2024年度大数据中心基础设施建设施工合同5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大数据中心基础设施建设施工合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1施工方信息2.2招标方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.施工范围与要求4.1施工范围4.2施工要求5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2阶段性目标5.3进度安排6.质量要求与标准6.1质量标准6.2检验方法6.3质量保证措施7.工程款支付7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件8.保险与安全8.1保险责任8.2安全管理8.3应急预案9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件12.合同终止与验收12.1终止条件12.2验收标准12.3验收程序13.合同附件13.1附件一：施工图纸及技术资料13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：合同履行相关文件14.合同生效与解除14.1生效条件14.2解除条件14.3生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）本合同所指的“大数据中心”是指用于存储、处理和分析大规模数据集的设施。（2）“施工方”是指承担大数据中心基础设施建设施工任务的单位。（3）“招标方”是指发起招标并负责项目管理的单位。1.2解释（1）本合同中的解释以本合同及附件为准。（2）如合同中的用语有不同解释，应以通常含义为准。2.双方基本信息2.1施工方信息（1）施工方名称：有限公司（2）施工方地址：市区街道号（3）施工方联系人：（4）施工方联系电话：1382.2招标方信息（1）招标方名称：YYYY科技有限公司（2）招标方地址：市区街道号（3）招标方联系人：（4）招标方联系电话：13956783.项目概况3.1项目名称：2024年度大数据中心基础设施建设3.2项目地点：市区3.3项目规模：总建筑面积平方米3.4项目内容：（1）数据中心机房建设（2）供电系统改造（3）消防系统建设（4）网络系统建设4.施工范围与要求4.1施工范围：（1）根据招标文件及设计图纸要求，完成大数据中心基础设施建设施工任务。（2）确保工程质量符合国家标准及行业规范。4.2施工要求：（1）施工过程中必须遵守国家法律法规、行业规范及施工现场各项规章制度。（2）施工质量必须符合合同约定及设计图纸要求。5.施工进度计划5.1施工阶段划分：（1）前期准备阶段（2）主体结构施工阶段（3）机电安装阶段（4）竣工验收阶段5.2阶段性目标：（1）前期准备阶段：完成施工图纸会审及施工组织设计编制。（2）主体结构施工阶段：完成主体结构施工，确保工程进度。（3）机电安装阶段：完成机电安装，确保工程进度。（4）竣工验收阶段：完成工程验收，确保工程合格。5.3进度安排：（1）前期准备阶段：自合同签订之日起30日内完成。（2）主体结构施工阶段：自前期准备阶段完成后60日内完成。（3）机电安装阶段：自主体结构施工阶段完成后60日内完成。（4）竣工验收阶段：自机电安装阶段完成后30日内完成。6.质量要求与标准6.1质量标准：（1）施工质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002001）及行业规范。（2）施工质量应符合设计图纸要求。6.2检验方法：（1）施工过程中，施工方应按照国家有关法律法规、行业规范及设计图纸要求，进行自检、互检和专检。（2）招标方有权对施工质量进行监督检查。6.3质量保证措施：（1）施工方应建立健全质量保证体系，确保施工质量。（2）施工方应定期对施工人员进行质量意识培训。（3）施工方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工。7.工程款支付7.1付款方式：（1）按施工进度分期支付工程款。（2）工程款支付比例：主体结构施工完成30%，机电安装完成50%，竣工验收合格后支付20%。7.2付款进度：（1）前期准备阶段：支付合同总价款的5%。（2）主体结构施工阶段：支付合同总价款的20%。（3）机电安装阶段：支付合同总价款的30%。（4）竣工验收合格后：支付合同总价款的20%。7.3付款条件：（1）施工方按照合同约定完成相应阶段的施工任务，并经招标方验收合格。（2）施工方提交相关验收资料及付款申请。（3）招标方在收到施工方提交的验收资料及付款申请后，应在5个工作日内完成支付。8.保险与安全8.1保险责任（1）施工方应为其施工人员购买意外伤害保险，保险金额不低于每人人民币100万元。（2）施工方应为其施工设备购买财产保险，保险金额不低于设备原值的80%。（3）招标方应为其财产购买建筑工程一切险，保险金额不低于工程合同总价的120%。8.2安全管理（1）施工方应建立健全安全管理制度，确保施工安全。（2）施工方应定期对施工人员进行安全教育培训。（3）施工方应设置必要的安全警示标志，并确保其有效性。8.3应急预案（1）施工方应制定应急预案，包括火灾、坍塌、中毒等突发事件的处理措施。（2）施工方应定期组织应急演练，提高应急处置能力。（3）施工方应在发生突发事件时，立即启动应急预案，并通知招标方。9.争议解决9.1争议解决方式（1）本合同争议应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序（1）双方应自争议发生之日起30日内进行协商。（2）协商未果的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构（1）争议解决机构为合同签订地人民法院。（2）争议解决机构应根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行审理。10.违约责任10.1违约情形（1）施工方未按合同约定完成施工任务，造成工程延误。（2）施工方施工质量不符合合同约定，造成工程缺陷。（3）施工方未按合同约定进行保险投保。（4）招标方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任（1）施工方未按合同约定完成施工任务，每延误一日，应向招标方支付违约金，违约金金额为合同总价款的1%。（2）施工方施工质量不符合合同约定，造成工程缺陷，应承担修复责任，并赔偿招标方因此遭受的损失。（3）施工方未按合同约定进行保险投保，应向招标方支付保险费用及违约金。