版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度市政设施施工劳动合同示范文本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方的基本信息1.2合同订立的时间与地点1.3合同生效的条件2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量标准3.工程施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工工艺与技术要求4.工程施工组织与管理4.1施工组织机构4.2施工管理人员4.3施工进度安排4.4施工现场管理5.工程施工进度与质量5.1进度控制措施5.2质量控制措施5.3进度与质量检查与验收6.工程施工安全与环境保护6.1安全生产责任制6.2安全生产措施6.3环境保护措施7.工程施工合同价格与支付7.1合同价格确定方式7.2合同价格组成7.3工程款支付方式与时间8.保险与赔偿8.1保险种类与投保金额8.2保险责任与赔偿范围8.3保险理赔程序9.合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与程序10.违约责任10.1违约情形与违约责任10.2违约赔偿的计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除后的处理12.1工程交接12.2工程款结算12.3工程资料移交13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:工程量清单14.合同签订与生效日期第一部分:合同如下:第一条合同订立与生效1.1合同双方的基本信息甲方:市政设施管理部门地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]乙方:施工单位地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]1.2合同订立的时间与地点本合同于2024年[具体日期]在[具体地点]订立。1.3合同生效的条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[具体工程规模描述]2.4工程工期[具体工期起止日期]2.5工程质量标准[具体质量标准描述,如国家相关标准或甲方要求]第三条工程施工内容3.1施工范围[具体施工范围描述]3.2施工内容[具体施工内容描述,包括主要工程量]3.3施工工艺与技术要求[具体施工工艺与技术要求描述]第四条工程施工组织与管理4.1施工组织机构[具体施工组织机构设置及职责]4.2施工管理人员[具体施工管理人员名单及职责]4.3施工进度安排[具体施工进度计划表]4.4施工现场管理[具体施工现场管理制度及措施]第五条工程施工进度与质量5.1进度控制措施[具体进度控制措施描述]5.2质量控制措施[具体质量控制措施描述]5.3进度与质量检查与验收[具体进度与质量检查与验收标准及流程]第六条工程施工安全与环境保护6.1安全生产责任制[具体安全生产责任制描述]6.2安全生产措施[具体安全生产措施描述]6.3环境保护措施[具体环境保护措施描述]第七条工程施工合同价格与支付7.1合同价格确定方式[具体价格确定方式描述,如固定总价或单价合同]7.2合同价格组成[具体合同价格组成描述,包括直接费、间接费、利润等]7.3工程款支付方式与时间[具体工程款支付方式及时间节点描述]第八条保险与赔偿8.1保险种类与投保金额乙方应按照国家规定和工程实际情况,为施工人员购买意外伤害保险,投保金额不得低于每人[具体金额]元。8.2保险责任与赔偿范围保险责任包括但不限于:意外伤害、疾病身故等。赔偿范围按照保险合同约定执行。8.3保险理赔程序发生保险事故后,乙方应立即通知保险公司,并按照保险公司的要求提供相关证明材料,保险公司应在[具体时间]内完成理赔。第九条合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序因不可抗力、国家政策调整等原因需要变更合同内容的,双方应协商一致,签订补充协议,并报原审批机关备案。9.2合同解除的条件与程序1.乙方严重违约,甲方有权解除合同;2.甲方严重违约,乙方有权解除合同;3.双方协商一致解除合同。合同解除后,应按照合同约定处理剩余工程、结算工程款、退还预付款等事宜。第十条违约责任10.1违约情形与违约责任1.乙方未按时完成工程,每延误一天,应向甲方支付[具体金额]元违约金;2.乙方工程质量不符合约定,应承担修复费用,并支付[具体金额]元违约金;3.甲方未按时支付工程款,应向乙方支付[具体金额]元违约金。10.2违约赔偿的计算方法违约赔偿金额以实际损失为基础,按照合同约定比例计算。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交[具体仲裁机构]仲裁或向[具体法院]提起诉讼。11.2争议解决机构仲裁或诉讼由合同签订地的仲裁机构或法院管辖。第十二条合同解除后的处理12.1工程交接合同解除后,乙方应按照甲方要求完成工程交接,包括但不限于:清理现场、移交工程资料等。12.2工程款结算合同解除后,双方应根据合同约定和实际完成工程量进行结算,并结清所有款项。