管网工程分包合同版

管网工程分包合同版合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成与生效条件1.4分包工程的验收与保修第二章分包商的责任与义务2.1分包商的基本责任2.2分包商的技术与施工要求2.3分包商的施工组织与管理2.4分包商的安全防护与环境保护第三章发包人的权利与义务3.1发包人的基本权利3.2发包人的技术支持与配合3.3发包人的工程款支付与验收3.4发包人的违约责任第四章工程款项与支付4.1工程款的计算与支付方式4.2工程进度款的支付条件与时间4.3工程变更款的计算与支付4.4工程结算与支付finalpayment第五章工程质量与验收5.1工程质量标准与要求5.2工程验收程序与时间5.3工程质量问题的处理5.4工程验收后的保修责任第六章工期与进度6.1工程开工与竣工时间6.2工程进度计划与调整6.3工期延误的责任与处理6.4提前完成工程的奖励与结算第七章安全防护与环境保护7.1安全防护措施与要求7.2安全事故的处理程序7.3环境保护措施与要求7.4环保问题的处理程序第八章违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为与责任8.2发包人的违约行为与责任8.3违约赔偿的计算与支付8.4违约争议的解决方式第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁程序与裁决执行9.3法律适用与司法管辖9.4仲裁与诉讼的费用承担第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3合同终止后的善后处理10.4合同变更、解除与终止的法律后果第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护期限与要求11.3保密信息泄露的责任与赔偿11.4保密条款的适用范围与效力第十二章权利转让与继承12.1合同权利的转让条件与程序12.2合同义务的转让条件与程序12.3合同权利与义务的继承12.4继承后的合同履行与责任承担第十三章附则13.1合同的生效、修改与废止13.2合同的书面形式与语言13.3合同附件的构成与效力13.4合同解除、终止后的权利与义务处理第十四章合同的签署14.1签署人的资格与代表权14.2签署时间与地点14.3合同的副本与正本14.4签署后的合同保管与使用规定合同编号：_______第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所用词语，如“甲方”、“乙方”、“工程”、“分包工程”等，除非文中另有说明，否则均按照本章1.1.1的定义与解释执行。1.2分包工程的范围与内容1.2.1分包工程包括但不限于：_______。1.2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的全部工作，并保证分包工程的质量和安全。1.3分包合同的组成与生效条件1.3.1本合同由合同、附件以及双方签署的补充协议等组成。1.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至____年____月____日。1.4分包工程的验收与保修1.4.1乙方应在合同约定的时间内完成分包工程，并按照甲方的要求进行验收。1.4.2验收合格的，乙方应按照合同约定提供保修服务。第二章分包商的责任与义务2.1分包商的基本责任2.1.1乙方应按照合同约定，完成分包工程的施工、安装、调试等工作。2.1.2乙方应保证分包工程的质量和安全，并承担因分包工程质量、安全问题导致的一切后果。2.2分包商的技术与施工要求2.2.1乙方应按照甲方的技术要求、施工标准进行分包工程的施工。2.2.2乙方应在其施工范围内，采取有效措施保障施工安全和人员安全。2.3分包商的施工组织与管理2.3.1乙方应按照合同约定，组织和管理分包工程的施工。2.3.2乙方应确保施工进度和质量，及时解决施工过程中的问题。2.4分包商的安全防护与环境保护2.4.1乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护和环境保护工作。2.4.2乙方应对其施工过程中产生的废弃物、废水等进行妥善处理，防止对环境造成污染。第三章发包人的权利与义务3.1发包人的基本权利3.1.1甲方有权按照合同约定，对乙方施工过程进行监督和检查。3.1.2甲方有权要求乙方按照合同约定，完成分包工程并保证质量和安全。3.2发包人的技术支持与配合3.2.1甲方应向乙方提供施工图纸、技术要求等相关技术资料。3.2.2甲方应在其职责范围内，为乙方的施工提供必要的配合和支持。3.3发包人的工程款支付与验收3.3.1甲方应按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付工程款。3.3.2甲方应按照合同约定的验收标准，对乙方完成的分包工程进行验收。3.4发包人的违约责任3.4.1若甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______。3.4.2若甲方未按照合同约定提供技术资料或配合支持，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付因此产生的额外费用，并按实际影响时间向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______。第四章工程款项与支付4.1工程款的计算与支付方式4.1.1工程款根据乙方实际完成的工作量，按照合同约定的单价进行计算。4.1.2工程款的支付方式为：_______。4.2工程进度款的支付条件与时间4.2.1甲方应在乙方完成合同约定的工作量的__%后，支付相应的工程进度款。4.2.2工程进度款的支付时间应在验收合格后的__天内完成。4.3工程变更款的计算与支付4.3.1若合同执行过程中发生工程变更，变更部分的工程款按照合同约定的单价进行计算。4.3.2工程变更款的支付时间应在变更工程验收合格后的__天内完成。4.4工程结算与支付finalpayment4.4.1工程结算应在本合同约定的工程完成后进行，结算依据为实际完成的工作第八章违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为与责任8.1.1若乙方未能按照合同约定的时间、质量完成分包工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______。8.1.2若乙方未按照甲方的要求和技术标准进行施工，导致分包工程质量、安全问题，乙方应承担由此产生的一切后果，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______。8.2发包人的违约行为与责任8.2.1若甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______。8.2.2若甲方未按照合同约定提供技术资料或配合支持，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付因此产生的额外费用，并按实际影响时间向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_______。