（4）招标方未按合同约定支付工程款，应向施工方支付违约金，违约金金额为应付款项的1%。11.合同变更与解除11.1变更条件（1）因不可抗力等原因导致合同无法履行。（2）双方协商一致，经书面同意。11.2解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。12.合同终止与验收12.1终止条件（1）合同约定的工程全部完成，经验收合格。（2）合同因解除而终止。12.2验收标准（1）工程应符合设计图纸及国家有关标准。（2）工程质量应符合合同约定。12.3验收程序（1）施工方完成工程后，应通知招标方进行验收。（2）验收应在工程完成后的10个工作日内进行。（3）验收不合格的，施工方应在规定时间内进行整改，直至合格。13.合同附件13.1附件一：施工图纸及技术资料13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：合同履行相关文件14.合同生效与解除14.1生效条件（1）双方签字盖章后生效。（2）合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章。14.2解除条件（1）合同因解除而终止。（2）合同因一方违约而终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可并引入的，为合同履行提供专业服务、技术支持或其他相关服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障合同履行质量、解决合同履行中的争议，或实现合同履行中的其他特定目标。16.第三方介入的审批程序16.1第三方介入申请任何一方有意引入第三方时，应向对方提出书面申请，详细说明第三方的资质、服务内容、预期效益等。16.2第三方介入审批双方应在收到第三方介入申请后的15个工作日内，以书面形式对第三方的介入进行审批。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方应按照合同约定或双方协商一致的方式，承担其在合同履行过程中的责任，包括但不限于：（1）提供的服务或产品应符合合同要求，且无任何缺陷。（2）在合同履行过程中，第三方应遵守国家法律法规及行业标准。（3）第三方应保护甲乙双方的商业秘密。17.2第三方权利第三方有权按照合同约定或双方协商一致的方式，获取相应的服务费用或报酬。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容、合同金额等因素综合确定。18.2责任限额说明（1）第三方责任限额应在合同中明确约定，并以书面形式签字确认。（2）第三方责任限额包括但不限于因第三方原因导致的合同履行延误、质量缺陷、经济损失等。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系由第三方与甲方另行签订的服务协议或合同约定。19.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系由第三方与乙方另行签订的服务协议或合同约定。19.3第三方与甲乙双方共同的责任当第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同履行不符合约定时，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任，并有权要求第三方对由此产生的损失进行赔偿。20.第三方介入的合同变更20.1变更条件第三方介入导致合同内容需要变更的，甲乙双方应协商一致，并签订书面合同变更协议。20.2变更程序（1）任何一方提出合同变更请求，应向对方提出书面请求。（2）双方应在收到变更请求后的15个工作日内，以书面形式对合同变更进行审批。20.3变更生效合同变更协议经甲乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料详细要求：包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图、结构图、设备安装图、电气图等，以及相关技术说明书、操作规程等。附件说明：施工图纸及技术资料是施工方进行施工的依据，必须完整、准确、清晰。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、环境保护措施等。附件说明：施工组织设计是指导施工方进行施工的重要文件，需详细规划施工过程中的各项工作。3.附件三：合同履行相关文件详细要求：包括但不限于合同文本、变更协议、验收报告、工程款支付凭证、保险单、安全事故报告等。附件说明：合同履行相关文件是证明合同履行情况的重要依据，应妥善保存。4.附件四：第三方服务协议详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任划分、违约责任等。附件说明：第三方服务协议是第三方介入合同履行的重要文件，需明确双方的权利义务。5.附件五：验收报告详细要求：包括工程概况、验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等。附件说明：验收报告是工程验收的重要文件，需详细记录验收过程和结果。6.附件六：工程款支付凭证详细要求：包括支付日期、支付金额、支付方式、收款人信息等。附件说明：工程款支付凭证是证明工程款已支付的依据，需妥善保管。7.附件七：保险单详细要求：包括保险类型、保险期限、保险金额、被保险人信息等。附件说明：保险单是证明保险合同已生效的依据，需在保险期间内有效。8.附件八：安全事故报告详细要求：包括事故发生时间、地点、原因、人员伤亡情况、处理措施等。附件说明：安全事故报告是事故处理的重要依据，需详细记录事故情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按合同约定完成施工任务，造成工程延误。施工方施工质量不符合合同约定，造成工程缺陷。施工方未按合同约定进行保险投保。招标方未按合同约定支付工程款。第三方未按合同约定提供服务，造成合同履行延误或质量缺陷。2.责任认定标准：违约行为发生时，双方应立即进行协商，明确违约责任。违约责任认定以合同约定为准，如无约定，则以国家相关法律法规及行业标准为准。3.违约责任示例说明：施工方未按合同约定完成施工任务，每延误一日，应向招标方支付违约金，违约金金额为合同总价款的1%。施工方施工质量不符合合同约定，造成工程缺陷，应承担修复责任，并赔偿招标方因此遭受的损失。第三方未按合同约定提供服务，招标方有权要求第三方承担相应的责任，并有权要求第三方对由此产生的损失进行赔偿。