版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度塔吊安装工程劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1分包工作范围3.2分包工作内容3.3分包工作质量要求4.劳务分包价格及支付方式4.1分包价格4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.交工验收5.1交工条件5.2验收标准5.3验收程序5.4验收时间6.保修及维修6.1保修期限6.2保修范围6.3维修责任7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1合同附件13.2通知与送达13.3合同份数13.4合同解释14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:________1.1.2分包方地址:________1.1.3分包方法定代表人:________1.1.4分包方联系方式:电话________,传真________,邮箱________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:________1.2.2总包方地址:________1.2.3总包方法定代表人:________1.2.4总包方联系方式:电话________,传真________,邮箱________2.项目概况2.1项目名称:________2.2项目地点:________2.3项目规模:________2.4项目工期:自____年____月____日起至____年____月____日止,共计____个月。3.劳务分包内容3.1分包工作范围:包括但不限于塔吊的安装、拆卸、维护及保养等工作。3.2分包工作内容:3.2.1塔吊的安装:按照设计要求和技术规范进行塔吊的安装工作。3.2.2塔吊的拆卸:在工程结束或合同约定的其他情况下,按照设计要求和技术规范进行塔吊的拆卸工作。3.2.3塔吊的维护及保养:对塔吊进行定期检查、维护和保养,确保其正常运行。3.3分包工作质量要求:严格按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级。4.劳务分包价格及支付方式4.1分包价格:____万元整,包含税金。4.2付款方式:4.2.1合同签订后,分包方提交相关资质证明文件,总包方支付合同总价款的20%作为预付款。4.2.2分包工作完成后,分包方提交验收报告及发票,总包方支付合同总价款的70%。4.2.3合同履行完毕,无违约行为,总包方支付合同总价款的10%作为质保金。4.3付款时间:按付款方式规定的时间节点支付。4.4付款条件:符合合同约定的付款条件,包括但不限于工程进度、质量验收等。5.交工验收5.1交工条件:分包工作按照合同约定完成,并经总包方验收合格。5.2验收标准:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到优良等级。5.3验收程序:5.3.1分包方提交验收报告及相关资料。5.3.2总包方组织验收小组进行现场验收。5.3.3验收小组对分包工作进行检查,提出验收意见。5.3.4分包方根据验收意见进行整改,直至符合验收标准。5.4验收时间:自分包工作完成后____个工作日内。6.保修及维修6.1保修期限:自竣工验收合格之日起____个月。6.2保修范围:在保修期限内,因分包方原因导致的塔吊故障或损坏,由分包方负责维修或更换。6.3维修责任:分包方在接到维修通知后____小时内到达现场,及时进行维修或更换。7.安全生产7.1安全生产责任:分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场安全。7.2安全生产措施:7.2.1建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。7.2.2制定安全生产操作规程,确保施工过程中的安全。7.2.3定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患。7.2.4加强对施工人员的安全生产教育和培训。7.3安全生产事故处理:7.3.1事故发生后,立即启动应急预案,采取措施控制事故扩大。7.3.2保护事故现场,协助事故调查。7.3.3分析事故原因,提出整改措施,防止类似事故再次发生。8.环境保护8.1环境保护责任8.1.1分包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准,确保施工过程中不产生环境污染。8.1.2分包方应采取有效措施,防止施工过程中产生的噪声、粉尘、废水等对周围环境造成影响。8.2环境保护措施8.2.1施工现场设置围挡,减少施工噪声对外界的影响。8.2.2采用低噪声设备,减少施工噪声。8.2.3对施工现场的粉尘、废水进行有效处理,达到排放标准。8.2.4对施工废弃物进行分类收集和处理,避免污染环境。8.3环境污染事故处理8.3.1发生环境污染事故时,分包方应立即采取措施,控制污染源,减少污染损失。8.3.2及时报告事故情况,配合相关部门进行调查处理。8.3.3承担由此产生的全部费用和责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1提起争议的一方应向另一方发出书面争议通知。9.2.2双方应在收到争议通知之日起____个工作日内进行协商。9.2.3协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1因不可抗力导致合同无法履行或履行存在重大困难的,经双方协商一致,可以变更合同内容。10.1.2因合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使合同履行对一方不公平的,经双方协商一致,可以变更合同内容。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致,可以解除合同。10.2.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行,经双方协商一致,可以解除合同。10.3合同变更与解除程序10.3.1双方应书面提出合同变更或解除的请求。10.3.2双方应在收到变更或解除请求之日起____个工作日内答复。10.3.3经双方协商一致,签订合同变更或解除协议。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成分包工作的。11.1.2分包方未按合同约定支付费用的。11.1.3分包方违反安全生产规定,造成安全事故的。11.2违约责任承担11.2.1分包方应承担违约责任,赔偿因违约给总包方造成的损失。11.2.2分包方应承担由此产生的全部费用和责任。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同自____年____月____日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。12.3合同终止程序12.3.1双方应在合同终止后____个工作日内办理合同终止手续。13.其他约定13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于:合同签订确认书、工程量清单、付款进度计划等。13.2通知与送达13.2.1任何一方发出通知,应以书面形式进行,并采用邮寄、传真、电子邮件等方式送达对方。13.3合同份数13.3.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。