,项目进度可适当调整,但不影响合同总价。9.违约责任9.1违约责任承担9.1.1乙方未按合同约定完成安装或维护工作,甲方有权要求乙方赔偿实际损失。9.1.2甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按未付款项的每日万分之五计算。9.2违约金计算方式9.2.1乙方未按时完成安装或维护工作,每逾期一天,应向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金。9.2.2甲方未按时支付款项,每逾期一天,应向乙方支付未付款项的每日万分之五作为违约金。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如协商不成,双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。11.合同生效及终止11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕。11.2.2双方协商一致解除合同。11.2.3发生不可抗力事件,且双方均无法继续履行合同时,合同自动终止。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:合同图纸12.3附件三:其他相关文件,包括但不限于设备清单、施工方案、质量保证体系等。13.合同签订及生效日期本合同于2024年X月X日签订,自双方签字盖章之日起生效。14.合同其他约定事项14.1本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同执行的公正性、专业性,以及提高项目质量、效率和安全。16.第三方介入方式16.1监理方介入16.1.1监理方由甲方委托,负责对乙方施工过程进行监督和管理。16.1.2监理方应具备相应的资质和经验,确保其能够有效履行职责。16.2咨询方介入16.2.1咨询方由甲方委托,提供专业意见和解决方案。16.2.2咨询方应具备相应的专业知识和技能,确保其建议的合理性和可行性。16.3检测机构介入16.3.1检测机构由甲方委托,对项目进行质量检测和验收。16.3.2检测机构应具备相应的资质和设备,确保检测结果的准确性。16.4保险公司介入16.4.1保险公司由甲方委托,为项目提供保险服务。16.4.2保险公司应具备相应的保险产品和服务,确保项目风险得到有效保障。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并根据第三方资质、经验等因素综合考虑。17.2.2第三方责任限额应不低于合同总价的10%。17.3第三方责任限额赔偿17.3.1第三方在履行职责过程中造成损失,超出责任限额的部分,由甲乙双方按比例分担。17.3.2第三方责任限额内的损失,由第三方承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托与被委托关系,甲方负责支付第三方费用,并监督第三方履行职责。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为监督与被监督关系,乙方应配合第三方履行职责,并接受第三方提出的合理建议。18.3第三方与合同其他各方的关系第三方与合同其他各方的关系为独立第三方关系,第三方不参与合同执行的具体过程,但有权对合同执行情况进行监督和评价。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的额外条款19.1.1第三方应在合同约定的范围内履行职责,不得超越权限。19.1.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保其工作的合法性和合规性。19.2第三方介入的说明19.2.1第三方介入的目的是为了保证合同执行的公正性、专业性,以及提高项目质量、效率和安全。19.2.2第三方介入过程中,甲乙双方应积极配合,共同维护项目利益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应包含所有安装和维修项目的具体数量、单位、单价和总价。清单应按照国家标准和规范进行编制,确保数据的准确性和一致性。附件一应作为合同附件,随合同一并签订。2.附件二:合同图纸详细要求和说明:合同图纸应包括项目的设计图纸、施工图纸和设备安装图等。图纸应符合国家相关标准和规范,确保施工的准确性和安全性。附件二应清晰、完整,并由甲乙双方签字确认。3.附件三:其他相关文件详细要求和说明:其他相关文件包括但不限于设备清单、施工方案、质量保证体系、安全生产措施等。文件内容应详细、具体,并与合同内容相一致。附件三应包含所有必要的文件,并由甲乙双方签字确认。4.附件四:第三方资质证明文件详细要求和说明:第三方资质证明文件应包括第三方营业执照、资质证书、相关许可证等。文件内容应真实、有效,并由第三方签字或盖章确认。5.附件五:第三方服务协议详细要求和说明:第三方服务协议应明确第三方的服务内容、服务期限、费用标准、责任范围等。协议内容应与合同内容相一致,并由甲乙双方和第三方签字确认。6.附件六:保险合同详细要求和说明:保险合同应包括保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等。合同内容应与甲方需求相一致,并由甲乙双方和保险公司签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成安装或维护工作。甲方未按合同约定支付款项。第三方未按合同约定履行职责,导致项目进度延误或质量不合格。双方未按合同约定解决争议。2.