全文完。2024年度大数据中心基础设施建设施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程质量要求2.6工程工期3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2价格形式3.3付款方式3.4付款时间4.合同工期及进度4.1工期安排4.2工程进度节点4.3延期责任5.施工组织与技术要求5.1施工组织设计5.2施工技术要求5.3质量保证措施5.4安全生产措施6.材料供应与管理6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料验收标准6.4材料管理责任7.工程变更与索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3索赔条件与程序8.合同履行与验收8.1合同履行条件8.2工程验收标准8.3验收程序8.4验收责任9.保修与维修9.1保修期限9.2保修范围9.3维修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同附件变更第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：[甲方全称]地址：[甲方详细地址]乙方：[乙方全称]地址：[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]授权代表：[甲方授权代表姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]授权代表：[乙方授权代表姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]第二条合同标的及工程概况2.1工程名称2024年度大数据中心基础设施建设施工工程2.2工程地点[具体工程地点]2.3工程规模[工程规模描述，如：占地面积、建筑面积等]2.4工程内容[具体工程内容，如：土建、网络、安全等]2.5工程质量要求[工程质量标准，如：符合国家相关规范、标准等]2.6工程工期[工程开工日期至竣工日期]第三条合同价款及支付方式3.1合同价款[合同总价款及支付方式]3.2价格形式[价格形式，如：固定总价、分阶段结算等]3.3付款方式[付款方式，如：银行转账、现金支付等]3.4付款时间[付款时间安排，如：每月支付、工程进度款等]第四条合同工期及进度4.1工期安排[详细工期安排，如：分阶段工期、关键节点等]4.2工程进度节点[工程进度节点，如：基础施工完成、主体结构封顶等]4.3延期责任[延期责任承担，如：逾期罚款、合同终止等]第五条施工组织与技术要求5.1施工组织设计[施工组织设计要求，如：施工方案、人员安排等]5.2施工技术要求[施工技术要求，如：施工工艺、材料选用等]5.3质量保证措施[质量保证措施，如：质量检查、验收等]5.4安全生产措施[安全生产措施，如：安全培训、事故处理等]第六条材料供应与管理6.1材料供应方式[材料供应方式，如：甲方提供、乙方自行采购等]6.2材料质量要求[材料质量要求，如：符合国家标准、行业标准等]6.3材料验收标准[材料验收标准，如：外观检查、性能测试等]6.4材料管理责任[材料管理责任，如：材料保管、使用等]第七条工程变更与索赔7.1工程变更范围[工程变更范围，如：设计变更、合同约定变更等]7.2工程变更程序[工程变更程序，如：提出申请、审批、实施等]7.3索赔条件与程序[索赔条件与程序，如：发生损失、提出索赔、处理结果等]第一部分：合同如下：第八条合同履行与验收8.1合同履行条件[合同履行所需满足的条件，如：施工许可证、材料到位等]8.2工程验收标准[工程验收的具体标准，如：符合设计文件、施工规范等]8.3验收程序[工程验收的具体程序，如：预验收、正式验收等]8.4验收责任[验收过程中的责任划分，如：甲方、乙方各自责任等]第九条保修与维修9.1保修期限[保修期限的具体规定，如：一年、三年等]9.2保修范围[保修范围的具体内容，如：主体结构、设备设施等]9.3维修责任[维修责任的具体规定，如：维修费用、维修期限等]第十条违约责任10.1违约情形[违约情形的具体列举，如：逾期竣工、质量不合格等]10.2违约责任承担[违约责任的具体承担方式，如：赔偿损失、支付违约金等]10.3违约金计算方法[违约金计算的具体方法，如：按合同价款的一定比例计算等]第十一条争议解决11.1争议解决方式[争议解决的方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决机构[争议解决机构的名称和地址，如：仲裁委员会等]11.3争议解决程序[争议解决的具体程序，如：申请、审理、裁决等]第十二条合同解除12.1合同解除条件[合同解除的具体条件，如：一方违约、不可抗力等]12.2合同解除程序[合同解除的具体程序，如：通知对方、履行解除手续等]12.3合同解除后的处理[合同解除后的处理措施，如：退还预付款、赔偿损失等]第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件[合同生效的具体条件，如：双方签字盖章、合同登记等]13.2合同终止条件[合同终止的具体条件，如：合同履行完毕、合同解除等]13.3合同终止程序[合同终止的具体程序，如：通知对方、办理终止手续等]第十四条其他约定事项14.1合同附件[合同附件的具体内容，如：工程图纸、技术规范等]14.2合同附件效力[合同附件的效力规定，如：与合同具有同等法律效力等]14.3合同附件变更[合同附件变更的程序和条件，如：双方协商一致、变更记录等]第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、组织或机构，包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、保险公司、法律顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行，提高工程质量，保障工程安全，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。第十六条第三方介入的条件与程序16.1介入条件甲乙双方一致同意，或根据合同约定，在特定情况下邀请第三方介入。16.2介入程序16.2.1甲方或乙方提出介入需求；16.2.2双方协商确定第三方；16.2.3第三方接受邀请并明确介入范围；16.2.4双方与第三方签订协议或合同，明确各方的权利和义务。第十七条第三方责任限额17.1责任限额概述第三方的责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在协议或合同中明确。