13.4合同解释13.4.1本合同以中文文本为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同由双方代表签字盖章后生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲、乙双方之外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督、担保、保险等服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入条件15.2.1双方协商一致,认为有必要引入第三方介入,以保障合同履行或提高合同履行的效率。15.2.2第三方具备履行其职责所需的资质、能力和经验。15.3第三方介入方式15.3.1第三方作为监理方,对工程进度、质量、安全等进行监督。15.3.2第三方作为咨询方,为甲、乙双方提供专业意见或建议。15.3.3第三方作为担保方,为甲、乙双方的合同履行提供担保。15.3.4第三方作为保险方,为甲、乙双方的合同履行提供保险。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因导致合同未能按约定履行,应承担相应的法律责任。16.1.2第三方责任限额由甲、乙双方在合同中约定,通常包括但不限于:16.1.2.1第三方直接造成的损失;16.1.2.2第三方间接造成的损失;16.1.2.3第三方违反合同约定造成的损失。16.2责任限额确定16.2.1责任限额应根据第三方的专业能力、经验及合同约定的工作范围等因素综合确定。16.2.2责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分17.1.1甲、乙双方应明确第三方的职责范围,避免职责交叉或遗漏。17.1.2第三方应在合同约定的职责范围内履行义务,不得超出其职责范围行事。17.2权利划分17.2.1第三方有权要求甲、乙双方提供必要的信息和协助,以履行其职责。17.2.2第三方有权根据合同约定,对甲、乙双方的合同履行情况进行监督和评估。17.3责任划分17.3.1第三方对因其自身原因造成的损失承担相应责任。17.3.2甲、乙双方对第三方提供的专业服务承担责任,但责任限额不超过合同约定的第三方责任限额。18.第三方介入协议18.1第三方介入协议18.1.1甲、乙双方应与第三方签订第三方介入协议,明确第三方的权利、义务和责任。18.1.2第三方介入协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。18.2协议内容18.2.1.1第三方的名称、地址、联系方式;18.2.1.2第三方的职责范围;18.2.1.3第三方的权利、义务和责任;18.2.1.4第三方责任限额;18.2.1.5第三方介入协议的生效条件和生效日期。19.第三方介入的变更与解除19.1变更19.1.1双方协商一致,可以变更第三方介入协议的内容。19.1.2变更后的第三方介入协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。19.2解除19.2.1第三方介入协议的解除,应经甲、乙双方和第三方协商一致。19.2.2第三方介入协议解除后,甲、乙双方应按照原合同约定继续履行合同义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订确认书要求:双方签字盖章,确认合同内容无误。说明:用于证明合同签订的合法性和有效性。2.工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、数量、单价和总价。说明:作为合同附件,用于计算工程款项。3.付款进度计划要求:明确各阶段付款的时间和金额。说明:确保合同款项的按时支付。4.第三方介入协议要求:详细约定第三方的权利、义务和责任。说明:明确第三方在合同履行中的角色和责任。5.安全生产操作规程要求:明确施工现场的安全操作规范。说明:确保施工现场的安全。6.环境保护措施及预案要求:详细说明施工过程中的环境保护措施及应急预案。说明:确保施工过程中不对环境造成污染。7.争议解决协议要求:明确争议解决的途径和程序。说明:用于解决合同履行过程中可能出现的争议。8.附件清单要求:列出所有附件的名称和数量。说明:确保合同附件的完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未按合同约定完成分包工作责任认定:分包方应承担违约责任,赔偿因违约给总包方造成的损失。示例:分包方未按时完成塔吊安装,导致工程进度延误,总包方因此遭受损失。2.分包方未按合同约定支付费用责任认定:分包方应承担违约责任,支付应付款项,并赔偿因违约给总包方造成的损失。示例:分包方未按时支付工程进度款,总包方因此遭受损失。3.分包方违反安全生产规定,造成安全事故责任认定:分包方应承担违约责任,赔偿因安全事故造成的损失,并承担相应的法律责任。示例:分包方未遵守安全生产规定,导致施工现场发生事故,造成人员伤亡和财产损失。4.第三方未按协议履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因违约给甲、乙双方造成的损失。示例:第三方作为监理方,未按约定进行工程进度和质量监督,导致工程出现质量问题。5.双方协商不一致,未能按约定变更或解除合同责任认定:双方应根据合同约定承担相应的责任。示例:甲、乙双方未能就合同变更达成一致,导致合同无法继续履行。全文完。2024年度塔吊安装工程劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.分包内容3.1.分包项目3.2.分包范围3.3.分包质量标准4.合同工期4.1.工期安排4.2.工期延误责任5.合同价款5.1.分包合同价款5.2.付款方式及时间5.3.付款条件6.材料供应6.1.材料清单6.2.材料供应责任6.3.材料验收标准7.施工现场管理7.1.施工现场安全责任7.2.施工现场环境保护责任7.3.施工现场文明施工要求8.技术服务8.1.技术交底8.2.技术咨询8.3.技术改进9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决费用10.违约责任10.1.违约情形10.2.违约责任承担10.3.违约金计算方法11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同终止后的处理13.不可抗力13.1.不可抗力定义13.2.不可抗力发生时的处理14.合同附件14.1.附件一:工程量清单14.2.附件二:施工图纸14.3.附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.1.1.甲方名称:_________________________1.1.2.甲方法定代表人:_____________________1.1.3.甲方地址:_________________________1.1.4.甲方联系电话:_____________________1.1.5.甲方开户银行:_____________________1.1.6.甲方银行账号:_____________________1.2.乙方基本信息1.2.1.乙方名称:_________________________1.2.2.乙方法定代表人:_____________________1.2.3.乙方地址:_________________________1.2.4.乙方联系电话:_____________________1.2.5.乙方开户银行:_____________________1.2.6.乙方银行账号:_____________________2.工程概况2.1.工程名称:_________________________2.2.工程地点:_________________________2.3.