12.3工程资料移交乙方应将所有工程资料完整无缺地移交给甲方。第十三条合同附件13.1附件一:工程图纸[工程图纸清单及编号]13.2附件二:施工组织设计[施工组织设计文件及编号]13.3附件三:工程量清单[工程量清单文件及编号]第十四条合同签订与生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义本合同中所称的第三方,是指除甲乙双方以外的,根据本合同约定或经甲乙双方同意,参与本合同履行过程中的任何自然人或法人。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于:工程监理、设计咨询、招投标代理、造价咨询、质量检测、安全生产监督、保险代理等。2.第三方的责任与权利2.1第三方的责任第三方应按照本合同的约定和其承担的职责,对本合同的履行承担相应的责任。2.2第三方的权利(1)根据合同约定,获取相关费用和报酬;(2)根据合同约定,参与合同履行的监督和管理;(3)根据合同约定,提出合理化建议;(4)在合同履行过程中,依法维护自身合法权益。3.第三方介入的程序3.1第三方介入的同意3.2第三方的选择与确定第三方的选择和确定,由甲乙双方协商一致,或通过招投标等方式进行。3.3第三方的资质与能力第三方应具备相应的资质和能力,能够胜任其承担的职责。4.第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分甲乙双方应明确第三方在本合同中的职责范围,避免职责交叉和责任不清。4.2责任划分第三方的责任仅限于其承担的职责范围,超出职责范围的责任由甲乙双方自行承担。4.3费用承担第三方费用由甲乙双方按合同约定或协商确定。5.第三方的责任限额5.1责任限额的约定甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额,包括但不限于:(1)因第三方原因导致工程延误的责任限额;(2)因第三方原因导致工程质量不合格的责任限额;(3)因第三方原因导致安全事故的责任限额。5.2责任限额的执行第三方责任限额的执行,应按照本合同约定和法律法规的规定执行。6.第三方的退出与替代6.1第三方的退出(1)第三方无法履行其职责;(2)第三方违反合同约定;(3)第三方存在重大违法行为。6.2第三方的替代第三方退出后,甲乙双方应尽快选择合适的第三方替代,确保合同履行的连续性和完整性。7.第三方介入的合同效力7.1第三方介入不影响本合同的效力本合同的签订、生效、履行、变更、解除和终止,均不受第三方介入的影响。7.2第三方介入的合同补充第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含施工图纸、设计说明、材料清单等,必须按照国家相关标准和甲方要求进行编制。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,必须清晰、完整、准确。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全生产措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,必须科学、合理、可行。3.附件三:工程量清单详细要求:根据工程图纸和相关规范,详细列出各项工程量,包括单位、数量、单价等。附件说明:工程量清单是工程结算的依据,必须准确无误。4.附件四:合同签订文件详细要求:包括合同文本、双方签字盖章、合同附件等。附件说明:合同签订文件是合同成立的证明,必须完整、有效。5.附件五:施工许可证详细要求:根据国家相关法规,办理施工许可证。附件说明:施工许可证是施工的合法依据,必须合法、有效。6.附件六:安全生产许可证详细要求:根据国家相关法规,办理安全生产许可证。附件说明:安全生产许可证是确保施工安全的必要条件,必须合法、有效。7.附件七:工程进度报告详细要求:定期向甲方报告工程进度,包括已完成工程量、下步计划等。附件说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要文件,必须及时、准确。8.附件八:工程结算报告详细要求:根据合同约定和实际完成工程量,编制工程结算报告。附件说明:工程结算报告是结算工程款的重要依据,必须真实、完整。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)乙方未按时完成工程:责任认定:每延误一天,乙方应向甲方支付[具体金额]元违约金。示例:若合同工期为100天,实际工期为110天,则乙方应支付10天的违约金。(2)乙方工程质量不符合约定:责任认定:乙方应承担修复费用,并支付[具体金额]元违约金。示例:若乙方施工的某部分工程不符合质量标准,乙方需承担修复费用并支付相应违约金。(3)甲方未按时支付工程款:责任认定:甲方应向乙方支付[具体金额]元违约金。示例:若甲方未按合同约定支付工程款,甲方需支付相应违约金。(4)第三方原因导致工程延误:责任认定:第三方应承担相应责任,甲乙双方根据第三方责任比例分担损失。示例:若监理方未按时提供监理服务导致工程延误,监理方应承担相应责任。(5)第三方原因导致工程质量不合格:责任认定:第三方应承担相应责任,甲乙双方根据第三方责任比例分担损失。