责任认定标准:违约行为发生时,违约方应承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿实际损失、支付违约金、承担相应的法律责任等。3.违约责任示例说明:乙方未按合同约定的时间完成安装工作,导致项目进度延误。甲方有权要求乙方赔偿延误期间产生的实际损失,并支付合同总价的千分之五作为违约金。甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付合同总价的千分之五作为违约金,并承担由此产生的利息损失。第三方未按合同约定履行职责,导致项目质量不合格。第三方应承担由此产生的损失,并赔偿甲乙双方的实际损失。全文完。2024年度数据中心通风、空调设备安装与维护劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1通风、空调设备安装范围2.2通风、空调设备维护范围2.3合同期限3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2付款方式3.3付款时间节点4.工程进度及验收标准4.1工程进度安排4.2工程验收标准4.3验收程序5.质量保证5.1设备质量保证5.2工程质量保证5.3质量责任及处理6.安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3事故处理7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1附件一:合同标的清单11.2附件二:工程进度安排表11.3附件三:验收标准及程序11.4附件四:安全生产措施及事故处理11.5附件五:其他相关文件12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更后的处理13.合同解除后的权利义务13.1合同解除后的权利13.2合同解除后的义务13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:数据中心乙方:通风空调设备安装与维护公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1通风、空调设备安装范围(1)数据中心主机房通风系统;(2)数据中心辅助机房通风系统;(3)数据中心空调系统;(4)通风、空调设备的安装调试。2.2通风、空调设备维护范围(1)通风、空调设备的日常巡检;(2)通风、空调设备的定期保养;(3)通风、空调设备的故障排除;(4)通风、空调设备的性能优化。2.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为一年,自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为人民币壹拾万元整(¥100,000.00)。3.2付款方式(1)合同签订后,乙方收到甲方支付的首付款人民币伍万元整(¥50,000.00);(2)通风、空调设备安装调试完成后,甲方支付合同总价50%的款项;(3)通风、空调设备维护期间,甲方每月支付维护费用人民币壹万元整(¥10,000.00),直至合同期满。4.工程进度及验收标准4.1工程进度安排(1)通风、空调设备安装调试:自合同签订之日起30日内完成;(2)通风、空调设备维护:自合同签订之日起开始,直至合同期满。4.2工程验收标准(1)通风、空调设备安装调试完成后,应满足国家相关标准和甲方要求;(2)通风、空调设备维护期间,应确保设备正常运行,满足甲方使用需求。5.质量保证5.1设备质量保证乙方保证提供的通风、空调设备符合国家相关标准和甲方要求,如有质量问题,乙方负责免费更换或维修。5.2工程质量保证乙方保证安装的通风、空调设备质量,如因乙方原因导致设备损坏或故障,乙方负责免费维修或更换。5.3质量责任及处理(1)如因乙方原因导致设备损坏或故障,乙方应在接到甲方通知后24小时内进行维修或更换;(2)如因乙方原因导致设备损坏或故障,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。6.安全生产6.1安全生产责任乙方在施工和维护过程中,应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工和维护现场的安全。6.2安全生产措施(1)乙方应制定安全生产方案,确保施工和维护现场的安全;(2)乙方应配备必要的安全防护设施和设备,确保施工和维护现场的安全。6.3事故处理(1)如发生安全事故,乙方应立即采取措施,防止事故扩大;(2)乙方应积极配合甲方进行调查和处理,承担相应的责任。8.争议解决8.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在争议发生之日起30日内进行协商;(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点本合同争议解决地点为合同签订地。9.合同解除9.1合同解除条件(1)一方严重违约,另一方有权解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除合同。9.2合同解除程序(1)一方提出解除合同,应提前书面通知另一方;(2)双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议。9.3合同解除后的处理(1)合同解除后,双方应按照协议处理未履行完毕的义务;(2)合同解除后,双方应相互返还已支付的款项和物品。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件(1)合同期限届满;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。