17.2责任限额计算17.2.1责任限额以合同总价的一定比例计算；17.2.2责任限额包括但不限于因第三方责任造成的经济损失、工期延误等。第十八条第三方权利与义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定和介入目的，行使相应的权利；18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定和介入目的，履行相应的义务；18.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范；18.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。第十九条第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分19.1.1第三方的责任仅限于其介入范围，超出范围的责任由甲乙双方自行承担；19.1.2第三方的责任不免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。19.2权利划分19.2.1第三方的权利仅限于合同约定，不影响甲乙双方的权利；19.2.2第三方的权利行使不得损害甲乙双方的合法权益。第二十条第三方介入的费用承担20.1费用承担原则第三方介入的费用按照合同约定或实际发生费用由甲乙双方承担。20.2费用结算20.2.1第三方介入费用在介入完成后进行结算；20.2.2结算方式可根据合同约定或实际发生费用协商确定。第二十一条第三方介入合同的变更与解除21.1变更与解除条件第三方介入合同可根据合同约定或实际情况进行变更或解除。21.2变更与解除程序21.2.1双方协商一致，提出变更或解除请求；21.2.2第三方确认变更或解除，并签订变更或解除协议。第二十二条第三方介入合同争议解决22.1争议解决方式第三方介入合同的争议解决方式与本合同争议解决方式相同。22.2争议解决机构争议解决机构与本合同约定的争议解决机构相同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸与技术规范要求：详细展示工程的设计图纸、技术规范、施工工艺等，确保双方对工程有清晰的认识。说明：工程图纸应包括平面图、立面图、剖面图、设备布置图等，技术规范应包含施工标准、材料要求、验收标准等。2.附件二：施工组织设计要求：包括施工进度计划、人员安排、材料供应计划、安全措施等。说明：施工组织设计应详细说明施工过程中的各项安排，确保工程按计划进行。3.附件三：材料清单与质量保证书要求：列出所有使用的材料名称、规格、数量、供应商及质量保证书。说明：材料清单应确保材料的真实性和符合质量要求。4.附件四：工程进度报告说明：工程进度报告应详细记录工程进展情况，便于双方了解工程进度。5.附件五：工程验收报告要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：工程验收报告应确保工程达到合同约定的质量标准。6.附件六：合同变更协议要求：记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明：合同变更协议应确保变更内容合法、有效。7.附件七：争议解决协议要求：记录争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议应确保争议得到妥善解决。8.附件八：其他相关文件要求：包括但不限于政府批文、相关证明文件等。说明：其他相关文件应确保工程合法合规。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：逾期竣工责任认定标准：根据合同约定的工期，超出约定工期的时间越长，违约责任越大。示例：合同约定工期为6个月，实际工期超过9个月，则乙方需支付违约金。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：根据国家相关标准和合同约定的质量要求，工程质量不合格，乙方需承担修复或更换责任。示例：合同约定工程需达到国家一级标准，实际验收时发现部分工程未达标，乙方需进行修复。3.违约行为：材料供应不及时责任认定标准：根据合同约定的材料供应时间，实际供应时间延误，乙方需承担延误责任。示例：合同约定材料供应时间为3个月，实际供应时间为5个月，乙方需支付延误赔偿。4.违约行为：安全责任事故责任认定标准：根据国家相关安全法律法规和合同约定，造成安全事故，责任方需承担相应的法律责任。示例：施工现场发生安全事故，导致人员伤亡，责任方需承担相应的赔偿责任。5.违约行为：擅自变更工程内容责任认定标准：未经甲方同意，擅自变更工程内容，责任方需承担由此产生的额外费用和违约责任。示例：未经甲方同意，乙方擅自更改工程布局，导致工程成本增加，乙方需承担增加的成本。全文完。2024年度大数据中心基础设施建设施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程范围3.1设计范围3.2施工范围3.3质量标准4.工程进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程分期交付5.合同价款5.1合同总价5.2付款方式5.3付款进度6.材料设备6.1材料设备采购6.2材料设备质量6.3材料设备供应7.施工组织设计7.1施工方案7.2施工进度计划7.3安全施工措施8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收报告9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同解释14.3其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：大数据科技有限公司（2）乙方：建筑工程有限公司1.2法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3联系方式（1）甲方联系人：（2）乙方联系人：赵六联系电话：135xxxx56782.合同标的2.1工程名称：2024年度大数据中心基础设施建设施工工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积50000平方米2.4工程内容：包括数据中心机房建设、数据中心配套设施建设、网络安全系统建设等3.工程范围3.1设计范围：甲方提供设计图纸及技术要求，乙方负责施工图设计及施工图审查3.2施工范围：包括土建工程、安装工程、装饰装修工程等3.3质量标准：按照国家标准《数据中心设计规范》及相关行业规范执行4.