电力站平整施工合同

电力站平整施工合同合同编号：__________一、工程概述1.1工程名称：电力站平整施工1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于场地平整、土石方工程、排水工程、供电工程、照明工程等。1.4工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。具体开工日期以甲乙双方共同签署的《开工通知书》为准。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准、规范要求。二、设备及服务2.1乙方应向甲方提供所需的工程设备，并负责设备的安装、调试、验收及售后服务。2.2乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的技术支持和服务，确保工程顺利实施。2.3乙方应保证所提供的设备及服务符合国家及行业相关标准、规范要求。三、合同价格3.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方开具等额的正规发票。四、支付方式4.1甲方支付乙方的款项，按照双方约定的进度分阶段支付。4.2甲方支付乙方的款项，包括但不限于设备款、服务费、税金等。4.3乙方应按照甲方付款通知，及时提供相应的收款凭证。五、工期及违约责任5.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.1%×延期天数。5.2甲方应按照本合同约定的付款进度支付款项。如因甲方原因导致付款延期，甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.1%×延期天数。六、质量保证6.1乙方应对所提供的设备及服务承担质量保证责任。自验收合格之日起，设备保修期为____年。6.2在保修期内，如设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行处理。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.电力站平整施工合同文本2.工程概述及相关技术参数3.乙方提供的设备清单4.付款计划及进度时间表5.质量保证书6.保修条款7.争议解决方式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，需支付违约金。2.甲方未按照约定的进度支付款项，需支付违约金。3.乙方提供的设备及服务不符合国家及行业相关标准，需承担相应的责任。4.甲方未按照合同约定提供施工条件，导致工程延期或停工，需承担相应的责任。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的电力站平整施工的委托方。2.乙方：指合同中指定的承担电力站平整施工的承包方。3.工程：指合同中约定的电力站平整施工项目。4.合同价格：指合同约定的乙方完成工程所需支付的金额。5.付款进度：指合同约定的甲方按照工程进度支付款项的安排。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前规划施工进度，确保按时完成工程。如遇不可抗力因素导致工程延误，双方可协商调整工期。2.款项支付问题：甲方应按照合同约定的付款进度及时支付款项。如甲方逾期支付，乙方有权催告并要求支付违约金。3.设备及服务质量问题：乙方应保证所提供设备及服务符合国家及行业相关标准。如设备出现质量问题，乙方应在接到通知后规定时间内进行整改或更换。4.争议解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行电力站平整施工的场景。2.适用于乙方