10.3合同终止后的处理(1)合同终止后,双方应按照协议处理未履行完毕的义务;(2)合同终止后,双方应相互返还已支付的款项和物品。11.合同附件11.1附件一:合同标的清单11.2附件二:工程进度安排表11.3附件三:验收标准及程序11.4附件四:安全生产措施及事故处理11.5附件五:其他相关文件12.合同变更12.1变更条件本合同在履行过程中,如因不可抗力或其他原因需要变更的,双方应协商一致,签订书面变更协议。12.2变更程序(1)一方提出变更要求,应提前书面通知另一方;(2)双方协商一致后,签订书面变更协议。12.3变更后的处理变更后的协议与本合同具有同等法律效力。13.合同解除后的权利义务13.1合同解除后的权利(1)甲方有权要求乙方返还已支付的款项;(2)乙方有权要求甲方返还已支付的款项。13.2合同解除后的义务(1)双方应按照协议处理未履行完毕的义务;(2)双方应相互返还已支付的款项和物品。14.其他约定14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同附件效力本合同的附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,为履行合同提供专业服务、技术支持或中介服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的情形(1)合同履行过程中,如需引入第三方提供专业服务或技术支持,经双方协商一致,可邀请第三方介入;(2)合同履行过程中,如需第三方进行中介服务,由甲方或乙方提出,经双方协商一致,可引入第三方中介。15.3第三方责任限额(1)第三方在履行本合同时,因自身原因造成损失的,由第三方承担相应的赔偿责任;(2)第三方介入本合同履行过程中,如因第三方原因导致合同无法履行或履行不符合约定,由第三方承担相应的赔偿责任;(3)第三方责任限额由双方在合同中约定,如未约定,则第三方责任限额为人民币壹拾万元整(¥100,000.00)。15.4第三方责权利a.获得合同约定的报酬;b.根据合同约定,享有相应的权益;c.在履行合同时,有权要求甲方或乙方提供必要的协助。a.按照合同约定,提供专业服务或技术支持;b.保证服务质量,确保合同履行符合约定;c.遵守国家法律法规和合同约定。15.5第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲方、乙方之间的关系,由合同约定,第三方应按照合同约定履行义务;(2)第三方在履行合同时,不得损害甲方或乙方的合法权益;(3)第三方在履行合同时,应遵守国家法律法规和合同约定,不得违反公序良俗;(4)第三方与其他各方的权利义务关系,由合同约定,如有争议,按合同约定解决。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入前的协商在引入第三方介入前,甲方或乙方应书面通知对方,并就第三方介入的相关事宜进行协商,达成一致意见后方可引入第三方。16.2第三方介入后的协议第三方介入后,甲方、乙方与第三方应签订书面协议,明确各方的权利义务,协议与本合同具有同等法律效力。16.3第三方介入后的费用承担第三方介入所产生的费用,由合同约定,如未约定,则由请求引入第三方的一方承担。16.4第三方介入后的争议解决第三方介入后,如发生争议,按本合同第8条“争议解决”条款执行。17.第三方责任的具体界定a.直接经济损失的赔偿;b.甲方或乙方因此遭受的其他损失的赔偿;c.按合同约定支付违约金。17.2第三方在履行合同时,如因不可抗力导致合同无法履行,免除其责任,但应及时通知甲方或乙方,并采取一切合理措施减轻损失。17.3第三方在履行合同时,如违反国家法律法规或公序良俗,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同标的清单详细要求:(1)列出合同中约定的所有通风、空调设备的名称、型号、数量、规格等;(2)设备清单应包含安装地点、预计安装时间等信息;(3)设备清单需经双方签字确认。2.附件二:工程进度安排表详细要求:(1)列出合同约定的所有安装和维修工作的时间节点;(2)工程进度安排表需明确每个时间节点的具体工作内容;(3)工程进度安排表需经双方签字确认。3.附件三:验收标准及程序详细要求:(1)明确通风、空调设备安装和维修的验收标准;(2)详细说明验收程序,包括验收时间、验收方式、验收人员等;(3)验收标准及程序需经双方签字确认。4.附件四:安全生产措施及事故处理详细要求:(1)列出施工和维护过程中应采取的安全生产措施;(2)明确事故处理的程序和责任划分;(3)安全生产措施及事故处理需经双方签字确认。5.附件五:其他相关文件详细要求:(1)包括但不限于合同双方的营业执照、资质证明、相关许可证等;(2)其他相关文件需经双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按合同约定的时间完成通风、空调设备的安装和维修工作;(2)乙方提供的通风、空调设备不符合合同约定的质量标准;(3)甲方未按合同约定的时间支付款项;(4)第三方在履行合同时,违反合同约定,导致合同无法履行。2.责任认定标准:(1)乙方未按合同约定的时间完成工作,每延误一天,应向甲方支付合同总价1%的违约金;(2)乙方提供的设备不符合质量标准,应承担相应的赔偿责任,包括但不限于设备更换、维修费用等;(3)甲方未按合同约定支付款项,每逾期一天,应向乙方支付未付款项的1%的滞纳金;(4)第三方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担相应的赔偿责任。