工程规模:_________________________2.4.工程类型:_________________________3.分包内容3.1.分包项目:_________________________3.2.分包范围:_________________________3.3.分包质量标准:_____________________4.合同工期4.1.工期安排:_________________________4.2.工期延误责任:_____________________5.合同价款5.1.分包合同价款:_____________________5.2.付款方式及时间:_____________________5.3.付款条件:_________________________6.材料供应6.1.材料清单:_________________________6.2.材料供应责任:_____________________6.3.材料验收标准:_____________________7.施工现场管理7.1.施工现场安全责任:_____________________7.2.施工现场环境保护责任:_________________7.3.施工现场文明施工要求:_________________8.技术服务8.1.技术交底8.1.1.甲方应于工程开工前,向乙方提供完整的技术交底资料,包括但不限于设计图纸、施工方案、施工规范、质量标准等。8.1.2.乙方应认真听取甲方技术交底,对技术要求、施工难点等进行详细记录,确保施工过程中的技术执行。8.2.技术咨询8.2.1.在施工过程中,如乙方对施工技术、材料选用等方面有疑问,可向甲方提出技术咨询。8.2.2.甲方应在接到乙方技术咨询请求后,及时给予书面答复或现场指导。8.3.技术改进8.3.1.乙方在施工过程中,如发现施工技术或材料选用存在改进空间,应及时向甲方提出。8.3.2.甲方对乙方的技术改进建议,应认真评估并决定是否采纳。9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.双方发生争议时,应友好协商解决。9.1.2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.争议解决机构9.2.1.如双方协商不成,可选择仲裁委员会进行仲裁。9.2.2.仲裁委员会的选定应遵循双方协商一致的原则。9.3.争议解决费用9.3.1.争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。9.3.2.如双方均败诉,则各自承担相应费用。10.违约责任10.1.违约情形10.1.1.乙方未按合同约定时间完成工程任务的;10.1.2.乙方施工质量不符合合同约定的;10.1.3.乙方违反合同约定的其他行为。10.2.违约责任承担10.2.1.乙方未按合同约定时间完成工程任务的,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的万分之五的违约金。10.2.2.乙方施工质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。10.2.3.乙方违反合同约定的其他行为,应承担相应的法律责任。10.3.违约金计算方法10.3.1.违约金的计算以实际损失为基础,不得超过合同总价款的20%。11.合同解除11.1.合同解除条件11.1.1.甲方严重违约,经乙方催告后仍未改正的;11.1.2.乙方严重违约,经甲方催告后仍未改正的;11.1.3.因不可抗力导致合同无法继续履行。11.2.合同解除程序11.2.1.双方协商一致解除合同的,应签订书面解除协议;11.2.2.一方提出解除合同,另一方不同意,可依法向人民法院提起诉讼。11.3.合同解除后的处理11.3.1.合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定,处理合同解除后的相关事宜;11.3.2.合同解除后,未履行的部分不再履行。12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.1.1.双方签字盖章;12.1.2.甲方支付首期工程款。12.2.合同终止条件12.2.1.合同约定的工程全部完成;12.2.2.双方协商一致解除合同。12.3.合同终止后的处理12.3.1.双方应按照合同约定和法律规定,处理合同终止后的相关事宜;12.3.2.合同终止后,未履行的部分不再履行。13.不可抗力13.1.不可抗力定义13.1.1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。13.2.不可抗力发生时的处理13.2.1.双方应及时通知对方不可抗力发生的情况;13.2.2.不可抗力发生期间,双方应暂停履行合同;13.2.3.不可抗力持续期间,合同双方互不承担责任;13.2.4.不可抗力消除后,双方应尽快恢复履行合同。14.合同附件14.1.附件一:工程量清单14.1.1.包含所有分包项目的工程量及单价。14.2.附件二:施工图纸14.2.1.包含所有分包项目的施工图纸。14.3.附件三:其他相关文件14.3.1.包含合同签订过程中产生的其他相关文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方的定义15.1.1.本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供中介服务、技术咨询、工程监理、质量检测、资金监管等服务的独立法人或其他组织。15.2.第三方的选择与介入15.2.1.第三方的选择应由甲乙双方协商确定,并签订相应的合作协议。15.2.2.第三方介入合同的具体事项和责任范围应在合作协议中明确约定。15.3.第三方的责权利15.3.1.第三方有权根据合作协议的要求,对合同执行情况进行监督、检查和评估。15.3.2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以履行其职责。15.3.3.第三方在履行职责过程中,应保持独立性,不得偏袒任何一方。15.4.第三方与其他各方的划分说明15.4.1.第三方与甲乙双方之间,应建立清晰的合同关系,明确各自的权利和义务。15.4.2.第三方在合同执行过程中,应遵守相关法律法规和行业标准。15.4.3.第三方不得干预甲乙双方正常的合同履行和协商。16.第三方责任限额16.1.第三方责任界定16.1.1.第三方在履行职责过程中,因自身过错导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应的责任。16.1.2.第三方在履行职责过程中,因不可抗力或其他非自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,不承担责任。16.2.第三方责任限额16.2.1.第三方的责任限额应根据合作协议中的约定确定,原则上不超过其收取服务费用的总额。16.2.2.如第三方责任超出协议约定的限额,甲乙双方可另行协商解决。16.3.第三方责任追究16.3.1.如第三方违反合作协议,甲乙双方有权要求其承担相应责任。16.3.2.如第三方责任导致甲乙双方损失,甲乙双方有权向第三方追究赔偿责任。17.第三方介入后的合同变更17.1.合同变更程序17.1.1.第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。17.1.2.变更协议应明确变更内容、变更后的合同条款以及变更后的权利义务。17.2.合同变更后的执行17.2.1.合同变更后,甲乙双方和第三方应按照变更后的合同条款履行各自的义务。17.2.2.合同变更不影响已履行部分的有效性。18.第三方介入后的争议解决18.1.争议解决方式18.1.1.第三方介入后的争议解决方式,仍按本合同第9条约定执行。