工程进度4.1工程开工日期：2024年3月1日4.2工程竣工日期：2024年12月31日4.3工程分期交付：数据中心机房、配套设施、网络安全系统分别于2024年6月30日、9月30日、12月30日交付使用5.合同价款5.1合同总价：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）5.2付款方式：分阶段支付，按工程进度比例支付5.3付款进度：合同签订后支付合同价款的10%，工程开工支付合同价款的30%，中期支付合同价款的40%，竣工验收合格后支付合同价款的20%，质保金支付合同价款的10%6.材料设备6.1材料设备采购：乙方负责材料设备的采购，甲方提供相关技术参数及要求6.2材料设备质量：所有材料设备必须符合国家标准及行业标准，确保工程质量和安全6.3材料设备供应：乙方应在合同规定的时间内将材料设备运至施工现场，并负责材料设备的保管和使用7.施工组织设计7.1施工方案：乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工顺序、施工方法等7.2施工进度计划：乙方应根据施工方案，制定详细的施工进度计划，并确保按计划完成施工任务7.3安全施工措施：乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，制定完善的安全施工措施，确保施工安全8.工程验收8.1验收标准（1）符合国家及行业相关标准、规范的要求（2）满足甲方提出的工程使用功能需求（3）施工质量达到合同约定标准8.2验收程序（1）乙方在工程完工后，向甲方提交验收申请（2）甲方组织专业人员对工程进行验收（3）验收合格后，双方签署验收报告8.3验收报告（1）验收报告应详细记录验收过程及结果（2）验收报告作为工程交付使用的重要依据（3）验收不合格部分，乙方应按要求进行整改9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间完成工程（2）乙方施工质量不符合合同约定（3）乙方未按合同约定支付工程款9.2违约责任承担（1）乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应支付合同总价款的0.1%作为违约金（2）乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失（3）乙方未按合同约定支付工程款，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的0.5%9.3违约赔偿（1）乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任（2）违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成可依法诉讼解决10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议（2）协商不成，提交合同约定的争议解决机构仲裁（3）仲裁机构裁决为终局裁决10.2争议解决机构（1）市仲裁委员会10.3其他约定事项（1）仲裁费用由败诉方承担11.合同解除11.1合同解除条件（1）甲方违约，乙方有权解除合同（2）乙方违约，甲方有权解除合同（3）发生不可抗力，导致合同无法履行11.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方12.合同生效12.1合同生效条件（1）双方签字盖章（2）合同约定的其他生效条件12.2合同生效时间（1）自双方签字盖章之日起生效13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用（1）本合同适用中华人民共和国法律14.2合同解释（1）本合同的解释以中文文本为准14.3其他约定（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商补充第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念（1）本合同中的第三方是指除甲乙双方之外的，为履行本合同需要介入的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围（1）设计单位：负责工程的设计工作，提供设计图纸及施工图审查。（2）监理单位：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量。（3）材料供应商：负责提供合同约定的材料设备。（4）咨询机构：提供技术咨询、项目管理等服务。（5）其他第三方：根据合同履行需要，经甲乙双方同意的其他第三方。15.3第三方责任（1）设计单位：负责按照国家及行业规范进行设计，确保设计质量。如因设计原因导致工程质量问题，设计单位应承担相应的责任。（2）监理单位：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量。如因监理不力导致工程质量问题，监理单位应承担相应的责任。（3）材料供应商：提供的材料设备必须符合合同约定，如因材料设备质量问题导致工程质量问题，材料供应商应承担相应的责任。（4）咨询机构：提供的服务应满足合同约定，如因咨询服务不到位导致工程质量问题，咨询机构应承担相应的责任。15.4第三方责任限额（1）设计单位、监理单位、材料供应商、咨询机构等第三方责任限额，由甲乙双方在合同中明确约定。（2）如第三方责任限额低于合同总价款的5%，则按合同总价款的5%确定责任限额。（3）如第三方责任导致甲方损失，甲方有权向第三方追究赔偿责任。15.5第三方介入程序（1）甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致意见，并签订相关协议。（2）第三方介入协议应包含第三方责任、责任限额等内容。（3）第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。15.6第三方变更（1）如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。（2）变更协议应明确变更原因、变更内容、变更后责任等事项。（3）变更协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。15.7第三方退出（1）第三方在合同履行过程中，如因自身原因无法继续履行职责，应提前通知甲乙双方。（2）第三方退出后，甲乙双方应另行选择合适的第三方介入，并签订相关协议。（3）第三方退出后，原第三方应承担相应的责任，直至新第三方介入。