示例说明:(1)若乙方在合同约定的时间内未能完成通风系统的安装,延误了5天,则乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金;(2)若乙方提供的空调设备在安装后出现故障,经鉴定为设备质量问题,乙方应承担更换设备的费用,并赔偿由此给甲方造成的损失;(3)若甲方在合同约定的时间内未支付首付款,则每逾期一天,甲方应向乙方支付首付款的1%的滞纳金;(4)若第三方在提供技术支持时,因操作失误导致设备损坏,第三方应承担更换设备的费用,并赔偿由此给甲方或乙方造成的损失。全文完。2024年度数据中心通风、空调设备安装与维护劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1合同标的2.2合同范围2.3合同服务内容3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2进度安排3.3工期延误及处理4.合同价格及支付方式4.1合同价格4.2支付方式4.3付款时间4.4付款条件5.质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准5.3验收程序6.安全生产及环境保护6.1安全生产6.2环境保护6.3应急处理7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序10.合同变更及补充10.1合同变更10.2合同补充10.3合同变更及补充程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同生效及终止日期12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:技术规范12.3附件三:其他相关文件13.合同签署及生效日期13.1合同签署13.2合同生效日期14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:数据中心乙方:劳务分包公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1合同标的本合同标的为甲方数据中心通风、空调设备的安装与维护。2.2合同范围(1)通风、空调设备的安装;(2)通风、空调设备的调试;(3)通风、空调设备的维护;(4)通风、空调设备的故障排除。2.3合同服务内容(1)按照甲方要求,按时完成通风、空调设备的安装、调试、维护和故障排除工作;(2)确保通风、空调设备的正常运行,达到甲方要求的性能指标;(3)按照甲方要求,提供必要的备品备件和维修工具;(4)对甲方提供的技术资料和设备进行保密。3.合同工期及进度安排3.1合同工期本合同工期为自合同生效之日起至2024年12月31日止。3.2进度安排(1)安装阶段:自合同生效之日起至2024年6月30日止;(2)调试阶段:自2024年7月1日至2024年8月31日止;(3)维护阶段:自2024年9月1日至2024年12月31日止。3.3工期延误及处理如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任,并按照甲方要求采取补救措施。4.合同价格及支付方式4.1合同价格本合同总价为人民币壹佰万元整(¥1000000.00)。4.2支付方式(1)合同签订后,乙方收到甲方支付的首付款人民币叁拾万元整(¥300000.00);(2)安装阶段完成后,乙方收到甲方支付的第二笔款项人民币伍拾万元整(¥500000.00);(3)调试阶段完成后,乙方收到甲方支付第三笔款项人民币贰拾万元整(¥200000.00);(4)维护阶段完成后,乙方收到甲方支付尾款人民币拾万元整(¥100000.00)。4.3付款时间(1)首付款:合同签订后五个工作日内;(2)第二笔款项:安装阶段完成后十个工作日内;(3)第三笔款项:调试阶段完成后十个工作日内;(4)尾款:维护阶段完成后十个工作日内。5.质量要求及验收标准5.1质量要求乙方应严格按照甲方提供的技术规范和标准进行施工,确保工程质量达到国家标准。5.2验收标准(1)安装质量:按照国家相关标准和规范进行验收;(2)调试质量:设备运行稳定,各项指标达到设计要求;(3)维护质量:设备运行正常,定期检查,及时处理故障。5.3验收程序(1)安装验收:由甲方组织验收,乙方提供相关资料;(2)调试验收:由甲方组织验收,乙方提供相关资料;(3)维护验收:由甲方组织验收,乙方提供相关资料。6.安全生产及环境保护6.1安全生产乙方在施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。6.2环境保护乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规,采取措施减少对环境的影响。6.3应急处理乙方应制定应急预案,应对可能发生的突发事件,确保施工安全。8.违约责任及争议解决8.1违约责任(1)如乙方未按合同约定完成工作,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金和赔偿损失;(2)如乙方未达到合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行返工或修复,直至达到约定标准;(3)如乙方未按时支付款项,甲方有权要求乙方支付逾期付款利息;(4)如乙方违反保密条款,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。8.2争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构如双方协商不成,争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.