示例:若设计方提供的设计存在缺陷导致工程质量不合格,设计方应承担相应责任。全文完。2024年度市政设施施工劳动合同示范文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模3.工程概况3.1工程概况概述3.2工程设计要求3.3工程施工标准3.4工程质量要求4.合同工期4.1工期安排4.2工期延误责任4.3工期调整5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付比例5.3工程款支付时间5.4工程款支付条件6.工程材料供应6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3材料供应时间6.4材料验收7.工程进度管理7.1工程进度计划7.2工程进度调整7.3工程进度监督8.工程质量保证8.1质量保证措施8.2质量责任8.3质量检验8.4质量纠纷处理9.工程安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产监督9.4安全事故处理10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.违约责任11.1违约行为及责任11.2违约金计算及支付11.3违约纠纷处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:市政设施建设有限公司乙方:市政设施施工队1.2合同双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:2.合同标的2.1工程名称市政道路改造工程2.2工程地点省市区2.3工程内容道路铺设、排水管道安装、路灯安装等2.4工程规模全长公里,总面积平方米3.工程概况3.1工程概况概述本工程为市政道路改造工程,包括道路铺设、排水管道安装、路灯安装等,工程总投资万元。3.2工程设计要求工程设计应符合国家相关规范和标准,确保工程质量。3.3工程施工标准工程施工应严格按照国家相关规范和标准进行,确保工程质量。3.4工程质量要求工程质量应达到国家规定的合格标准,确保工程安全、可靠、美观。4.合同工期4.1工期安排本合同工期为自合同签订之日起个月。4.2工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一天,应向甲方支付元违约金。4.3工期调整如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应协商一致,调整工期。5.工程款支付5.1工程款支付方式本合同工程款采用分期支付方式。5.2工程款支付比例合同签订后,甲方支付合同总价款的%作为预付款。5.3工程款支付时间每完成%工程量后,乙方应在日内提交工程款支付申请,甲方应在收到申请后日内支付相应比例的工程款。5.4工程款支付条件工程款支付条件包括工程量完成情况、质量合格证明等。6.工程材料供应6.1材料供应方式本合同材料供应由甲方负责。6.2材料质量要求供应材料应符合国家相关规范和标准,确保工程质量。6.3材料供应时间材料供应时间应与工程进度相协调。6.4材料验收乙方应在材料到货后日内进行验收,并签字确认。7.工程进度管理7.1工程进度计划乙方应根据工程实际情况,编制详细的工程进度计划,并报送甲方审核。7.2工程进度调整如遇特殊情况导致工程进度调整,乙方应及时向甲方汇报,并协商一致调整进度计划。7.3工程进度监督甲方应定期对工程进度进行监督检查,确保工程按计划进行。8.工程质量保证8.1质量保证措施乙方应设立专门的质量管理机构和人员,对工程质量进行全过程控制。包括但不限于材料进场检验、施工过程监控、隐蔽工程验收等。8.2质量责任乙方对工程质量负全部责任,如因乙方责任导致工程质量不合格,乙方应无条件返工直至合格,并承担因此产生的所有费用。8.3质量检验工程材料、半成品和成品应经甲方或第三方检测机构检验合格后方可使用。8.4质量纠纷处理如发生质量纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.工程安全生产9.1安全生产责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场的安全生产。9.2安全生产措施乙方应制定安全生产管理制度,包括但不限于安全教育、安全检查、事故处理等。9.3安全生产监督甲方应定期对施工现场进行安全生产监督,确保乙方安全生产措施的落实。9.4安全事故处理发生安全事故后,乙方应立即启动应急预案,采取有效措施防止事故扩大,并及时报告甲方和相关主管部门。10.合同解除与终止10.1合同解除条件合同双方在履行合同过程中,如出现严重违约行为,另一方有权解除合同。10.2合同解除程序合同一方要求解除合同时,应书面通知对方,并说明理由。对方在接到通知后日内未提出异议,视为同意解除合同。10.3合同终止条件合同履行完毕或者因不可抗力导致合同无法履行时,合同终止。10.4合同终止程序合同终止时,双方应进行工程结算,并办理合同终止手续。11.违约责任11.1违约行为及责任合同双方应严格按照合同约定履行义务,任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。11.2违约金计算及支付违约金按合同约定的比例计算,违约方应在违约行为发生后日内支付违约金。