15.8第三方与其他各方的关系（1）第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规、行业规范及本合同约定。（2）第三方应与甲乙双方保持密切沟通，及时汇报工作进展。（3）第三方与其他各方在合同履行过程中，应相互尊重、相互支持，共同保证工程顺利进行。15.9第三方保密（1）第三方在履行职责过程中，应遵守保密协议，对甲乙双方的技术秘密、商业秘密等保密信息进行保密。（2）第三方违反保密协议，应承担相应的法律责任。15.10其他约定事项（1）本合同中未涉及第三方责任、责任限额等内容，双方可另行协商补充。（2）如本合同与第三方介入协议、保密协议等附件内容相冲突，以本合同为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包括设计单位提供的完整施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、节点详图等，需符合国家及行业规范。附件说明：施工图纸是施工的重要依据，需保证图纸的准确性和完整性。2.附件二：工程量清单详细要求：列出工程项目的具体名称、规格、数量、单价及总价，需与施工图纸相符合。附件说明：工程量清单是合同价款的依据，需确保清单的准确性。3.附件三：合同附件协议详细要求：包括设计单位、监理单位、材料供应商、咨询机构等第三方与甲乙双方签订的协议，需明确各方的责任和义务。附件说明：附件协议是合同的重要组成部分，需确保协议的合法性和有效性。4.附件四：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、安全施工措施等，需确保施工组织设计的合理性和可行性。附件说明：施工组织设计是施工的重要指导文件，需确保施工的顺利进行。5.附件五：验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等，需确保验收报告的真实性和准确性。附件说明：验收报告是工程验收的重要文件，需确保验收的公正性和权威性。6.附件六：变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后责任等，需确保变更协议的合法性和有效性。附件说明：变更协议是合同履行过程中的重要文件，需确保变更的合理性和合规性。7.附件七：保密协议详细要求：明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等，需确保保密协议的有效性和约束力。附件说明：保密协议是保护甲乙双方商业秘密的重要文件，需确保保密协议的完整性和严密性。8.附件八：第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的范围、责任、权利、义务等，需确保第三方介入协议的合法性和有效性。附件说明：第三方介入协议是合同履行过程中的重要文件，需确保第三方介入的合规性和有序性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程乙方施工质量不符合合同约定乙方未按合同约定支付工程款第三方未按协议约定履行职责任何一方违反保密协议2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。违约金的具体数额由合同约定，如未约定，则按合同总价款的0.1%计算。赔偿损失的具体数额由双方协商确定，协商不成可依法诉讼解决。3.示例说明：示例一：乙方未按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例二：第三方未按协议约定履行职责，导致工程质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。示例三：任何一方违反保密协议，泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。2024年度大数据中心基础设施建设施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.施工范围3.1施工地点3.2施工内容3.3施工期限4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度控制措施5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检测方法5.3质量保证措施6.工程造价6.1工程预算6.2工程结算6.3工程变更及索赔7.付款方式7.1付款进度7.2付款方式7.3付款期限8.保险8.1工程保险8.2人员保险8.3财产保险9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1法律适用13.2合同附件13.3合同附件内容14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：大数据科技有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2024年度大数据中心基础设施建设施工工程2.2工程地点省市区街道2.3工程规模占地面积5000平方米，建筑面积20000平方米2.4工程内容包括数据中心主体结构、电气系统、网络系统、监控系统等基础设施建设3.施工范围3.1施工地点省市区街道3.2施工内容土建工程、电气安装工程、网络布线工程、监控系统安装工程等3.3施工期限合同签订之日起至2025年12月31日4.施工进度安排4.1施工阶段划分基础阶段、主体结构阶段、安装阶段、验收阶段4.2各阶段施工时间基础阶段：2024年1月1日至2024年3月31日主体结构阶段：2024年4月1日至2024年9月30日安装阶段：2024年10月1日至2024年12月31日验收阶段：2025年1月1日至2025年3月31日4.3施工进度控制措施建立进度控制体系，定期召开进度会议，确保各阶段施工按计划进行5.施工质量要求5.1质量标准按照国家相关工程质量标准执行，确保工程质量达到优良等级5.2质量检测方法采用现场检测、抽样检测、第三方检测等方式进行质量检测5.3质量保证措施建立健全质量保证体系，加强施工现场管理，严格执行质量管理制度6.工程造价6.1工程预算合同总金额为人民币壹仟万元整（￥1,000,000.00）6.2工程结算按实际完成工程量和合同约定价格进行结算6.3工程变更及索赔因设计变更、不可抗力等原因导致的工程量增减或费用变化，按合同约定进行变更和索赔处理8.保险8.1工程保险甲方需投保建筑工程一切险，乙方需投保建筑安装工程一切险，保险金额应不低于合同总价的120%，保险期限自工程开工之日起至竣工验收合格之日止。