18.2.争议解决程序18.2.1.争议解决程序仍按本合同第9.2条约定执行。18.3.争议解决费用18.3.1.争议解决费用,由产生争议的一方承担。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:包含所有分包项目的工程量及单价。工程量清单应与合同中的分包内容一致。工程量清单应由甲方提供,并由乙方确认。2.附件二:施工图纸详细要求和说明:包含所有分包项目的施工图纸。施工图纸应由甲方提供,并由乙方确认。施工图纸应包含必要的尺寸、材料说明、施工要求等。3.附件三:合同签订文件详细要求和说明:包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合作协议等。合同签订文件应齐全,并由双方妥善保管。4.附件四:付款凭证详细要求和说明:包含所有付款的银行转账凭证或现金支付凭证。付款凭证应由甲方提供,并由乙方确认。5.附件五:材料验收报告详细要求和说明:包含所有材料的验收报告,包括材料名称、规格、数量、质量检验结果等。材料验收报告应由乙方提供,并由甲方确认。6.附件六:施工进度报告详细要求和说明:施工进度报告应由乙方提供,并由甲方确认。7.附件七:工程质量检验报告详细要求和说明:包含工程质量检验的结果,包括质量等级、存在问题、整改措施等。工程质量检验报告应由乙方提供,并由甲方确认。8.附件八:工程验收报告详细要求和说明:包含工程验收的结果,包括验收时间、验收人员、验收意见等。工程验收报告应由乙方提供,并由甲方确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程任务;乙方施工质量不符合合同约定;乙方违反合同约定的其他行为;第三方违反合作协议,导致合同履行受阻或造成损失。2.责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成工程任务的,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的万分之五的违约金;乙方施工质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方返工或赔偿损失;乙方违反合同约定的其他行为,应承担相应的法律责任;第三方违反合作协议,导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应责任,责任限额根据合作协议约定。3.示例说明:乙方未按合同约定时间完成工程任务,延误工期10天,应支付甲方违约金5000元;乙方施工过程中发现质量问题,经检验不合格,乙方应返工并承担由此产生的费用;第三方在工程监理过程中,未及时发现并报告质量问题,导致甲方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度塔吊安装工程劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包人员3.3劳务分包设备4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3支付时间5.合同履行5.1劳务分包方义务5.2业主方义务5.3项目现场管理6.质量要求6.1质量标准6.2质量检查6.3质量责任7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约责任赔偿11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.合同生效及终止12.1合同生效12.2合同终止13.附件13.1附件一:劳务分包人员名单13.2附件二:劳务分包设备清单13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:建筑工程有限公司1.1.2乙方:塔吊安装有限公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:省市区路号1.2.2乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:张先生1.3.2甲方联系电话:1381.3.3乙方联系人:李先生1.3.4乙方联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称2.1.1大厦建设项目2.2项目地点2.2.1省市区路号2.3项目规模2.3.1建筑面积:50000平方米2.3.2地上层数:30层2.3.3地下层数:3层2.4项目工期2.4.1总工期:24个月3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.1.1负责塔吊的安装、拆卸、维修和保养工作3.1.2负责塔吊操作人员的培训和现场管理3.2劳务分包人员3.2.1乙方负责提供合格的塔吊操作人员,并保证其具备相应的操作资格证书3.3劳务分包设备3.3.1乙方负责提供符合项目要求的塔吊设备,并保证其安全可靠4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.1.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2支付方式4.2.1乙方在合同签订后,提供相关资质证明,甲方支付合同总价款的30%作为预付款4.2.2项目完成后,乙方提交验收报告,甲方支付合同总价款的60%作为进度款4.2.3合同履行完毕,甲方支付合同总价款的10%作为质保金4.3支付时间4.3.1预付款支付时间:合同签订后10个工作日内4.3.2进度款支付时间:项目完成后30个工作日内4.3.3质保金支付时间:合同履行完毕后30个工作日内5.合同履行5.1劳务分包方义务5.1.1按照合同约定的时间、质量、安全要求完成塔吊安装、拆卸、维修和保养工作5.1.2配备合格的塔吊操作人员,确保其安全操作5.1.3保持现场整洁,及时清理施工垃圾5.2业主方义务5.2.1提供项目所需的施工场地和必要的施工条件5.2.2配合乙方完成塔吊的安装、拆卸、维修和保养工作5.2.3按时支付合同价款5.3项目现场管理5.3.1乙方负责项目现场的安全管理,确保施工安全5.3.2甲方有权对项目现场进行监督检查6.质量要求6.1质量标准6.1.1塔吊安装、拆卸、维修和保养工作应符合国家标准和行业规范6.1.2塔吊设备应完好无损,操作人员应熟练掌握操作技能6.2质量检查6.2.1乙方在施工过程中应定期进行质量检查,确保工程质量6.2.2甲方有权对施工过程进行质量检查6.3质量责任6.3.1若因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的责任,并进行整改6.3.2若因甲方原因导致工程质量问题,甲方应承担相应的责任,并进行整改8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。8.2争议解决机构8.2.1若协商不成,任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。8.3争议解决程序8.3.1争议提交仲裁前,双方应继续履行合同义务。8.3.2仲裁委员会受理争议后,应在30日内组成仲裁庭,并通知双方。8.3.3仲裁庭应在收到仲裁申请之日起90日内作出仲裁裁决。9.合同变更与解除9.1合同变更9.1.1合同的任何变更均需经双方书面同意,并签订补充协议。9.2合同解除9.2.1如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。9.2.2在不可抗力事件发生时,双方可协商解除合同,并免除双方在不可抗力事件发生期间的责任。10.违约责任10.1违约责任承担10.1.1违约方应承担由此给对方造成的直接经济损失。