11.3违约纠纷处理违约纠纷的处理方式参照第8.4节“质量纠纷处理”。12.争议解决12.1争议解决方式合同双方发生争议,应通过协商解决。12.2争议解决机构协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序争议解决程序应遵循法定程序,确保公正、公平。13.合同生效与解除13.1合同生效条件合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。13.2合同解除条件合同解除条件参照第10节“合同解除与终止”。13.3合同解除程序合同解除程序参照第10.3节“合同终止程序”。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知方式合同双方的任何通知,应以书面形式发送至对方指定的地址或联系方式。14.3合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、工程量清单、技术规范等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”是指除合同双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的机构或个人。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、材料检测、技术咨询服务等。15.3第三方选择与确认15.3.1第三方选择15.3.2第三方确认合同双方应在第三方选择后日内,共同书面确认第三方的资质、服务内容、费用及服务期限。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在履行服务过程中,因自身原因造成工程损失或违约的,应承担相应的法律责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额确定第三方责任限额应根据第三方的服务内容、资质等级及合同约定确定。16.2.2第三方责任限额履行第三方应在合同签订时,提供不低于合同约定责任限额的保证或保险。17.第三方与合同双方的权利义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定,独立行使自己的权利。17.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定,按时、按质、按量完成服务。17.2.2第三方应遵守国家相关法律法规,确保服务过程中的合法性。17.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方对甲方承担服务责任,甲方对第三方的服务进行监督和管理。18.1.2第三方服务费用由甲方支付,或由合同双方约定其他支付方式。18.2第三方与乙方18.2.1第三方对乙方承担服务责任,乙方对第三方的服务进行监督和管理。18.2.2第三方服务费用由乙方支付,或由合同双方约定其他支付方式。18.3第三方与合同双方18.3.1第三方与合同双方之间的关系是服务与被服务的关系。18.3.2合同双方对第三方的服务有共同监督和管理权。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更合同双方如需对第三方介入的内容进行变更,应书面通知第三方,并取得对方的书面同意。19.2变更后的合同效力变更后的合同条款仍具有法律效力,合同双方应严格遵守。20.第三方介入的合同终止20.1合同终止原因20.2合同终止程序合同终止时,合同双方应与第三方进行协商,并办理合同终止手续。第三方应退还已收费用,并承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:提供工程平面图、剖面图、结构图、设备安装图等,并符合国家相关规范和标准。附件说明:工程图纸是施工的依据,技术规范是保证工程质量的准则。2.工程量清单详细要求:包括工程名称、数量、单位、单价、总价等,准确反映工程实际内容。附件说明:工程量清单是工程款支付的依据,确保工程款支付合理。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全生产措施等。附件说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,确保工程有序进行。4.材料合格证明详细要求:提供所有材料的合格证明文件,包括出厂合格证、检验报告等。附件说明:材料合格证明是确保工程材料质量的重要依据。5.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收意见等。附件说明:工程验收报告是工程完工的标志,也是质量合格的证明。6.工程变更记录详细要求:记录工程变更的原因、内容、时间、费用等。附件说明:工程变更记录是工程变更管理的依据,确保变更合理。7.付款申请及支付凭证详细要求:包括付款申请单、发票、银行付款凭证等。附件说明:付款申请及支付凭证是工程款支付的重要凭证。8.事故处理报告详细要求:包括事故原因、处理措施、责任认定等。