合同解除及终止9.1合同解除条件(1)甲方或乙方在合同履行过程中出现严重违约行为;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同自行终止。9.3合同解除及终止程序(1)任何一方提出解除合同,应提前三十日书面通知对方;(3)合同解除或终止后,双方应结清已发生的款项。10.合同变更及补充10.1合同变更双方在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,应书面协商一致,并签订补充协议。10.2合同补充补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同变更及补充程序(1)变更或补充协议应由双方法定代表人或授权代表签署;(2)变更或补充协议自双方签署之日起生效。11.合同生效及终止日期11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同自行终止。11.3合同生效及终止日期本合同自2024年1月1日起生效,至2024年12月31日终止。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:技术规范12.3附件三:其他相关文件13.合同签署及生效日期13.1合同签署本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同自2024年1月1日起生效。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决;14.2本合同如有未尽事宜,以补充协议为准;14.3本合同自双方签字盖章之日起具有法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指非甲乙双方的独立第三方,包括但不限于监理方、检测方、评估方、咨询方等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同履行过程中的技术、质量、安全等方面的合规性和有效性。15.3第三方选择(1)甲乙双方共同协商确定第三方;(2)第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任合同规定的服务内容。16.甲乙方责任16.1第三方责任(1)对甲方提供的技术规范和设计要求进行审核,确保其符合国家标准和行业规范;(2)对乙方的工作进行监督和检查,确保其按照合同要求进行施工和维护;(3)对施工过程中的安全隐患进行排查,并提出整改意见;(4)对施工过程中的环境保护措施进行监督,确保符合环保要求;(5)对施工过程中的工程质量进行检测,确保其符合合同约定的质量标准。16.2第三方权利(1)要求甲乙双方提供必要的资料和协助;(2)对甲乙双方的工作提出意见和建议;(3)对不符合合同约定的行为提出警告或整改要求;(4)对施工过程中的违规行为进行记录和报告。16.3第三方与其他各方的关系(1)第三方与甲乙双方均为合同履行过程中的独立主体,各自承担相应的责任;(2)第三方对甲乙双方的工作进行监督和检查,不参与合同履行过程中的决策;(3)第三方在履行职责过程中,应保持客观、公正、独立的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2025学年金华市武义县三上数学期末综合测试试题含解析
- 2024年白酒收藏回购合同3篇
- 2025中国移动甘肃公司校园招聘高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025中国电子科技集团限公司在招企业校招+社招高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025中国建筑一局(集团)限公司审计部工程项目审计岗(商务)招聘2人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025中国交响乐团公开招聘50人高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025下半年重庆市属事业单位形式历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025下半年浙江经贸职业技术学院事业单位招聘9人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025下半年江西吉安市市直事业单位招考工作人员高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 2025下半年安徽黄山黟县部分事业单位招聘31人历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 第24课《穿井得一人》公开课一等奖创新教学设计 统编版语文七年级上册
- 提高吸入剂使用正确率品管圈成果汇报
- 2024年全新七年级语文上册期末试卷及答案(人教版)
- 北京邮电大学《大数据技术与应用》2022-2023学年期末试卷
- 吉林高校新型智库建设实施方案
- 前台文员的工作灵活性与适应能力计划
- 第八届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛理论考试题库及答案
- 广东省珠海市香州区2024-2025学年九年级物理上学期期末教学质量监测试题
- 人教版历史2024年第二学期期末考试七年级历史试卷(含答案)
- 循证护理学(理论部分)智慧树知到答案2024年复旦大学
- 2024年秋八年级历史上册 第24课 人民解放战争的胜利教案 新人教版
评论
0/150
提交评论