10.2违约责任赔偿10.2.1违约方应赔偿对方因此遭受的损失,包括但不限于合同价款的利息、律师费等。11.不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。12.合同生效及终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止12.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。13.附件13.1附件一:劳务分包人员名单13.1.1包含人员姓名、岗位、资格证书等信息。13.2附件二:劳务分包设备清单13.2.1包含设备名称、型号、数量、技术参数等信息。13.3附件三:其他相关文件13.3.1包括合同签订前的谈判记录、技术规范、质量标准等文件。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为合同约定的项目工期。14.4本合同如有未尽事宜,可由双方协商一致后,以书面形式补充。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、检验机构、评估机构、保险机构、咨询顾问等。15.2第三方责任15.2.1第三方根据本合同约定或法律规定,对合同履行过程中的相关事项进行监督、检验、评估或提供专业咨询。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定或法律规定,要求甲乙双方提供必要的资料和配合。15.4第三方义务15.4.1第三方应按照合同约定或法律规定,公正、客观、独立地履行职责。16.第三方介入程序16.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的选择、职责和权利义务达成一致,并签订相应的合作协议。16.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料,确保第三方能够有效履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得超过本合同价款的10%。17.3超出责任限额的损失,由甲乙双方按比例分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不对甲乙双方之间的争议承担责任。18.2第三方在履行职责过程中,若涉及甲乙双方之间的争议,应保持中立,并及时通知甲乙双方。19.第三方介入后的合同履行19.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同的各项义务。19.2第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务,也不影响本合同的效力。20.第三方介入后的争议解决20.1第三方介入后,若甲乙双方对第三方履行职责有异议,应通过协商解决。20.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。21.第三方变更与解除21.1第三方变更21.1.1第三方变更需经甲乙双方同意,并签订书面协议。21.2第三方解除21.2.1第三方因自身原因无法履行职责时,有权解除合作协议,并提前通知甲乙双方。22.第三方违约责任22.1第三方违约22.1.1第三方未履行或未适当履行合作协议的,构成违约。22.2第三方违约责任22.2.1第三方违约的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。23.第三方介入后的其他事项23.1第三方介入后的其他事项,由甲乙双方在合作协议中另行约定。23.2本合同中未涉及第三方介入的其他事项,仍按本合同约定执行。23.3本合同中关于第三方介入的约定,如有与法律法规相冲突之处,以法律法规为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:劳务分包人员名单详细要求:包含人员姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式、岗位、入职时间、离职时间、资格证书、培训记录等。说明:本附件用于证明乙方提供劳务人员的资格和能力。2.附件二:劳务分包设备清单详细要求:包含设备名称、型号、规格、数量、购买日期、生产厂家、保修期限、技术参数等。说明:本附件用于证明乙方提供的设备符合项目要求。3.附件三:合同签订前的谈判记录详细要求:包含谈判日期、地点、参与人员、谈判内容、达成的一致意见等。说明:本附件用于证明合同签订前的谈判过程和结果。4.附件四:技术规范详细要求:包含项目施工的技术要求、质量标准、安全规范等。说明:本附件用于指导项目施工过程中的技术操作和质量控制。5.附件五:质量检查报告详细要求:包含检查日期、检查人员、检查内容、检查结果、整改措施等。说明:本附件用于记录项目施工过程中的质量检查情况。6.附件六:安全生产记录详细要求:包含安全生产会议记录、安全培训记录、安全事故记录、安全检查记录等。说明:本附件用于证明项目施工过程中的安全生产措施。7.附件七:合同履行过程中的变更记录详细要求:包含变更日期、变更内容、变更原因、变更双方签字等。说明:本附件用于记录合同履行过程中的变更情况。8.附件八:争议解决过程中的文件详细要求:包含协商记录、仲裁申请、仲裁裁决书等。说明:本附件用于证明争议解决过程中的文件和证据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成塔吊安装、拆卸、维修和保养工作。甲方未按合同约定的时间支付合同价款。第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准:乙方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。甲方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.示例说明:乙方未按合同约定的时间完成塔吊安装,导致项目工期延误。乙方应承担由此造成的损失,包括但不限于工期延误的违约金。甲方未按合同约定的时间支付合同价款,乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息。第三方在履行职责过程中,因自身原因导致检查结果不准确,乙方有权要求第三方承担由此造成的损失。全文完。2024年度塔吊安装工程劳务分包合同3本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合同工期4.1安装工程开始时间4.2安装工程结束时间4.3工期延误及违约责任5.劳务分包内容5.1分包劳务项目5.2分包劳务人员5.3分包劳务费用6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量问题处理7.安全生产责任7.1安全生产要求7.2安全生产责任7.3事故处理8.工程进度管理8.1进度计划8.2进度控制8.3进度调整9.费用支付9.1费用构成9.2支付方式9.3支付时间9.4付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“塔吊安装工程”指本合同项下分包的塔吊安装工程,包括但不限于塔吊的组装、拆卸、调试、维护等。1.1.2“分包方”指与本合同签订劳务分包合同的一方,负责塔吊安装工程的施工。1.1.3“总包方”指与分包方签订总包合同的一方,负责整个工程的建设和管理。1.1.4“劳务人员”指分包方提供的,参与塔吊安装工程施工的各类人员。1.1.5“工程进度”指塔吊安装工程的施工进度,包括各阶段的完成时间。1.1.6“工程费用”指塔吊安装工程的劳务费用,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。