附件说明:事故处理报告是处理安全事故的依据,确保事故得到妥善处理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按合同约定支付工程款。未按合同约定提供施工场地或材料。未按合同约定履行工程验收义务。乙方违约行为:工程进度延误。工程质量不符合合同约定。工程安全事故发生。2.责任认定标准:甲方违约责任:甲方未按合同约定支付工程款,应支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。甲方未按合同约定提供施工场地或材料,应承担相应的违约责任,包括赔偿乙方损失。乙方违约责任:乙方工程进度延误,应支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。乙方工程质量不符合合同约定,应返工直至合格,并承担因此产生的费用。乙方发生工程安全事故,应承担相应的法律责任,并赔偿因此造成的损失。3.违约行为示例说明:甲方违约示例:甲方未按合同约定支付工程款,导致乙方施工资金周转困难,乙方因此遭受损失。乙方违约示例:乙方施工过程中,发现工程质量问题,经检测不符合合同约定,乙方应承担返工责任,并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024年度市政设施施工劳动合同示范文本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方法定代表人/负责人1.2.甲方地址1.3.甲方联系电话1.4.乙方姓名1.5.乙方身份证号码1.6.乙方住址1.7.乙方联系电话2.工作内容及要求2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工作内容2.4.工作要求2.5.工作期限3.工作时间及休息3.1.工作时间3.2.休息时间3.3.法定节假日3.4.加班制度4.工资及福利待遇4.1.工资标准4.2.工资支付方式4.3.福利待遇4.4.社会保险4.5.住房公积金5.工作条件及安全5.1.工作场所5.2.工作工具5.3.安全生产5.4.事故处理6.违约责任6.1.甲方的违约责任6.2.乙方的违约责任7.保密条款7.1.保密内容7.2.保密期限7.3.保密责任8.合同解除及终止8.1.合同解除条件8.2.合同终止条件8.3.合同解除及终止的程序9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决机构9.3.争议解决程序10.合同生效及期限10.1.合同生效条件10.2.合同生效日期10.3.合同期限11.其他约定11.1.甲乙双方的权利义务11.2.合同变更及补充11.3.合同附件12.合同签署及见证12.1.签署日期12.2.签署地点12.3.见证人13.合同附件13.1.工程量清单13.2.工作计划13.3.安全生产措施14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方法定代表人/负责人:1.2.甲方地址:省市区街道号1.3.甲方联系电话:056781.4.乙方姓名:1.5.乙方身份证号码:056781.6.乙方住址:省市区街道号1.7.乙方联系电话:0876543212.工作内容及要求2.1.工程名称:市政设施施工项目2.2.工程地点:省市区2.3.工作内容:道路施工、排水管道安装、照明设施安装等2.4.工作要求:按照甲方要求,确保工程质量,按时完成施工任务2.5.工作期限:2024年1月1日至2024年12月31日3.工作时间及休息3.1.工作时间:每日工作8小时,每周工作5天3.2.休息时间:每周休息2天,法定节假日休息3.3.法定节假日:按照国家法定节假日安排3.4.加班制度:加班需提前申请,经甲方同意后方可加班,加班工资按国家规定支付4.工资及福利待遇4.1.工资标准:每月人民币元4.2.工资支付方式:每月底前支付上月工资4.3.福利待遇:提供住宿、餐饮补贴、交通补贴等4.4.社会保险:甲方按照国家规定为乙方缴纳社会保险4.5.住房公积金:甲方按照国家规定为乙方缴纳住房公积金5.工作条件及安全5.1.工作场所:市政设施施工项目现场5.2.工作工具:甲方提供必要的工作工具及设备5.3.安全生产:乙方应严格遵守安全生产规定,确保自身及他人安全5.4.事故处理:发生事故时,乙方应及时上报甲方,并按照国家相关规定处理6.违约责任6.1.甲方的违约责任:甲方未按约定支付工资、福利待遇,应向乙方支付违约金6.2.乙方的违约责任:乙方未按时完成工作,或工作质量不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应责任8.合同解除及终止8.1.合同解除条件8.1.1.乙方严重违反合同约定,经甲方书面通知后仍未纠正8.1.2.由于不可抗力导致合同无法履行8.1.3.合同约定的解除条件成就8.2.合同终止条件8.2.1.工作期限届满8.2.2.双方协商一致解除合同8.2.3.甲方因故提前终止合同8.3.合同解除及终止的程序8.3.1.双方书面通知对方解除或终止合同8.3.2.甲方应在解除或终止合同后,及时结算乙方工资及福利待遇8.3.3.乙方应在合同解除或终止后,办理工作交接手续9.争议解决9.1.争议解决方式9.1.1.由双方协商解决9.1.2.协商不成,提交市仲裁委员会仲裁9.1.3.仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼9.2.争议解决机构9.2.1.市仲裁委员会9.2.2.市人民法院9.3.争议解决程序9.3.1.双方在争议发生后30日内提交争议解决机构9.3.2.争议解决机构受理后,按照法定程序进行审理9.3.3.争议解决机构作出裁决或判决后,双方应依法履行10.合同生效及期限10.1.合同生效条件10.1.1.双方签字盖章10.1.2.合同内容符合法律法规10.1.3.合同条款完整10.2.合同生效日期10.2.1.合同签订之日10.3.合同期限10.3.1.2024年1月1日至2024年12月31日11.其他约定11.1.甲乙双方的权利义务11.1.1.甲方负责提供必要的施工条件及安全保障11.1.2.乙方负责按照约定完成施工任务11.1.3.双方应相互配合,共同完成施工项目11.2.合同变更及补充11.2.1.合同变更需经双方书面同意11.2.2.合同补充需签订补充协议11.3.合同附件11.3.1.工程量清单11.3.2.工作计划11.3.3.安全生产措施12.合同签署及见证12.1.签署日期12.1.1.2024年1月1日12.2.签署地点12.2.1.省市区街道号12.3.见证人12.3.1.(见证人姓名)13.合同附件13.1.工程量清单13.1.1.本合同附件一为工程量清单13.2.工作计划13.2.1.本合同附件二为工作计划13.3.安全生产措施13.3.1.本合同附件三为安全生产措施14.合同附件清单14.1.附件一:工程量清单14.2.附件二:工作计划14.3.附件三:安全生产措施第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1.第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系的外部主体。15.2.第三方的介入范围包括但不限于:监理、设计、施工、材料供应商、设备供应商、检测机构、评估机构等。16.第三方的责任限额16.1.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体数额应考虑第三方的工作内容、专业能力、市场行情等因素。16.2.第三方在履行职责过程中,因其故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但不超过约定的责任限额。16.3.第三方在合同履行过程中,如因不可抗力导致损失,免责范围按照国家法律法规及不可抗力事件的具体情况确定。17.第三方的资质要求17.1.第三方应具备相应的资质证书,能够独立承担法律责任。17.2.第三方资质证书应在合同签订前提交甲乙双方审核,审核通过后方可介入合同关系。18.第三方的权利与义务18.1.第三方的权利:18.1.1.依据合同约定,独立开展相关工作。18.1.2.享有合同约定的报酬和费用。18.1.3.在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和指导。18.2.第三方的义务:18.2.1.严格遵守国家法律法规和行业规范。18.2.2.按时完成合同约定的各项工作。18.2.3.对甲乙双方提供的信息和资料予以保密。18.2.4.对因自身原因造成的损失,承担相应的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1.第三方与甲方的关系:19.1.1.第三方应服从甲方的管理和监督。19.1.2.第三方对甲方的指示和决定有义务执行。19.1.3.第三方在履行职责过程中,如与甲方发生争议,应通过协商解决,协商不成,提交市仲裁委员会仲裁。19.2.第三方与乙方的关系:19.2.1.第三方应协助乙方完成合同约定的各项工作。19.2.2.第三方在履行职责过程中,如与乙方发生争议,应通过协商解决,协商不成,提交市仲裁委员会仲裁。19.3.第三方与甲乙双方的关系:19.3.1.第三方应同时服从甲乙双方的管理和监督。19.3.2.第三方在履行职责过程中,如与甲乙双方发生争议,应通过协商解决,协商不成,提交市仲裁委员会仲裁。20.第三方介入的程序20.1.甲乙双方应在合同中明确第三
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度国际贸易知识产权纠纷调解与仲裁合同3篇
- 2024年度校企携手智能医疗专业共建框架协议3篇
- 《摸底细则》课件
- 大班数学活动:谁的快递
- 一个店面转让合同范例
- 离婚后居住权设立合同范例
- 房屋确认合同范例
- 深圳用人合同范例
- 舞台搭建服务合同范例
- 超纯水工程合同范例
- 胆结石 健康宣教
- 发运工作总结
- 共享设备行业分析
- 个人垫资合同
- GB/T 10739-2023纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件
- 高考小说阅读分类导练:诗化小说(知识导读+强化训练+答案解析)
- 设立法律咨询服务公司市场研究报告
- 合理使用抗生素
- 北师大版四年级数学上册《不确定性》说课稿
- 调整心态迎接期末考试主题班会
- 全国教育科学规划课题申报书:83.《供需适配性理论视域下我国老年教育资源供需匹配度研究》
评论
0/150
提交评论