8.2人员保险乙方需为所有施工人员投保意外伤害保险，保险期限自工程开工之日起至竣工验收合格之日止。8.3财产保险双方需对施工过程中可能发生的财产损失进行投保，保险范围包括但不限于施工设备、材料等。9.合同变更及解除9.1合同变更任何合同变更均需经双方书面同意，并签订书面变更协议。9.2合同解除合同在下列情况下可以解除：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经另一方催告后仍未履行；（3）双方协商一致决定解除合同。9.3合同解除条件合同解除前，双方应尽力采取措施减少损失，并按照合同约定处理已发生的工作和费用。10.违约责任10.1违约情形（1）未按时完成施工进度；（2）工程质量不符合合同约定；（3）未按约定支付工程款；（4）违反合同其他约定。10.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。10.3违约处理违约发生后，守约方有权要求违约方立即采取补救措施，并有权要求违约方承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构市仲裁委员会11.3争议解决程序仲裁程序按市仲裁委员会的仲裁规则执行。12.合同生效及终止12.1合同生效条件双方代表签字盖章后，合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格；（2）合同解除；（3）其他依法或双方约定终止的情形。12.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算和资料移交。13.其他约定事项13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同附件合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、质量标准、付款计划等。13.3合同附件内容合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年1月1日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，因合同履行需要介入的任何个人、组织或机构，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方介入方式（1）甲方或乙方邀请；（2）合同约定；（3）法律规定或行业惯例。15.3第三方介入职责第三方介入后，其职责包括但不限于：（1）对工程质量进行监督、检测和评估；（2）对工程进度进行监控和报告；（3）提供专业咨询和服务；（4）协助解决合同履行中的争议。16.甲乙方与第三方关系16.1合作关系甲乙双方与第三方应建立合作关系，确保第三方能够独立、公正地履行其职责。16.2独立性第三方在履行职责时，应保持独立性，不受甲乙双方的任何不当影响。16.3保密义务第三方在介入过程中，对所知悉的甲乙双方的商业秘密和工程信息负有保密义务。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方的责任范围限于其职责范围内的事项，对于超出其职责范围的事项，第三方不承担责任。17.2责任限额（1）第三方的责任限额应不超过其介入合同中所约定的金额；（2）如第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方应承担剩余部分的赔偿责任；（3）第三方因自身过错导致的损失，其责任限额不适用。18.第三方责任认定18.1责任认定标准第三方的责任认定应依据其职责范围、工作质量和行业规范进行。18.2责任认定程序（1）甲乙双方应在发现第三方责任问题时，及时通知第三方；（2）第三方应自收到通知之日起，在一定期限内（如10个工作日）对责任问题进行核实；（3）如第三方确认存在责任，应按照合同约定或法律规定承担相应责任。19.第三方更换19.1更换原因如第三方因故无法继续履行职责，甲乙双方可协商更换第三方。19.2更换程序（1）甲乙双方应书面通知第三方更换事宜；（2）第三方应在收到通知之日起，在一定期限内（如5个工作日）完成更换手续；20.第三方介入费用20.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方按合同约定或市场行情协商确定。20.2费用支付第三方介入费用应在第三方完成其职责后，由甲乙双方按照约定支付。21.第三方介入的合同附加条款21.1第三方介入合同甲乙双方与第三方之间的介入关系，应另行签订介入合同，明确各方的权利、义务和责任。21.2介入合同效力介入合同与本合同具有同等法律效力，如介入合同与本合同内容冲突，以介入合同为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及设计文件要求：详细、准确的工程图纸及设计文件，包含各阶段的施工图、设计说明等。说明：工程图纸及设计文件是施工的基础，应确保其完整性和准确性。2.施工方案要求：详细的施工方案，包括施工顺序、施工方法、安全措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，应确保其科学性和可行性。3.质量标准要求：符合国家相关工程质量标准的文件，明确质量要求、检测方法等。说明：质量标准是保证工程质量的重要依据，应确保其全面性和可操作性。4.付款计划要求：详细的付款计划，包括付款节点、付款金额、付款方式等。说明：付款计划是确保工程资金到位的重要文件，应确保其合理性和明确性。5.保险单要求：有效的工程保险单，包括建筑工程一切险、人员意外伤害险等。说明：保险单是保障工程和人员安全的重要文件，应确保其合法性和有效性。6.合同变更协议要求：书面合同变更协议，明确变更内容、原因、影响等。说明：合同变更协议是处理合同变更的重要文件，应确保其合法性和有效性。7.施工进度报告要求：定期的施工进度报告，包括施工进度、存在问题、解决方案等。说明：施工进度报告是监控工程进度的工具，应确保其及时性和准确性。8.质量检测报告要求：质量检测报告，包括检测结果、分析意见等。说明：质量检测报告是评估工程质量的重要依据，应确保其真实性和客观性。9.竣工验收报告要求：竣工验收报告，包括验收结果、验收意见等。说明：竣工验收报告是工程完工的重要文件，应确保其合法性和有效性。10.争议解决协议要求：书面争议解决协议，明确争议解决方式、机构等。说明：争议解决协议是解决争议的重要依据，应确保其合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：未按时完成施工进度；责任认定：按合同约定支付违约金，并承担因此造成的损失。