1.2定义1.2.1“合同”指本《2024年度塔吊安装工程劳务分包合同》。1.2.2“合同附件”指合同中列明的所有附件,包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准等。2.双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称:_______2.1.2分包方地址:_______2.1.3分包方联系人:_______2.1.4分包方联系电话:_______2.2总包方信息2.2.1总包方名称:_______2.2.2总包方地址:_______2.2.3总包方联系人:_______2.2.4总包方联系电话:_______3.工程概况3.1工程名称:_______3.2工程地点:_______3.3工程规模:_______3.4工程内容:3.4.1塔吊的组装、拆卸、调试3.4.2塔吊的维护保养3.4.3塔吊的运行保障4.合同工期4.1安装工程开始时间:_______4.2安装工程结束时间:_______4.3工期延误及违约责任4.3.1如分包方未能按合同约定的时间完成安装工程,每延误一天,应向总包方支付_______元违约金。4.3.2如总包方未能按合同约定的时间提供施工条件,每延误一天,应向分包方支付_______元违约金。5.劳务分包内容5.1分包劳务项目:5.1.1塔吊安装5.1.2塔吊拆卸5.1.3塔吊维护5.2分包劳务人员:5.2.1技术人员:_______人5.2.2普工:_______人5.2.3特种作业人员:_______人5.3分包劳务费用:5.3.1人工费:_______元/天5.3.2材料费:_______元5.3.3设备租赁费:_______元6.工程质量要求6.1质量标准:6.1.1符合国家及行业相关质量标准6.1.2符合总包方提供的工程图纸及技术规范6.2质量检查与验收:6.2.1分包方应按合同约定及国家、行业相关标准进行质量检查6.2.2总包方有权对分包方的施工质量进行检查,分包方应予以配合6.3质量问题处理:6.3.1如发现质量问题,分包方应立即进行整改6.3.2如整改后仍存在问题,总包方有权要求分包方重新施工7.安全生产责任7.1安全生产要求:7.1.1分包方应严格按照国家及行业相关安全生产法规、标准执行7.1.2分包方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全7.2安全生产责任:7.2.1分包方对施工现场的安全生产负总责7.2.2分包方应配备必要的安全防护设施,确保施工人员的人身安全7.3事故处理:7.3.1如发生安全生产事故,分包方应立即向总包方报告,并按照国家及行业相关法规进行处理7.3.2总包方有权对分包方的安全生产事故进行调查和处理8.工程进度管理8.1进度计划8.1.1分包方应按照合同约定的时间节点,编制详细的工程进度计划,并提交总包方审核。8.1.2总包方应在收到分包方进度计划后五个工作日内予以审核并回复。8.2进度控制8.2.1分包方应严格按照审核通过的进度计划进行施工,确保工程按期完成。8.2.2总包方有权对分包方的施工进度进行监督,并要求分包方提供进度报告。8.3进度调整8.3.1如因不可抗力或特殊原因导致工程进度受到影响,双方应协商调整进度计划。8.3.2任何进度调整均应以书面形式通知对方,并经双方签字确认。9.费用支付9.1费用构成9.1.1人工费:根据分包劳务人员的实际工作时间和工资标准计算。9.1.2材料费:根据实际使用材料的种类、数量和价格计算。9.1.3设备租赁费:根据实际租赁设备的使用时间和租赁费用计算。9.2支付方式9.2.1分包方应向总包方提供详细的费用清单,包括各项费用的明细和计算依据。9.2.2总包方应在收到分包方提供的费用清单后十个工作日内支付相应费用。9.3支付时间9.3.1分包方每月向总包方提交一次费用申请,包括上一个月的费用发生情况。9.3.2总包方应在收到费用申请后五个工作日内完成支付。9.4付款条件9.4.1分包方提供合法的发票或收据。9.4.2工程进度达到合同约定的支付节点。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应将争议事项提交给争议解决机构。10.2.2争议解决机构应在收到争议事项后三十日内作出裁决。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,决定解除合同。11.1.2分包方严重违约,经总包方催告后仍未改正。11.1.3总包方严重违约,经分包方催告后仍未改正。11.2合同解除程序11.2.1双方应以书面形式通知对方解除合同。11.2.2解除合同的通知应明确合同解除的具体原因和日期。12.违约责任12.1违约行为12.1.1分包方未按合同约定的时间完成工程。12.1.2分包方未按合同约定提供合格劳务。12.1.3分包方未按合同约定履行安全生产责任。12.2违约责任12.2.1分包方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。12.2.2总包方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字确认。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程完成。13.2.2合同约定的终止事由出现。14.其他14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。14.1.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并提供相关证明。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准等。14.3合同份数14.3.1本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。14.4合同签署日期14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行的相关机构、个人或其他实体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、调解机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了保证合同的有效执行,提高工程质量,维护甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同商定第三方介入的具体事宜,包括第三方的选择、职责和权限。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应签订相应的合作协议或委托书,明确第三方的责任和权利。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致的损失,其责任限额由甲乙双方与第三方在合作协议中约定。16.1.2第三方责任限额不应超过其收取的费用或合同总价的一定比例。17.第三方权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合作协议或委托书的规定,对甲乙双方的合同履行情况进行监督、检查和评估。17.1.2第三方有权向甲乙双方提出改进建议,但无权单方面改变合同条款。18.第三方义务18.1第三方义务18.1.1第三方应按照合作协议或委托书的规定,履行相应的职责,确保合同的有效执行。18.1.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供合同履行情况的报告,甲方有权要求第三方对报告的真实性负责。19.1.2第三方对甲方提供的工程资料和设备负有保密义务。