核电站抹灰施工合同

核电站抹灰施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为核电站的建设单位，乙方为具有相关资质的抹灰施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方为甲方提供核电站抹灰施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________核电站抹灰工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于抹灰施工、质量控制、安全防护等。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），乙方应以人民币现金或转账方式向甲方支付。2.2乙方完成工程后，甲方应按照约定的质量、进度等标准进行验收，验收合格的，甲方应在验收合格后__________日内支付乙方工程款。三、合同履行3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和甲方安全生产管理制度进行施工，确保施工过程中的人员安全。四、质量保证4.1乙方应对施工的抹灰工程质量负全责，确保工程质量达到约定的标准。4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内出现的质量问题，乙方应及时予以修复。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期付款金额的__________%向甲方支付违约金。5.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担返工、修复等费用，并支付甲方相应的赔偿金。5.3如乙方在施工过程中发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并支付甲方相应的赔偿金。六、争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.核电站抹灰施工图纸2.施工方案和技术要求3.安全生产管理制度4.验收标准和方法5.保修条款6.赔偿金计算方法7.法律法规及相关行业标准二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：认定标准为逾期超过合同约定的竣工日期。2.施工质量不符合约定：认定标准为工程验收不合格。3.安全事故发生：认定标准为发生导致人员伤亡或财产损失的事件。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.抹灰工程：指用抹灰材料对墙体、顶棚等表面进行平整、美观处理的施工活动。4.保修责任：承包人对施工的工程在一定期限内出现的质量问题负责修复和维护。5.违约金：违反合同约定应支付给对方的一种经济补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前沟通，调整施工计划，增派施工人员或加班加点完成。2.质量问题：停工整改，找出问题原因，重新施工，直至验收合格。3.安全事故：立即启动应急预案，救治伤员，上报相关部门，调查原因，加强安全管理。4.法律法规变更：密切关注法律法规变化，及时调整合同条款，确保合同合法有效。