要求：工程质量不符合合同约定；责任认定：修复不合格工程，承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。要求：未按约定支付工程款；责任认定：按合同约定支付违约金，并赔偿因此造成的损失。要求：违反合同其他约定；责任认定：根据违约行为的性质和影响，按合同约定承担相应责任。2.违约责任认定标准违约行为的严重程度；违约行为对合同履行的影响；违约行为的持续时间；违约行为的可预见性。3.违约责任示例说明示例一：乙方未按时完成施工进度，延误工期10天，甲方要求乙方支付违约金人民币5万元。示例二：乙方施工过程中发现工程质量问题，经检测不合格，乙方负责修复，并赔偿由此造成的损失人民币2万元。示例三：甲方未按约定支付工程款，乙方要求甲方支付违约金人民币1万元。全文完。2024年度大数据中心基础设施建设施工合同5本合同目录一览1.1合同概述1.2合同双方信息1.3合同签订日期及生效日期1.4合同期限及延期条款1.5工程概况1.6工程范围及内容1.7工程质量要求1.8工程进度要求1.9工程费用及支付方式1.10工程变更及索赔1.11风险责任及保险1.12保密条款1.13合同解除及终止1.14违约责任1.15争议解决1.16合同附件及补充协议1.17合同签署及生效1.18合同解除及终止后的处理1.19合同附件清单1.20合同签署人及单位信息第一部分：合同如下：1.1合同概述1.1.1合同双方名称：甲方（建设单位）为X公司，乙方（施工单位）为X公司。1.1.2合同编号：20240011.1.3合同签订日期：2024年3月1日1.1.4合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。1.2合同双方信息1.2.1甲方：名称：X公司地址：X省X市X区X街道X号法定代表人：X联系人：X联系电话：X1.2.2乙方：名称：X公司地址：X省X市X区X街道X号法定代表人：X联系人：X联系电话：X1.3合同签订日期及生效日期1.3.1合同签订日期：2024年3月1日1.3.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。1.4合同期限及延期条款1.4.1合同期限：自合同生效之日起至2024年12月31日。1.4.2延期条款：如因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方有权申请延期，延期期限由双方协商确定。1.5工程概况1.5.1工程名称：2024年度大数据中心基础设施建设1.5.2工程地点：X省X市X区1.5.3工程规模：占地面积X平方米，建筑面积X平方米。1.6工程范围及内容1.6.1工程范围：包括数据中心主体建筑、配套设施、网络设备、存储设备等。1.6.2工程内容：主体建筑：包括土建、钢结构、装饰装修等。配套设施：包括消防、通风、空调、供电等。网络设备：包括交换机、路由器、防火墙等。存储设备：包括磁盘阵列、备份设备等。1.7工程质量要求1.7.1工程质量应符合国家相关标准及设计要求。1.7.2主体结构工程应达到一级质量标准。1.7.3配套设施、网络设备、存储设备等应达到相关行业优秀水平。1.8工程进度要求1.8.1工程总工期：自合同生效之日起12个月内完成。1.8.2各阶段进度安排：土建工程：自合同生效之日起3个月内完成。装饰装修工程：自土建工程完成后2个月内完成。网络设备安装：自装饰装修工程完成后1个月内完成。存储设备安装：自网络设备安装完成后1个月内完成。1.9工程费用及支付方式1.9.1工程总费用：人民币万元整。1.9.2支付方式：预付款：合同签订后5个工作日内支付工程总费用的20%。进度款：按工程进度支付，每月支付一次，每次支付上月已完成工程量的80%。验收款：工程验收合格后5个工作日内支付剩余工程总费用的60%。结算款：合同履行完毕，甲方验收合格后10个工作日内支付剩余工程总费用的20%。1.10工程变更及索赔1.10.1工程变更：任何一方提出工程变更，需书面通知对方，并经双方协商一致后进行变更。工程变更应明确变更内容、变更原因、变更费用等。1.10.2索赔：乙方在工程实施过程中，如因甲方原因导致工程延误或增加费用，有权向甲方提出索赔。索赔应在事件发生后10个工作日内提出，并提供相关证明材料。1.11风险责任及保险1.11.1风险责任：甲方承担因政策、市场、资金等原因导致工程不能按期完成的风险。乙方承担因施工原因导致工程延误、质量不合格等风险。1.11.2保险：乙方需在合同签订前购买建筑工程一切险、意外伤害险等。保险费用由乙方承担，保险期限与合同期限一致。1.12保密条款1.12.1双方对本合同内容及相关技术资料负有保密义务。1.12.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容及相关技术资料。1.13合同解除及终止1.13.1合同解除：如一方违约，另一方有权解除合同。1.13.2合同终止：合同期限届满，双方无异议，合同终止。8.1违约责任8.1.1甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。甲方未按时提供施工所需材料的，应承担由此造成的工期延误及额外费用。8.1.2乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求的，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未按时完成工程的，应支付逾期竣工违约金，违约金按每日万分之五计算。8.2争议解决8.2.1双方发生争议，应通过友好协商解决。8.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3合同附件及补充协议8.3.1本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、工程量清单、施工组织设计等。8.3.2如需对合同内容进行补充或修改，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.4合同签署及生效8.4.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。8.4.2合同自双方签字盖章之日起生效。8.5合同解除及终止后的处理8.5.1合同解除或终止后，双方应立即停止工程实施，并采取必要措施保护施工现场及设施。8.6合同附件清单8.6.1工程图纸8.6.2技术规范8.6.3工程量清单8.6.4施工组织设计8.6.5其他相关文件8.7合同签署人及单位信息8.7.1甲方签署人：姓名：X