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应向乙方提供合同履行情况的报告,乙方有权要求第三方对报告的真实性负责。19.2.2第三方对乙方提供的工程资料和设备负有保密义务。20.第三方介入时的额外条款20.1第三方介入时的额外条款20.1.1甲乙双方应确保第三方介入不会影响合同的有效性和双方的合法权益。20.1.2如第三方介入导致合同履行成本增加,甲乙双方应协商调整合同价格。21.第三方介入时的说明21.1第三方介入时的说明21.1.1第三方介入期间,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。21.1.2第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同变更22.1第三方介入后的合同变更22.1.1如因第三方介入导致合同需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。22.1.2合同变更协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。23.第三方介入后的争议解决23.1第三方介入后的争议解决23.1.1第三方介入期间发生的争议,甲乙双方应通过协商解决。23.1.2协商不成时,甲乙双方可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范要求:详细描述工程的结构、尺寸、材料等,符合国家及行业相关标准。说明:工程图纸是施工的重要依据,技术规范是保证工程质量的关键。2.劳务人员名单及资质证明要求:列出所有参与施工的劳务人员名单,并提供其相关资质证明文件。说明:确保施工人员具备相应的技能和资质,保障施工安全。3.设备清单及租赁合同要求:详细列出所有施工所需设备名称、型号、数量和租赁合同。说明:明确设备的使用和管理责任,确保施工顺利进行。4.材料清单及采购合同要求:列出所有施工所需材料名称、规格、数量和采购合同。说明:确保材料的质量和供应,保证工程进度。5.工程进度计划要求:详细列出各阶段的施工时间节点和预期完成时间。说明:明确工程进度,便于双方监督和协调。6.质量检查报告要求:定期提交工程质量检查报告,包括检查结果和整改措施。说明:确保工程质量符合合同约定和行业标准。7.安全生产记录要求:记录施工现场的安全生产情况,包括事故发生、处理和预防措施。说明:保障施工人员的人身安全,预防安全事故。8.费用清单及支付凭证要求:详细列出各项费用发生情况,并提供相应的支付凭证。说明:确保费用支付透明,便于双方核对。9.争议解决协议要求:如发生争议,双方应签订争议解决协议,明确解决方式。说明:保障双方合法权益,避免争议升级。10.合同变更协议要求:如合同需要变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容。说明:确保合同变更合法有效,维护双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按合同约定的时间完成工程。1.2分包方未按合同约定提供合格劳务。1.3分包方未按合同约定履行安全生产责任。1.4总包方未按合同约定提供施工条件。1.5总包方未按合同约定支付费用。2.责任认定标准2.1违约行为发生时,违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3违约金金额根据违约行为的严重程度和合同约定确定。3.示例说明3.1分包方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应向总包方支付_______元违约金。3.2分包方提供的劳务人员未具备相应资质,导致工程质量不合格,分包方应承担修复费用,并支付_______元违约金。3.3总包方未按合同约定提供施工条件,每延误一天,应向分包方支付_______元违约金。3.4总包方未按合同约定支付费用,每延误一天,应向分包方支付_______元违约金,并承担相应的利息。全文完。2024年度塔吊安装工程劳务分包合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.发包方信息1.2.承包方信息2.项目概况2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.劳务分包内容3.1.工程范围3.2.工程量3.3.工程质量要求4.劳务分包价格4.1.合同总价4.2.付款方式4.3.付款进度5.劳务人员管理5.1.劳务人员资质要求5.2.劳务人员培训5.3.劳务人员调配6.施工现场管理6.1.施工现场布置6.2.施工现场安全6.3.施工现场文明施工7.施工进度管理7.1.施工进度计划7.2.施工进度调整7.3.施工进度考核8.工程验收8.1.验收标准8.2.验收程序8.3.验收结果处理9.保修责任9.1.保修范围9.2.保修期限9.3.保修责任10.合同变更与解除10.1.合同变更条件10.2.合同解除条件10.3.合同变更与解除程序11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担11.3.违约责任赔偿12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决程序12.3.争议解决地点13.合同生效与终止13.1.合同生效条件13.2.合同终止条件13.3.合同终止程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.发包方信息1.1.1.发包方名称:建设有限公司1.1.2.发包方地址:省市区路号1.1.3.发包方联系人:1.1.4.发包方联系电话:1381.2.承包方信息1.2.1.承包方名称:建筑劳务有限公司1.2.2.承包方地址:省市区路号1.2.3.承包方联系人:1.2.4.承包方联系电话:13956782.项目概况2.1.项目名称:大厦塔吊安装工程2.2.项目地点:省市区路号2.3.项目规模:塔吊型号为QTZ160,塔身高度为50米,配重为20吨2.4.项目工期:自合同签订之日起60天内完成3.劳务分包内容3.1.工程范围:包括塔吊的安装、拆卸、维护及保养工作3.2.工程量:根据实际安装、拆卸、维护及保养需求确定3.3.工程质量要求:符合国家相关标准和规范,确保塔吊安全、稳定运行4.劳务分包价格4.1.合同总价:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)4.2.付款方式:分阶段付款,具体如下:4.2.1.合同签订后5个工作日内支付合同总价30%作为预付款4.2.2.塔吊安装完毕并经验收合格后支付合同总价30%4.2.3.塔吊拆卸完毕并经验收合格后支付合同总价30%4.2.4.塔吊维护保养完毕并经验收合格后支付合同总价10%4.3.付款进度:按照上述付款方式,在每个阶段完成后5个工作日内支付相应款项5.劳务人员管理5.1.劳务人员资质要求:所有劳务人员必须具备相关岗位的操作证书和安全生产教育培训合格证书5.2.劳务人员培训:承包方负责对劳务人员进行岗前培训和安全教育5.3.劳务人员调配:根据施工进度和需求,承包方负责调配劳务人员,确保施工顺利进行6.施工现场管理6.1.施工现场布置:承包方负责按照安全、文明施工的要求进行现场布置,确保施工环境整洁有序6.2.施工现场安全:承包方负责施工现场的安全管理工作,确保施工人员的人身和财产安全6.3.施工现场文明施工:承包方负责施工现场的文明施工,遵守国家相关法律法规,不得扰民、破坏环境8.工程验收8.1.验收标准:本工程验收标准应符合国家相关标准和规范,包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013及《塔吊安装拆卸安全技术规范》JGJ19620108.2.验收程序:8.2.1.