2024年版工程总包单位与劳务分包商协议范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年版工程总包单位与劳务分包商协议范本版B版本合同目录一览1.工程概述与定义1.1工程内容1.2工程地点1.3工程时间2.双方职责与义务2.1工程总包单位的职责与义务2.1.1工程设计与规划2.1.2工程物资供应2.1.3工程款项支付2.2劳务分包商的职责与义务2.2.1施工组织与管理2.2.2工人管理与培训2.2.3工程质量与安全3.工程款项3.1工程预付款3.2工程进度款3.3工程尾款4.工程质量与验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3工程质量问题处理5.工期延误5.1工期延误责任5.2工期延误处理6.保险与安全保障6.1劳务分包商的保险责任6.2工程总包单位的安全管理7.违约责任7.1工程总包单位的违约责任7.2劳务分包商的违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.合同的终止与失效10.1合同终止条件10.2合同失效条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.合同的适用法律与管辖12.1适用法律12.2管辖法院13.其他条款13.1合同的附件13.2合同的有效期13.3合同的签署与生效14.签署页14.1工程总包单位授权代表14.2劳务分包商授权代表14.3签署日期第一部分：合同如下：第一条工程概述与定义1.1工程内容本合同项下的工程为【具体工程名称】，包括但不限于土建、安装、装修等工程。1.2工程地点工程位于【工程具体地点】，包括但不限于工地、施工区域等。1.3工程时间工程预计开工日期为【开工日期】，预计竣工日期为【竣工日期】。实际开工和竣工日期以双方协商确定为准。第二条双方职责与义务2.1工程总包单位的职责与义务2.1.1工程设计与规划工程总包单位应按照合同约定进行工程设计与规划，并提交相关设计文件给劳务分包商。2.1.2工程物资供应工程总包单位应负责供应工程所需的全部物资，包括但不限于建筑材料、设备、工具等。2.1.3工程款项支付工程总包单位应按照合同约定的付款方式和时间支付劳务分包商工程款项。2.2劳务分包商的职责与义务2.2.1施工组织与管理劳务分包商应负责施工组织的日常管理，确保工程按照合同约定的进度和质量进行。2.2.2工人管理与培训劳务分包商应负责工人的管理和培训，确保工人具备必要的技能和资质，并遵守工程现场的各项规定。2.2.3工程质量与安全劳务分包商应严格按照工程设计文件和施工标准进行施工，确保工程质量符合合同约定的要求。同时，劳务分包商应负责工程安全，采取必要的安全措施，防止事故的发生。第三条工程款项3.1工程预付款工程总包单位应在合同签订后【预付款支付时间】内，向劳务分包商支付合同总价款的【预付款比例】作为工程预付款。3.2工程进度款工程总包单位应按照劳务分包商提交的工程进度报告和合同约定的付款比例，定期支付工程进度款。3.3工程尾款工程完成后，劳务分包商应向工程总包单位提交完整的工程资料和验收报告。经验收合格后，工程总包单位应在【尾款支付时间】内支付合同总价款的【尾款比例】作为工程尾款。第四条工程质量与验收4.1工程质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。4.2工程验收程序工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收应在工程进度达到【初步验收比例】时进行，最终验收应在工程完成后进行。验收不合格的工程，劳务分包商应负责整改，直至达到合同约定的质量要求。4.3工程质量问题处理如发现工程质量问题，工程总包单位应立即通知劳务分包商。劳务分包商应在【质量问题处理时间】内采取措施予以整改，确保工程质量符合合同约定。第五条工期延误5.1工期延误责任除不可抗力因素外，任何一方导致工期延误的，应承担相应的责任。5.2工期延误处理工期延误导致的经济损失由责任方承担。双方应协商确定工期延误的赔偿金额和支付方式。第六条保险与安全保障6.1劳务分包商的保险责任劳务分包商应为其工人和施工设备购买必要的保险，包括但不限于工伤保险、意外伤害保险等。6.2工程总包单位的安全管理工程总包单位应负责工程现场的安全管理，确保施工过程中的安全秩序。第八条违约责任8.1工程总包单位的违约责任工程总包单位如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此给劳务分包商造成的损失等。8.2劳务分包商的违约责任劳务分包商如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿因此给工程总包单位造成的损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁解决。9.2争议解决程序如选择调解，双方可向合同约定的调解机构申请调解；如选择仲裁，仲裁地点为【仲裁地点】，仲裁机构为【仲裁机构名称】。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条合同的终止与失效11.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程完成后，双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。11.2合同失效条件合同失效条件如下：（1）双方约定合同失效；（2）合同约定的期限届满；（3）不可抗力导致合同无法履行。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。第十三条合同的适用法律与管辖13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院本合同争议的管辖法院为【管辖法院名称】。第十四条其他条款14.1合同的附件本合同附件包括：【附件名称】等。14.2合同的有效期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的终止条件满足之日止。14.3合同的签署与生效本合同一式【份数】份，双方各执【份数】份，具有同等法律效力。双方签字（或盖章）后，合同立即生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求和说明：本附件包括工程的设计图纸、施工图纸、技术说明书等，由工程总包单位提供，劳务分包商应根据设计文件进行施工。附件2：施工计划详细要求和说明：本附件包括施工的整体计划、进度计划、施工组织设计等，由劳务分包商根据工程需求编制，并提交给工程总包单位审核。附件3：工程质量标准和要求详细要求和说明：本附件详细说明了工程的质量标准和要求，包括材料要求、施工工艺要求、验收标准等，双方应严格按照此附件进行施工和验收。附件4：工程款项支付明细表详细要求和说明：本附件详细列出了工程款项的支付方式和时间，包括预付款、进度款和尾款的支付的具体规定。附件5：保险证明文件详细要求和说明：本附件包括劳务分包商为其工人和施工设备购买的保险的保险单据，以证明劳务分包商已按照合同约定购买了必要的保险。说明二：违约行为及责任认定：1.工程总包单位未按照合同约定时间支付工程款项；2.劳务分包商未按照合同约定完成工程进度；3.工程总包单位提供的材料不符合合同约定的质量要求；4.劳务分包商未按照设计文件和施工标准进行施工；5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金比例进行违约金的支付；2.按照合同约定的工期延误赔偿金额和支付方式进行赔偿；3.承担因违约行为导致的损失赔偿责任。示例说明：如果工程总包单位未按照合同约定时间支付工程款项，那么劳务分包商可以要求工程总包单位支付违约金，并且有权根据合同约定的工期延误赔偿金额和支付方式进行赔偿。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的义务。3.违约金：指一方违反合同约定，应支付给另一方的金钱赔偿。4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.保险：指为了防范风险，一方为另一方或者双方共同的利益购买的保险。本合同中，“不可抗力”作为