8.3违约赔偿的计算与支付8.3.1违约赔偿金额根据违约方的违约程度、违约时间、违约对甲方造成的损失等因素确定。8.3.2违约方应在收到甲方违约通知后的__天内，按照甲方提供的赔偿计算方式支付违约赔偿金。8.4违约争议的解决方式8.4.1双方应通过友好协商解决违约争议。8.4.2若协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序与裁决执行9.2.1仲裁申请应在争议发生后的__天内提出。9.2.2仲裁裁决作出的__天内，败诉方应按照裁决结果支付争议赔偿金。9.3法律适用与司法管辖9.3.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。9.3.2本合同的司法管辖地为合同签署地的人民法院。第十章合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序10.1.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除的条件与程序10.2.1合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.2.2合同解除协议自双方签字盖章之日起生效。10.3合同终止后的善后处理10.3.1合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作。10.3.2合同终止后，双方应按照合同约定，办理工程结算和支付手续。10.4合同变更、解除与终止的法律后果10.4.1合同变更、解除或终止不影响双方在合同中的违约责任。10.4.2合同变更、解除或终止不影响双方在合同中已经产生的权利和义务。第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息是指合同履行过程中，甲方和乙方互相提供的技术资料、商业秘密、合同内容等信息。11.1.2保密信息的范围包括甲方和乙方在合同履行过程中产生的所有未公开的信息。11.2保密信息的保护期限与要求11.2.1保密信息的保护期限自本合同签署之日起算，至合同终止或解除后的__年。11.2.2乙方应采取适当措施，确保保密信息不被未授权的使用、披露或泄露。11.3保密信息泄露的责任与赔偿11.3.1若乙方泄露了保密信息，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_______。11.3.2若乙方泄露了保密信息，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。11.4保密条款的适用范围与效力11.4.1本保密条款适用于本合同的双方及其关联公司。11.4.2本保密条款在本合同的有效期内具有法律效力。第十二章权利多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方监督与检查甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保分包工程符合合同约定的质量和安全标准。甲方应在施工过程中提供必要的技术支持和配合，以确保工程的顺利进行。1.2甲方变更权甲方有权根据项目需求和实际情况，对分包工程进行变更。如甲方提出变更要求，乙方应按照甲方的指示，及时调整施工计划和工程进度，并承担因变更导致的额外费用。1.3甲方验收权甲方有权对乙方完成的分包工程进行验收。乙方应按照甲方的要求，提供完整的技术资料和施工记录，以便甲方进行验收。验收合格的，甲方应按照合同约定支付工程款。1.4甲方违约金如甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金。违约金的计算方式为：违约金=应付款项总额×违约天数×日违约金利率。日违约金利率为__%。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工质量保证乙方应保证分包工程的质量和安全，并承担因分包工程质量、安全问题导致的一切后果。乙方应在其施工范围内，采取有效措施保障施工安全和人员安全。2.2乙方进度保证乙方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工，确保分包工程按时完成。如乙方因特殊情况无法按照约定进度完成工程，应及时通知甲方，并协商调整施工计划。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的保密信息予以保密，不得泄露给任何第三方。保密信息的范围包括甲方在合同履行过程中提供的技术资料、商业秘密等信息。2.4乙方违约金如乙方未能按照合同约定的质量、安全标准完成分包工程，或未能按照约定工期完成工程，乙方应向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：违约金=应付款项总额×违约天数×日违约金利率。日违约金利率为__%。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应公平、公正地处理合同履行过程中的争议和问题。第三方中介有权对甲方和乙方的履行情况进行监督和检查，以确保合同的顺利进行。3.2第三方中介的裁决权如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权根据合同约定和实际情况，作出裁决。双方应尊重并执行第三方中介的裁决。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用应由双方协商承担。如双方未能就费用承担达成一致，第三方中介有权按照实际情况确定费用，并要求双方支付。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对甲方和乙方在合同履行过程中提供的保密信息予以保密，不得泄露给任何第三方。保密信息的范围包括甲方和乙方在合同履行过程中提供的技术资料、商业秘密等信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程范围与内容确认函2.分包商资质证明文件3.技术要求与施工标准确认函4.施工组织与管理计划5.安全防护与环境保护措施确认函6.工程款项支付计划与进度款支付证明7.工程变更申请与审批流程8.工程验收标准与程序确认函9.保修服务承诺函10.违约金计算方式确认函11.保密协议12.第三方中介确认函13.争议解决方式确认函二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定的时间、质量完成分包工程。2.乙方未按照甲方的要求和技术标准进行施工。3.甲方未按照合同约定支付工程款。4.甲方未按照合同约定提供技术资料或配合支持。5.乙方泄露了保密信息。6.乙方未能按照约定工期完成工程。7.乙方未能按照约定的质量、安全标准完成分包工程。三、法律名词及解释：1.分包工程：指乙方负责施工的部分，包括但不限于管网工程、土建工程等。2.工程款：指甲方根据合同约定，向乙方支付的用于完成分包工程的款项。3.违约