承包方在工程完工后,应向发包方提交验收申请,并提供相关验收资料8.2.2.发包方收到验收申请后,应在3个工作日内组织验收8.2.3.验收组由发包方、承包方及有关专家组成,共同对工程进行验收8.2.4.验收合格后,双方应在验收报告上签字确认8.3.验收结果处理:8.3.1.验收合格,工程验收合格证书由发包方颁发给承包方8.3.2.验收不合格,承包方应根据验收组提出的问题进行整改,直至验收合格9.保修责任9.1.保修范围:本合同项下的塔吊安装工程,在保修期内出现的质量问题,承包方应负责免费维修或更换9.2.保修期限:自工程验收合格之日起,塔吊安装工程保修期为1年9.3.保修责任:9.3.1.承包方应确保在保修期内及时响应保修请求,并在接到保修通知后24小时内到达现场9.3.2.承包方应承担因施工质量问题导致的塔吊损坏的维修责任10.合同变更与解除10.1.合同变更条件:10.1.1.因不可抗力导致合同无法履行10.1.2.双方协商一致,且不违反法律法规的变更10.2.合同解除条件:10.2.1.承包方严重违约,经发包方催告后仍未改正10.2.2.发包方严重违约,承包方无法继续履行合同10.3.合同变更与解除程序:10.3.1.双方应书面通知对方,并说明变更或解除的原因10.3.2.变更或解除合同后,双方应按照约定处理已履行和未履行的义务11.违约责任11.1.违约情形:11.1.1.承包方未按合同约定完成工程11.1.2.承包方质量不达标11.1.3.发包方未按合同约定支付款项11.2.违约责任承担:11.2.1.承包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、恢复原状等11.2.2.发包方有权要求承包方继续履行合同或解除合同11.3.违约责任赔偿:11.3.1.赔偿金额根据实际情况确定,包括直接损失和间接损失12.争议解决12.1.争议解决方式:12.1.1.通过友好协商解决12.1.2.协商不成,提交市仲裁委员会仲裁12.2.争议解决程序:12.2.1.双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请12.2.2.仲裁委员会应在收到仲裁申请后15日内组成仲裁庭12.3.争议解决地点:市13.合同生效与终止13.1.合同生效条件:13.1.1.双方签字盖章13.1.2.发包方支付预付款13.2.合同终止条件:13.2.1.工程验收合格13.2.2.双方协商一致解除合同13.2.3.因不可抗力导致合同无法履行13.3.合同终止程序:13.3.1.双方书面通知对方合同终止13.3.2.双方按照约定处理已履行和未履行的义务14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2.本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3.本合同未尽事宜,以双方实际履行为准第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1.本合同所述的第三方,是指除合同双方外的任何自然人与法人,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方等。15.2.第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、监理、检测、评估、协调、仲裁等。16.第三方介入的条件及程序16.1.1.双方协商一致,同意引入第三方。16.1.2.第三方具备完成相应工作的资质和能力。16.1.3.第三方的服务内容、费用及期限应在合同中明确。16.2.第三方介入的程序:16.2.1.双方共同选定第三方。16.2.2.双方与第三方签订合作协议,明确各自的权利和义务。16.2.3.第三方参与项目工作,并接受双方的监督。17.第三方责任及权利17.1.第三方责任:17.1.1.第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行其职责。17.1.2.第三方对因自身原因造成的损失或损害承担责任。17.1.3.第三方在履行职责过程中,不得损害合同双方的合法权益。17.2.第三方权利:17.2.1.第三方有权要求合同双方提供必要的工作条件和资料。17.2.2.第三方有权按照合同约定获得相应的服务费用。17.2.3.第三方有权对合同双方的行为提出建议或要求。18.第三方责任限额18.1.第三方责任限额的确定:18.1.1.第三方责任限额根据第三方提供服务的性质和合同约定的费用确定。18.1.2.第三方责任限额应在合作协议中明确。18.2.超过责任限额的损失处理:18.2.1.超过责任限额的损失,由合同双方按照各自的过错程度承担责任。18.2.2.若第三方故意或重大过失造成损失,合同双方有权要求第三方承担全部责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1.第三方与合同双方的关系:19.1.1.第三方与合同双方是独立的服务提供者和接受者关系。19.1.2.第三方不得直接与合同双方发生经济往来,所有费用结算通过合同双方进行。19.2.第三方与其他各方的责任划分:19.2.1.第三方对合同双方的责任仅限于其提供的专业服务范围。19.2.2.合同双方对工程的整体质量和安全承担责任。19.2.3.若第三方服务导致合同双方损失,合同双方有权要求第三方承担相应责任。20.第三方介入后的合同变更20.1.第三方介入导致合同内容变更的,双方应书面确认变更内容,并作为合同附件。20.2.合同变更不影响已签订的其他协议和合同的效力。21.第三方介入后的争议解决21.1.第三方介入后的争议,通过友好协商解决。21.2.协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。21.3.仲裁委员会的仲裁裁决对合同双方及第三方具有约束力。22.第三方介入后的合同终止22.1.第三方介入导致合同无法履行的,双方应协商一致解除合同。22.2.合同解除后,第三方应按照约定处理已履行和未履行的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件说明:用于证明合同双方的合法身份和资质。2.附件二:项目概况说明书说明:详细说明项目名称、地点、规模、工期等信息。3.附件三:劳务分包内容明细表说明:列出具体的工程范围、工程量、工程质量要求等。4.附件四:劳务人员资质证书复印件说明:证明劳务人员具备相应岗位的操作证书和安全生产教育培训合格证书。5.附件五:施工现场布置图说明:展示施工现场的布局和施工流程。6.附件六:施工进度计划表说明:列出具体的施工进度安排,包括各个阶段的开始和结束时间。7.附件七:工程验收报告
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 方式服务合同中的用户权益3篇
- 旅游服务行业联合投资合同
- 安徽物业行业劳动合同样本3篇
- 工业煤气供应与环保责任合同3篇
- 数据库培训与信息服务合同3篇
- 政府采购合同中的合同变更3篇
- 教育援助实施协议3篇
- 教育扶贫协议3篇
- 教育资源租赁协议3篇
- 文化墙建设招标文件范本3篇
- DB41T2781-2024公路大厚度水泥稳定碎石基层施工技术规程
- 2025年妇产科工作计划
- 报关税费代缴服务合同
- 小学体育新课标培训
- 2024年应急预案知识考试题库及答案(共60题)
- 2024湖南株洲攸县城关国家粮食储备库员工招聘2人历年高频难、易错点500题模拟试题附带答案详解
- Python试题库(附参考答案)
- 有关于企业的调研报告范文(10篇)
- 重庆市康德卷2025届高一上数学期末检测模拟试题含解析
- 君乐宝在线测评题答案
- 2024版《安全生产法》考试题库附答案(共100题)
评论
0/150
提交评论